Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2021 г. N 09АП-33957/21 по делу N А40-231824/2020

г. Москва

16 июля 2021 г.

Дело N А40-231824/20

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 июля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Порывкина П.А.,

судей Кузнецовой Е.Е., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ПМК-21" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.05.2021 г. по делу N А40-231824/20 о взыскании с ООО "ПМК-21" в пользу ООО "ВИВА ТРАНС" 67 968 477 руб. задолженности, 11 588 633 руб. 69 коп. неустойки, 200 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

по иску ООО "ВИВА ТРАНС" (117403, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД СТУПИНСКИЙ, ДОМ 6, СТР 1, ОГРН: 1027700502213)

к ООО "ПМК-21" (109428, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 18, ЭТ 4 ПОМ 19/4 ОФ 49, ОГРН: 1177746855120)

о взыскании 79 557 110,69 рублей,

при участии в судебном заседании: от истца: Захарова И.В. по доверенности от 01.12.2020, от ответчика: Самсонов К.Н. по доверенности от 17.07.2020,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ВИВА ТРАНС" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПМК-21" о взыскании 67 968 477 руб. задолженности по Договорам N N ПМК-21-09-01/2020, ПМК-21-01-07/2019, ПМК-21-19-07/19-ВГ, 46/19-ВГ, В0627/20-Г, В1046/19-Г, 11 588 633,69 руб. неустойки.

Решением арбитражного суда от 18.05.2021 исковое заявление удовлетворено в полном объеме.

Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, в порядке ст. 257 АПК РФ в установленный законом срок обратился в арбитражный суд с апелляционной жалобой.

В судебном заседании представитель заявителя (ответчика по делу) поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям, просил решение суда отменить.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, представил в материалы дела отзыв.

Заслушав представителей участвующих в деле лиц, исследовав в полном объеме и оценив в совокупности документы, имеющиеся в материалах дела, доводы апелляционной жалобы и отзыв на нее, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены решения суда.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между ООО "ВИВА ТРАНС" и ООО "ПМК-21" был заключен ряд договоров, а именно.

Договор от 09.01.2019 N ПМК-21-09-01/2020 на выполнение работ по разработке котлована на объекте, вывозу и утилизации грунта V класса опасности на объекте Заказчика: г.Москва, "Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект Вернадского", расположенного по адресу: ЮЗАО, ул. Профсоюзная, д.80, стройплощадка N4" (далее - Договор N ПМК-21-09-01/2020).

В соответствии с п. 2.3. Договора оплата производится после выполнения работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом, в установленные сроки и предоставления погашенных талонов на утилизацию.

В соответствии с ч.1 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства

Работы Подрядчиком выполнены в полном объеме и надлежащим образом, что подтверждается актами выполненных работ, актами по форме КС-2 и КС-3, подписанными сторонами без замечаний, а именно: Акт N 56 от 31.01.2020; Акт N 208 от 13.02.2020;Акт N331 от 31.03.2020; Акт N 588 от 30.04.2020;Акт N 599 от 15.05.2020.

Общая стоимость выполненных работ составила 39 210 930 (тридцать девять миллионов двести десять тысяч девятьсот тридцать) рублей 80 копеек.

Однако, Заказчиком задолженность за выполненные работы не оплачена.

Таким образом, задолженность ООО "ПМК-21" перед ООО "ВИВА ТРАНС" по Договору N ПМК-21-09-01/2020 составляет 39 210 930 рублей 80 копеек.

В соответствии с пунктом 5.3. Договора в случае просрочки осуществления платежа Заказчиком за фактически выполненный объем работ при отсутствии вины Подрядчика в сроки, установленные настоящим договором, Подрядчик имеет право выставить Заказчику штрафные санкции в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств договора за каждый день просрочки, но всего не более 10%.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Учитывая изложенное, сумма штрафных санкций по Договору N ПМК-21-09-01/2020 составляет 3 921 093,08 рублей.

Договор от 01.07.2019 N ПМК-21-01-07/2019 на выполнение работ по разработке котлована на объекте, вывозу и утилизации грунта V класса опасности на объекте Заказчика: г.Москва, "Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект Вернадского", расположенного по адресу: ЮЗАО, ул. Профсоюзная, д.80, стройплощадка N4" (далее - Договор N ПМК-21-01-07/2019).

В соответствии с п. 2.3. Договора оплата производится после выполнения работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом, в установленные сроки и предоставления погашенных талонов на утилизацию.

В соответствии с ч.1 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства

Работы Подрядчиком выполнены в полном объеме и надлежащим образом, что подтверждается актами выполненных работ, актами по форме КС-2 и КС-3, подписанными сторонами без замечаний, а именно: Акт N 909 от 28.08.2019; Акт N 1064 от 30.09.2019; Акт N 1 145 от 31.10.2019; Акт N 1274 от 30.1 1.2019; Акт N 1359 от 12.12.2019; Акт N 1399 от 27.12.2019; Акт N 118 от 31.01.2020.

Общая стоимость выполненных работ составила 73 998 645 рублей 80 копеек.

Заказчиком была оплачена сумма в размере 61 549 999,60 руб.

Таким образом, задолженность ООО "ПМК-21" перед ООО "ВИВА ТРАНС" по Договору N ПМК-21-01 -07/2019 составляет 12 448 646 рублей 80 копеек.

В соответствии с пунктом 5.3. Договора в случае просрочки осуществления платежа Заказчиком за фактически выполненный объем работ при отсутствии вины Подрядчика в сроки, установленные настоящим договором, Подрядчик имеет право выставить Заказчику штрафные санкции в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств договора за каждый день просрочки, но всего не более 10%.

Учитывая изложенное, сумма штрафных санкций по Договору N ПМК-21-01-07/2019 составляет 6 849 250,25 рублей.

Договор от 19.07.2019 N ПМК-21-19-07/19-ВГ на выполнение работ по транспортировке обводненного грунта из-под проходки с объекта Заказчика: "Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Каховская" - ст. "Проспект Вернадского", расположенного по адресу: ЮЗАО, ул. Каховка, д.5, корп. 1, стройплощадка N8" (далее - Договор N ПМК-21 -01 -07/2019).

В соответствии с п. 2.6. Договора оплата должна быть произведена не позднее 5-ти дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

Работы Подрядчиком выполнены в полном объеме и надлежащим образом, что подтверждается актами выполненных работ, подписанными сторонами без замечаний, а именно: Акт N 879 от 31.07.2019; Акт N 912 от 31.08.2019; Акт N 1049 от 30.09.2019; Акт N 1147 от 31.10.2019; Акт N 1279 от 30.11.2019; Акт N 1398 от31.12.2019.

Общая стоимость выполненных работ составила 13 510 700 рублей.

Заказчиком была оплачена сумма в размере 4 074 700,00 руб.

Таким образом, задолженность ООО "ПМК-21" перед ООО "ВИВА ТРАНС" по Договору N ПМК-21-19-07/19-ВГ составляет 9 436 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1. Договора в случае нарушения сроков оплаты работ, предусмотренных договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Учитывая изложенное, сумма штрафных санкций (пеней) по Договору N ПМК-21-19-07/19-ВГ составляет 374 189,62 рубля.

Договор от 19.04.2019 N 46/19-ВГ на выполнение работ по транспортировке обводненногогрунта из-под проходки с объекта Заказчика: "Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст."Каховская" - ст. "Проспект Вернадского", расположенного по адресу: ЮЗАО, ул. Профсоюзная, д.80,стройплощадка N4" (далее - Договор N 46/19-ВГ).

В соответствии с п. 2.6. Договора оплата должна быть произведена не позднее 5-ти дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

Работы Подрядчиком выполнены в полном объеме и надлежащим образом, что подтверждается актами выполненных работ, подписанными сторонами без замечаний, а именно: Акт N 465 от 30.04.2019; Акт N 618 от 31.05.2019; Акт N 761 от 30.06.2019; Акт N 762 от 30.06.2019; Акт N 763 от 30.06.2019: Акт N 827 от 31.07.2019; Акт N 927 от 31.08.2019; Акт N 1048 от 30.09.2019; Акт N 1146 от31.10.2019.

Общая стоимость выполненных работ составила 22 636 600 рублей.

Заказчиком оплачена сумма в размере 20 344 400,00 руб.

Таким образом, задолженность ООО "ПМК-21" перед ООО "ВИВА ТРАНС" по Договору N 46/19-ВГ составляет 2 292 200 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1. Договора в случае нарушения сроков оплаты работ, предусмотренных договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Учитывая изложенное, сумма штрафных санкций (пеней) по Договору N 46/19-ВГ составляет 230 946,58 рублей.

Договор от 22.09.2020 N В0627/20-Г на оказание услуг по сбору (приему), обработке и утилизации техногенных грунтов с объекта Заказчика для их последующей утилизации (далее - Договор N В0627/20-Г).

В соответствии с п. 4.2. Договора оплата услуг Исполнителя производится согласно счетов, выставленных Исполнителем Заказчику.

В соответствии с ч. 1 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства

Работы Подрядчиком выполнены в полном объеме и надлежащим образом, что подтверждается актами выполненных работ, подписанными сторонами без замечаний, а именно: Акт N ПО1151 от 30.09.2020; Акт N ПО1158 от 30.09.2020.

Общая стоимость выполненных работ составила 433 500 рублей.

Однако, Заказчиком задолженность за выполненные работы не оплачена.

Таким образом, задолженность ООО "ПМК-21" перед ООО "ВИВА ТРАНС" по Договору N В0627/20-Г составляет 433 500 рублей.

В соответствии с пунктом 6.1. Договора стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с действующим законодательством.

Учитывая изложенное, сумма штрафных санкций по Договору N В0627/20-Г составляет 1 862,51 руб.

Договор от 05.12.2019 N В1046/19-Г на оказание услуг по сбору (приему), обработке и утилизации техногенных грунтов с объекта Заказчика для их последующей утилизации (далее - Договор N В1046/19-Г).

В соответствии с п. 4.2. Договора оплата услуг Исполнителя производится согласно счетов, выставленных Исполнителем Заказчику.

В соответствии с ч.1 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства

Работы Подрядчиком выполнены в полном объеме и надлежащим образом, что подтверждается актами выполненных работ, подписанными сторонами без замечаний, а именно: Акт N ПО1642 от31.12.2019; Акт N ПО36 от 27.01.2020; Акт N ПО122 от 31.01.2020; Акт N ПО173 от 22.02.2020; Акт N ПО257 от 27.03.2020; Акт N ПО316 от 31.03.2020; Акт N ПО360 от 23.04.2020; Акт N ПО431 от 30.04.2020; Акт N ПО470 от 27.05.2020; Акт N ПО552 от 31.05.2020;Акт N ПО573 от 25.06.2020; Акт N ПО734 от 28.07.2020.

Общая стоимость выполненных работ составила 43 747 200 рублей.

Заказчиком оплачена сумма в размере 39 600 000,00 руб.

Таким образом, задолженность ООО "ПМК-21" перед ООО "ВИВА ТРАНС" по Договору N 131046/19-Г составляет 4 147 200 рублей.

В соответствии с пунктом 6.1. Договора стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с действующим законодательством.

Учитывая изложенное, сумма штрафных санкций по Договору N В1046/19-Г составляет 211 291,65 руб.

Согласно части 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу части 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно части 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу части 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Статьей 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков (неполученных доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).

Учитывая изложенное, совокупная задолженность ООО "ПМК-21" перед ООО "ВИВА ТРАНС" по оплате по Договорам N ПМК-21-09-01/2020, N ПМК-21-01-07/2019, N ПМК-21-19-07/19-ВГ, N 46/19-ВГ, N В0627/20-Г, N В1046/19-Г составляет 67 968 477,00 руб.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Совокупный размер штрафных санкций (пеней) по договорам N ПМК-21-09-01/2020, N ПМК-21-01 -07/2019, N ПМК-21 -19-07/19-ВГ, N 46/19-ВГ, N В0627/20-Г, N в 1046/19-Г составляет 11 588 633 рубля 69 копеек.

Ответчик не заявлял возражений по арифметике расчета неустойки и суд апелляционной инстанции, наравне с судом первой инстанции, также не усматривает несоответствия расчета условиям договоров и фактическим обстоятельствам.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик ссылается на несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора.

Вопреки доводам жалобы, 03.11.2020 истцом в адрес места нахождения ответчика, а именно: 109428, г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 10, стр. 18, этаж 4, пом. 19/4, офис 49, было направлено претензионное письмо, что подтверждается кассовым чеком о почтовом отправлении от 03.11.2020 с приложенной к нему описью, а также отчетом об отслеживании отправления, с сайта Почты России.

В соответствии с тем же отчетом об отслеживании почтового отправления 05.11.2020 досудебная претензия была доставлена в место вручения, однако претензия была оставлена ответчиком без ответа, а оплата за оказанные услуги (выполненные работы) по договорам N ПМК-21-09-01/2020, N ПМК-21-01-07/2019, N ПМК-21-19-07/19-ВГ, N 46/19-ВГ, N В0627/20-Г, N В1046/19-Г на дату подачи искового заявления 25.11.2020 не поступила.

В соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

В соответствии с Пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

Юридически значимое сообщение, коим является досудебная претензия, считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). То есть претензия считается доставленной, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 6.2. Договора N ПМК-21-09-01/2020 установлен срок рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) календарных дней.

В соответствии с пунктом 6.2. Договора N ПМК-21-01-07/2019 установлен срок рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) календарных дней.

В соответствии с пунктом 5.7. Договора N ПМК-21-19-07/19-ВГ установлен срок рассмотрения претензии - 5 (пять) календарных дней.

В соответствии с пунктом 5.7. Договора N 46/19-ВГ установлен срок рассмотрения претензии - 5 (пять) календарных дней.

В соответствии с пунктом 6.4. Договора N В0627/20-Г установлен срок рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней.

В соответствии с пунктом 6.4. Договора N В1046/19-Г установлен срок рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней.

В соответствии с отчетом об отслеживании почтового отправления досудебная претензия была доставлена в место вручения 05.11.2021, а с исковым заявлением в арбитражный суд истец обратился только 25.11.2021, т.е. по истечении срока, установленного в договорах для досудебного урегулирования спора.

Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком истцом был соблюден, а основания для оставления искового заявления истца без рассмотрения у суда первой инстанции отсутствовали.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, нарушений норм материального и процессуального права, в том числе на основании ч. 4 ст. 270 АПК РФ, не выявлено, в связи с чем апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы судебные расходы по уплате государственной пошлины при ее подаче в силу ст. 110 АПК РФ относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2021 по делу N А40-231824/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

П.А. Порывкин

Судьи

О.Н. Семикина Е.Е. Кузнецова