Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2016 г. N 11АП-9061/16

ГАРАНТ:

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2017 г. N 11АП-9061/16 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Самара

1 августа 2016 г.

Дело N А65-3709/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 28 июля 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 1 августа 2016 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балашевой В.Т.,

судей Буртасовой О.И., Кузнецова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Степаненко О.В.,

с участием:

от истца - представитель Кабиров А.У., доверенность от 04.02.2015;

от ответчика - представитель Бурмистрова С.С., доверенность N 01-16 от 01.01.2016;

рассмотрев в открытом судебном заседании 26 июля 2016 года апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СтройПодряд" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 11 мая 2016 года по делу N А65-3709/2016 (судья Гараева Р.Ф.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "ТОПЭК", г. Уфа (ОГРН 1100280006298, ИНН 0276124959) к обществу с ограниченной ответственностью "СтройПодряд", Республика Татарстан, г.Елабуга (ОГРН 1051655068805, ИНН 1646017931) о взыскании задолженности по договору подряда в размере 2 232 000 руб.,

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "СтройПодряд" (ОГРН 1051655068805, ИНН 1646017931) к обществу с ограниченной ответственностью "ТОПЭК" (ОГРН 1100280006298, ИНН 0276124959) о взыскании 17 712 000 руб. неустойки,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ТОПЭК" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СтройПодряд" (далее - ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда в размере 2 232 000 руб.

Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан со встречным иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТОПЭК" о взыскании 17 712 000 руб. неустойки.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11 мая 2016 года по делу N А65-3709/2016 исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ТОПЭК" удовлетворены. Встречный иск оставлен без рассмотрения.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2016 года апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью "СтройПодряд" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 11 мая 2016 года по делу N А65-3709/2016 принята к производству и назначена к рассмотрению на 28 июля 2016 года на 14 час. 30 мин.

В судебном заседании 28 июля 2016 года представители сторон представили мировое соглашение и просили его утвердить.

Поскольку мировое соглашение, заключенное сторонами не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд апелляционной инстанции считает необходимым его утвердить в соответствии с частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд прекращает производство по делу.

Учитывая изложенное и на основании пункта 3 статьи 269, статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции подлежит отмене, а производство по делу - прекращению.

На основании пункта 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату обществу с ограниченной ответственностью "ТОПЭК" из средств федерального бюджета государственная пошлина в размере 17 800 руб., уплаченная при подаче иска платежным поручением N 56 от 19.02.2016.

Поскольку обществу с ограниченной ответственностью "СтройПодряд" при подаче апелляционной жалобы была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, то с него в соответствии со статьями 333.21, 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 1 500 руб.

Руководствуясь статьями 49, 141, 150, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 11 мая 2016 года по делу N А65-3709/2016 отменить, утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "ТОПЭК", именуемым в дальнейшем "Сторона 1", и обществом с ограниченной ответственностью "СтройПодряд", именуемым в дальнейшем "Сторона 2", на следующих условиях:

1. "Сторона 1" отказывается от следующих исковых требований к "Стороне 2":

1.1 по делу N А65-15714/2016 о взыскании с ООО "СтройПодряд" в пользу ООО "ТОПЭК" договорной неустойки в размере 1 574 899 200 рублей, за нарушение сроков оплаты по договору подряда N 23/05-2014-1/5 от 23.05.2014 г., в полном объеме;

1.2 по делу N А65-16145/2016 о взыскании с ООО "СтройПодряд" в пользу ООО "ТОПЭК" договорной неустойки в размере 1 574 899 200 рублей, за нарушение сроков оплаты по договору подряда N 23/05-2014-1/5 от 23.05.2014 г., в полном объеме;

1.3 по делу N А65-3709/2016 о взыскании с ООО "СтройПодряд" в пользу ООО "ТОПЭК" 2 232 000 (Два миллиона двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в части, а именно:

"Сторона 1" частично отказывается от исковых требований к "Стороне 2" на сумму 112 000 коп. (сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек по договору подряда N 23/05-2014-1/5 от 23.05.2014 г.

Таким образом, сумма задолженности "Стороны 2" после утверждения настоящего мирового соглашения составляет 2 120 000 руб. 00 коп. (два миллиона сто двадцать) тысяч рублей 00 коп.

"Сторона 2" обязуется в течение десяти рабочих дней со дня утверждения Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом настоящего мирового соглашения, оплатить "Стороне 1" денежные средства путем перечисления на расчетный счет 40702810700090000888 в банке Филиал ОАО "УРАЛСИБ" г. Уфа к/с 30101810600000000770, БИК 048073770 в размере 2 120 000,00 (два миллиона сто двадцать тысяч) руб. в качестве оплаты задолженности по договору подряда N 23/05-2014-1/5 от 23.05.2014 г.

2."Сторона 2" в полном объеме отказывается от исковых требований к "Стороне 1" по делу N А65-10380/2016 о взыскании с ООО "ТОПЭК" в пользу ООО "СтройПодряд" 1 560 000,00 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в качестве возврата внесенной предоплаты по договору подряда 19/12-2014/5 от 19 12 2014 г а также 4 069 000,00 (четыре миллиона шестьдесят девять тысяч) 00 копеек - неустойки за нарушение условий договора подряда 19/12-2014/5 от 19.12.2014 г.

3.Подписанием настоящего мирового соглашения Стороны обоюдно по взаимному согласию отказываются от всех имеющихся требований, а также каких-либо возможных претензии и требований друг к другу по договорам, заключенным между ООО ООО "СтройПодряд" и ООО "ТОПЭК", в том числе по договору подряда 19/12-2014/5 от 19.12.2014 г. и по договору подряда N 23/05-2014-1/5 от 23.05.2014 г.

4.В случае неисполнения "Стороной 2" обязательств прописанных в пункте 1 3 настоящего соглашения, "Сторона 1" вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о выдаче исполнительного листа о взыскании со "Стороны 2" в пользу "Стороны 1" задолженности по договору подряда N 23/05-2014-1/5 от 23 05 2014 г. в сумме 2 232 000,00 руб., а также договорной неустойки в сумме 1000 000 00 рублей за нарушение "Стороной 2" обязательств по оплате по договору подряда N 23/05-2014-1/5 от 23.05.2014 г.

5.В соответствии с п.п. 3, п. 7 ст. 141 АПК РФ:

5.1."Сторона 1" ходатайствует о возврате ей из федерального бюджета половины уплаченной ей государственной пошлины в связи с подачей искового заявления по делу N А65-3709/2016.

5.2.В остальном судебные издержки понесенные сторонами остаются на той стороне, которая их понесла.

6.Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других

лиц и не противоречит закону.

7. Настоящее Мировое соглашение составлено в шести идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и по одному экземпляру для Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Республики Татарстан по каждому из указанных в настоящем мировом соглашении дел (N А65-15714/2016, N А65-16145/2016, N А65-3709/2016, N А65-10380/2016).

8. На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 139, 140 и 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Стороны просят Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд утвердить настоящее мировое соглашение.

Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонам известны и понятны.

Производство по делу N А65-3709/2016 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ТОПЭК" из средств федерального бюджета государственную пошлину в размере 17 800 руб., уплаченную при подаче иска платежным поручением N 56 от 19.02.2016.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтройПодряд" в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 1 500 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

В.Т. Балашева

Судьи

О.И. Буртасова С.А. Кузнецов