Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2020 г. N 09АП-3517/20 по делу N А40-170651/2019

4 марта 2020 г.

дело N А40-170651/19

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 марта 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Бодровой Е.В., Порывкина П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Истца на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2019 г. (резолютивная часть от 13.11.2019 г.) по делу N А40-170651/19

по иску ГК ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" (ОГРН 1157700012502)

к АО "ОРГАНИЗАЦИЯ "АГАТ" (ОГРН 1197746445380) о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Хапсирокова А.С. по доверенности от 31.12.2019,

от ответчика: Яськова С.С. по доверенности от 22.01.2020

УСТАНОВИЛ:

ГК ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" (Заказчик) предъявило ФГУП "ОРГАНИЗАЦИЯ "АГАТ" (Исполнитель) иск о взыскании неустойки в размере 590 550 руб. 00 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 13.11.2019 г., изготовленным в полном объеме 20.11.2019 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись решением, Истец подал апелляционную жалобу.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2020 г. произведена замена Ответчика ФГУП "ОРГАНИЗАЦИЯ "АГАТ" на АО "ОРГАНИЗАЦИЯ "АГАТ" в связи с преобразованием.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Истец требования и доводы своей жалобы поддержал, Ответчик по ним возражал.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, установил следующие обстоятельства.

Установлено, что между Госкорпорацией "Роскосмос" (Заказчик) и ФГУП "Организация "Агат" (Головной исполнитель) заключен государственный контракт от 14.11.2016 N 871-0228/16/196 (шифр:СЧ НИР "Кадры" - 2018), согласно которому Головной исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями государственного контракта составную часть научно-исследовательской работы на тему "Системные исследования в области разработки методик и инструментов прогнозирования, количественно-качественной оценки и расчета потребностей организаций ракетно-космической отрасли в квалифицированном персонале и разработки отраслевой интегрированной платформы управления корпоративными знаниями" на период 2016 - 2018 годов (далее - СЧ НИР) и своевременно сдать Заказчику созданную научно-техническую продукцию в порядке и в сроки, предусмотренные государственным контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить СЧ НИР в порядке и на условиях, предусмотренных государственным контрактом (пункты 1.1 и 1.2 государственного контракта).

В соответствии с пунктом 2.1 государственного контракта в редакции дополнительного соглашения к государственному контракту от 31.05.2017 N 2 СЧ НИР выполняется Головным исполнителем в полном соответствии с требованиями т технического задания и дополнения N 1 к техническому заданию на СЧ НИР (приложение N 1 к государственному контракту).

Согласно пункту 2.2 государственного контракта содержание этапов СЧ НИР и сроки выполнения установлены в календарном плане (приложение N 2 к государственному контракту).

В соответствии с календарным планом к государственному контракту, в том числе, в редакции дополнительного соглашения к государственному контракту от 31.05.2017 N 2, срок выполнения работ по этапу N 1 - начало 14.11.2016 - окончание 20.12.2016, цена этапа N 1 - 54 900 000,00 рублей; по этапу N 2 - начало 26.11.2016 - окончание 20.12.2016, цена этапа N 2 -300 000,00 рублей; по этапу N 5 - начало 21.12.2017 - окончание 20.12.2018, цена этапа N 5 - 44 200 000,00 рублей.

Пунктом 4.3 государственного контракта установлено, что датой исполнения обязательств Головного исполнителя по этапам государственного контракта является дата утверждения Заказчиком акта приемки выполненного этапа СЧ НИР.

Исковые требования мотивированы тем, что в установленный срок обязательства по государственному контракту Головным исполнителем не выполнены, акты приемки выполненных этапов СЧ НИР утверждены Заказчиком по этапу N 1 и 2 - 29.12.2016, по этапу N 5 - 26.12.2018.

Таким образом, срок просрочки исполнения обязательств по этапам N 1 и 2 составляет 9 дней (с 21.12.2016 по 29.12.2016), по этапу N5-6 дней (с 21.12.2018 по 26.12.2018).

В соответствии с пунктами 8.3.2 и 8.3.3 государственного контракта в случае просрочки исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Заказчик направляет Головному исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены государственного контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных Головным исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена государственного контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Головным исполнителем обязательства по государственному контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения государственного контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП/ДК х 100 % (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по государственному контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирование установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставка рефинансирования, установленной Центральным банком Российское Федерации на дату уплаты пени.

В соответствии с указанием Банка России от 11.12.2015 N 3894-У "О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России" с 1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования Банка России приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату. Согласно информации Банка России, с 17 декабря 2018 г. значение ставки рефинансирования Банка России установлено в размере 7,75 % годовых.

Согласно расчету истца неустойка за ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по 1,2,5 этапам работ по спорному государственному контракту составляет 590 550 руб. 00 коп.

Истец направил в адрес ответчика претензию исх. от 08.04.2019 N ОМ-3759 с требованием об уплате неустойки, однако требование истца было оставлено ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции пришел к выводу о необоснованности требований заказчика.

Суд апелляционной инстанции с данным выводом соглашается.

Согласно пункту 2.2. государственного контракта содержание этапов СЧ НИР и сроки выполнения установлены в календарном плане (приложение N 2 к государственному контракту).

Сроки выполнения работ по каждому этапу определены в календарном плане (приложение N 2 к государственному контракту) конкретной датой и обозначены как "Сроки выполнения работ (начало-окончание)".

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора, судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

В соответствии со ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

На основании п. 5.4. государственного контракта, не позднее срока окончания выполнения работ по этапу Головной исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом для осуществления приемки выполненных работ акт приемки этапа СЧ НИР с приложением отчетных документов.

Передача акта приемки этапа СЧ НИР и отчетных документов осуществляется в сроки, предусмотренные в ТЗ и календарном плане.

Как следует из календарного плана (приложение N 2 к государственному контракту), установлены следующие сроки начала-окончания выполнения работ по государственному контракту:

по этапу N 1 - 14.11.2016 - 20.12.2016;

по этапу N 2-26.11.2016-20.12.2016;

по этапу N 5 -21.12.2017-20.12.2018.

Во исполнение принятых на себя обязательств, Головным исполнителем были предоставлены Заказчику отчетные материалы с актами приемки этапа СЧ НИР в следующие сроки:

по этапам N 1 и 2 - сдача отчетных материалов 20.12.2016 исх. N 007-1/1902 (вх. N N 80-19936), дата утверждения актов 29.12.2016;

по этапу N 5 - сдача отчетных материалов 21.11.2018 исх. N 20-2/2562 (вх. N 80-36782), дата утверждения акта 26.12.2018.

Таким образом, Ответчик в установленный государственным контрактом срок передал Истцу все отчетные документы по этапам N 1, 2 и 5, а также акты приемки этапов СЧ ПИР, тем самым исполнив обязательства надлежащим образом и в срок.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 1 ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

На основании п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Учитывая совокупность установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции согласен с выводами суда первой инстанции о неправомерности заявленных исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы повторяют доводы искового заявления, изложенные выше, признанные судами необоснованными, в связи с чем оснований для отмены или изменения обжалуемого решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы не имеется.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены обжалуемого решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2019 г. (резолютивная часть от 13.11.2019 г.) по делу N А40-170651/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Е. Кузнецова

Судьи

Е.В. Бодрова П.А. Порывкин