Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 января 2022 г. N 09АП-84094/21 по делу N А40-104831/2021

11 января 2022 г.

дело N А40-104831/21

Резолютивная часть постановления объявлена 11 января 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 января 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Семикиной О.Н., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Истца

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.11.2021 г. (резолютивная часть от 21.10.2021 г.) по делу N А40-104831/21

по иску Государственного казенного учреждения города Москвы "МОСРЕСТАВРАЦИЯ" (ОГРН: 1097746085580) к ООО "ГРАДОСТРОЙ" (ОГРН: 1137847339783) о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Дементьева Д.Д. по доверенности от 13.12.2021,

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Государственное казенное учреждение города Москвы "МОСРЕСТАВРАЦИЯ" (далее - истец, заказчик) предъявило ООО "ГРАДОСТРОЙ" (далее - ответчик, подрядчик) иск о взыскании 29 967 181,56 руб. пеней по государственному контракту от 26.06.2018 N 40-ГК/18, 6 777 081,09 руб. штрафа (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 21.10.2021 г., изготовленным в полном объеме 08.11.2021 г. исковые требования удовлетворены частично.

Суд взыскал с ООО "ГРАДОСТРОЙ" в пользу Государственного казенного учреждения города Москвы "МОСРЕСТАВРАЦИЯ" 29 967 181 руб. 56 коп. неустойки. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением, Истец подал апелляционную жалобу, в которой указал на несогласие с решением суда в отказанной части.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Истец требования и доводы своей жалобы поддержал, неявившийся Ответчик уведомлен о времени и месте рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте суда в сети Интернет (т. 2 л.д. 87).

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Установлено, что между ГКУ "Мосреставрация" (далее Заказчик, Истец) и ООО "ГРАДОСТРОЙ" (далее - Подрядчик, Ответчик) расторгнут в одностороннем порядке государственный контракт от 26 июня 2018 г. N 40-ГК/18 на выполнение производственных работ по сохранению с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения "Особняк Рутковских, 1888 г." по адресу: г. Москва. Б.Козловский пер., д. 5, стр. 1 (далее - Контракт, Объект) на основании решения Истца от 20 ноября 2020 г. N 16-20-01-08-1389/0 об одностороннем отказе от исполнения Контракта на основании подпункта 8.1.1.2 подпункта 8.1.1 пункта 8.1 статьи 8 Контракта и в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в силу 8 декабря 2020 г.

Цена Контракта составила 150 601 901 (Сто пятьдесят миллионов шестьсот одна тысяча девятьсот один) рубль 80 коп., НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (пункт 2.1 статьи 2 Контракта).

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 Контракта (в редакции соглашения от 25 декабря 2019 г. N 6 об изменении условий Контракта) сроки выполнения Ответчиком работ по Контракту - с даты заключения Контракта не позднее 31 мая 2020 г.

Согласно календарному плану (приложение N 1 к техническому заданию, являющемуся приложением N 1 к Контракту), изложенному в редакции соглашения от 19 мая 2020 г. N 8 об изменении условий Контракта (далее - Календарный план):

Срок выполнения Ответчиком работ по 1 этапу Контракта, включая подготовительные работы, сбор исходно-разрешительных документов и производственные работы - с момента заключения Контракта в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (с 27 июня 2018 г. по 27 августа 2018 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 2 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком работ по 1 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 28 августа 2018 г. по 26 сентября 2018 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 3 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 2 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 сентября 2018 г. по 26 октября 2018 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 4 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 3 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 5 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 4 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 ноября 2018 г. по 26 декабря 2018 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 6 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 5 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 7 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 6 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 8 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 7 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 февраля 2019 г. по 27 марта 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 9 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 8 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 28 марта 2019 г. по 26 апреля 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 10 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 9 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 11 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 10 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 28 мая 2019 г. по 26 июня 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 12 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 11 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 июня 2019 г. по 26 июля 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 13 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 12 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 14 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 13 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 27 августа 2019 г. по 25 сентября 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 15 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 14 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 сентября 2019 г. по 25 октября 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 16 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 15 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 17 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 16 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 18 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 17 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 декабря 2019 г. по 24 января 2020 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 19 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 18 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 25 января 2020 г. по 24 февраля 2020 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 20 этапу Контракта - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 19 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 25 февраля 2020 г. по 25 марта 2020 г. включительно).

Срок выполнения Ответчиком производственных работ по 21 этапу Контракта по пункту 21.1 Календарного плана - с установленного Календарным планом момента выполнения Ответчиком производственных работ по 20 этапу Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней (с 26 марта 2020 г. по 24 апреля 2020 г. включительно).

Срок оформления Ответчиком исполнительной и разрешительной документации для приемки работ по пункту 21.3 Календарного плана - с установленного Календарным планом момента оформления акта приемки законченного реставрацией Объекта в течение 20 (двадцати) календарных дней (с 7 мая 2020 г. по 26 мая 2020 г. включительно).

В силу пункта 7.7 статьи 7 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 1 этапу Контракта 3 августа 2018 г. на сумму 4 807 404 (Четыре миллиона восемьсот семь тысяч четыреста четыре) рубля 93 коп.. НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 1 этапа за период с 27 июля 2018 г. по 3 августа 2018 г.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 2 этапу Контракта 15 сентября 2018 г. на сумму 3 287 221 (Три миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести двадцать один) рубль 22 коп.. НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 2 этапа за период с 4 августа 2018 г. по 15 сентября 2018 г.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 3 этапу Контракта 29 октября 2018 г. на сумму 5 833 980 (Пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 12 коп., НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 3 этапа за период с 16 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 3 этапу Контракта на 3 (три) календарных дня. размер пени Ответчика составляет 60 565 (Шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 59 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 4 этапу Контракта 27 ноября 2018 г. на сумму 13 699 056 (Тринадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 91 коп., НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 4 этапа за период с 30 октября 2018 г. по 27 ноября 2018 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 4 этапу Контракта на 1 (один) календарный день, размер пени Ответчика составляет 19 362 (Девятнадцать тысяч триста шестьдесят два) рубля 05 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 5 этапу Контракта 20 декабря 2018 г. на сумму 12 158 231 (Двенадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести тридцать один) рубль 30 коп., НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 5 этапа за период с 28 ноября 2018 г. по 20 декабря 2018 г.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 6 этапу Контракта 19 февраля 2019 г. на сумму 4 477 561 (Четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 79 коп., НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 6 этапа за период с 21 декабря 2018 г. по 19 февраля 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 6 этапу Контракта на 25 (двадцать пять) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 392 473 (Триста девяносто две тысячи четыреста семьдесят три) рубля 36 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 7 этапу Контракта 28 марта 2019 г. на сумму 9 623 812 (Девять миллионов шестьсот двадцать три тысячи восемьсот двенадцать) рублей 28 коп.. НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 7 этапа за период с 20 февраля 2019 г. по 28 марта 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 7 этапу Контракта на 31 (тридцать один) календарный день, размер пени Ответчика составляет 467 003 (Четыреста шестьдесят семь тысяч три) рубля 01 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 8 этапу Контракта 25 июля 2019 г. на сумму 5 084 942 (Пять миллионов восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок два) рубля 37 коп.. НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 8 этапа за период с 29 марта 2019 г. по 25 июля 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 8 этапу Контракта на 120 (сто двадцать) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 645 512 (Один миллион шестьсот сорок пять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 14 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 9 этапу Контракта 26 августа 2019 г. на сумму 6 008 501 (Шесть миллионов восемь тысяч пятьсот один) рубль 80 коп., НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 9 этапа за период с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 9 этапу Контракта на 122 (сто двадцать два) календарных дня. размер пени Ответчика составляет 1 648 499 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 50 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 10 этапу Контракта 9 октября 2019 г. на сумму 12 500 042 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч сорок два) рубля 24 коп., НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 10 этапа за период с 27 августа 2019 г. по 27 сентября 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 10 этапу Контракта на 135 (сто тридцать пять) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 757 466 (Один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 48 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 11 этапу Контракта 5 ноября 2019 г. на сумму 10 180 940 (Десять миллионов сто восемьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей 61 коп., НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 11 этапа за период с 28 сентября 2019 г. по 28 октября 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 11 этапу Контракта на 132 (сто тридцать два) календарных дня, размер пени Ответчика составляет 1 626 117 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч сто семнадцать) рублей 68 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 12 этапу Контракта 5 декабря 2019 г. на сумму 10 070 970 (Десять миллионов семьдесят тысяч девятьсот семьдесят) руб. 70 коп.. НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 12 этапа за период с 29 октября 2019 г. по 28 ноября 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 12 этапу Контракта на 132 (сто тридцать два) календарных дня. размер пени Ответчика составляет 1 483 296 (Один миллион четыреста восемьдесят три тысячи двести девяносто шесть) рублей 74 коп.

Ответчик выполнил, а Истец принял работы по 13 этапу Контракта 20 декабря 2019 г. на сумму 5 420 872 (Пять миллионов четыреста двадцать тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 40 коп.. НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ 13 этапа за период с 29 ноября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. Ответчиком допущена просрочка выполнения работ по 13 этапу Контракта на 116 (сто шестнадцать) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 193 236 (Один миллион сто девяносто три тысячи двести тридцать шесть) рублей 81 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 14 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 14 этапу Контракта - 440 (четыреста сорок) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 3 208 882 (Три миллиона двести восемь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 17 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 15 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 15 этапу Контракта - 410 (четыреста десять) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 2 873 325 (Два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи триста двадцать пять) рублей 54 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 16 этапу Контракта. просрочка выполнения работ по 16 этапу Контракта - 379 (триста семьдесят девять) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 2 581 047 (Два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча сорок семь) рублей 83 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 17 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 17 этапу Контракта - 349 (триста сорок девять) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 2 345 926 (Два миллиона триста сорок пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 15 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 18 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 18 этапу Контракта - 319 (триста девятнадцать) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 2 144 270 (Два миллиона сто сорок четыре тысячи двести семьдесят) рублей 61 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 19 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 19 этапу Контракта - 288 (двести восемьдесят восемь) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 935 893 (Один миллион девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 22 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены работы по 20 этапу Контракта, просрочка выполнения работ по 20 этапу Контракта - 258 (двести пятьдесят восемь) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 734 237 (Один миллион семьсот тридцать четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 67 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не выполнены производственные работы по 21 этапу Контракта по пункту 21.1 Календарного плана, просрочка выполнения производственных работ по 21 этапу Контракта по пункту 21.1 Календарного плана - 228 (двести двадцать восемь) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 532 582 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 13 коп.

По состоянию на 8 декабря 2020 г. Ответчиком не оформлена исполнительная и разрешительная документация для приемки работ по пункту 21.3 Календарного плана, просрочка оформления исполнительной и разрешительной документации для приемки работ по пункту 21.3 Календарного плана - 196 (сто девяносто шесть) календарных дней, размер пени Ответчика составляет 1 317 482 (Один миллион триста семнадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 88 коп.

Общая стоимость невыполненных Ответчиком объемов работ, предусмотренных 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 и 21 этапами Контракта, составляет 47 448 363 (Сорок семь миллионов четыреста сорок восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 13 коп., размер неустойки по расчету истца, проверенному судом, составляет 29 967 181 руб. 56 коп.

При указанных обстоятельствах указанное требование является правомерным.

Истцом так же заявлено требование о взыскании 753 009,01 руб. штрафа.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 753 009 (Семьсот пятьдесят три тысячи девять) рублей 01 коп.

Ответчик несет ответственности за нарушение срока выполнения работ в виде неустойки, п. 7.3 предусматривает ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, за исключением просрочки.

Какие конкретно обязательства не исполнил ответчик истцом не указаны, и за неисполнение обязательств по выполнению работ в срок предусмотрена ответственность в виде неустойки.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Учитывая установленные судом фактические обстоятельства спора, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца неустойку в размере 29 967 181 руб. 56 коп.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, основаны на несогласии заявителя с выводами суда первой инстанции, основанными на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, которым дана надлежащая правовая оценка.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2021 г. (резолютивная часть от 21.10.2021 г.) по делу N А40-104831/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Е. Кузнецова

Судьи

В.И. Тетюк О.Н. Семикина