Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2022 г. N 09АП-84670/21 по делу N А40-138599/2021

г. Москва

24 января 2022 г.

Дело N А40-138599/21

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 января 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Семикиной О.Н., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.10.2021 г. (резолютивная часть от 06.09.2021 г.) по делу N А40-138599/21

по иску ООО "Технострой" (ОГРН: 1187746739982)

к ООО "ЕИТ" (ОГРН: 1187746918040)

о взыскании,

при участии в судебном заседании от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "Технострой" (далее - истец, покупатель, заказчик) предъявило ООО "ЕИТ" (далее - ответчик, поставщик, исполнитель) иск о взыскании неотработанного аванса по договору оказания услуг по разработке рабочей документации от 25.09.2019 г. N 41/2019 в размере 360 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8 943,69 руб., по договору на поставку лифтового оборудования N П-40/2019 ML-GR от 25.09.2019 г. неотработанного аванса в размере 4 496 899,50 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 111 719,90 руб., по договору подряда на монтаж лифтового оборудования от 25.09.2019 г. N П-40/2019 ML-GR неотработанного аванса в размере 70 934 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 762,26 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 06.09.2021 г., изготовленным в полном объеме 13.10.2021 г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.

Неявившиеся стороны уведомлены о времени и месте рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте суда в сети Интернет (т. 2 л.д. 45).

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Установлено, что между Обществом с ограниченной ответственностью "Технострой" (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью "ЕИТ" (Поставщик) были заключены следующие договоры: Договор оказания услуг по разработке рабочей документации от 25.09.2019 г. N 41/2019 (далее - Договор оказания услуг), Договор на поставку лифтового оборудования от 25.09.2019 г. N П-40/2019 ML- GR (далее - Договор поставки), Договор подряда на монтаж лифтового оборудования от 25.09.2019 г. N П-43/2019 ML-GR (далее - Договор подряда).

В соответствии с условиями договора N П-40/2019 ML- GR от 25.09.2019 г. на поставку лифтового оборудования Поставщик обязуется поставить Покупателю 3 (три) комплекта оборудования лифта KLEEMANN. отвечающего требованиям Технического регламента Таможенного союза TP ТС 011/2011. Безопасность лифтов" и согласованной Сторонами в Приложении N 1 к Договор "Технической спецификации" (далее - Оборудование), по цене, установленной Приложением N 2 к Договору "Цена Договора (стоимость оборудования)", в сроки, предусмотренные Приложением N 3 к Договору "График поставки Оборудования".

В силу п. 2.1 цена договора устанавливается Приложением N 2 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью, и включает в себя стоимость всех комплектов поставляемого Оборудования, отвечающего согласованной Сторонами Технической спецификации, доставки Оборудования на Объект (поставки Оборудования по адресу доставки), разработки и изготовления установочных чертежей, технической документации, которая составляет 17 400 евро.

Цена Договора является окончательной и пересмотру в одностороннем порядке Поставщиком не подлежит, за исключением следующих случаев:

В соответствии с п. 3.3 договора стороны согласовали следующие сроки и порядок оплаты: первый платеж в счет предварительной оплаты стоимости Оборудования в размере 50% от его стоимости, определенной в соответствии с Приложением N 2 к Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней после утверждения установочных чертежей в порядке, установленном п. 6.1.1. и 6.2.1. Договора, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, второй платеж в счет окончательной оплаты стоимости Оборудования в размере 50 % его стоимости, определенной в соответствии с Приложением N 2 к Договору, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения счета и уведомления Поставщика о готовности Оборудования. Указанное уведомление Поставщик направляет Покупателю за 14 календарных дней до момента отгрузки Оборудования с завода-изготовителя.

Сроки (даты) поставки оборудования по адресу доставки (на Объект) устанавливаются Графиком поставки Оборудования (Приложение N 3 к Договор), который Стороны обязуются согласовать и утвердить не позднее даты утверждения установочных чертежей в порядке, установленном п. 6.1.1. и 6.2.1. Договора.

Согласно графику поставки оборудования срок выполнения установлен 14 недель, в том числе 12 недель на изготовление и 2 недели на доставку оборудования до объекта с момента изготовления заводом-изготовителем.

Во исполнение п. 3.3.1 договора заказчиком был произведен авансовый платеж по платежному поручению N 130 от 25.09.2019 г. на основании счета на оплату N 153 от 25.09.2019 г. в размере 3 655 007,46 руб.

В соответствии с условиями договора на оказание услуг по разработке рабочей документации от 25.09.2019 г. N 41/2019 подрядчик по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по разработке рабочей документации по объект}: "Замена существующего лифтового оборудования в задании по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6. в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке, предусмотренном договором.

Технические, экономические и другие требования к рабочей продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНип и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления рабочей документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование.

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком, составляет 360 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 60 000 рублей.

Стороны согласовали следующие сроки и порядок оплаты:

Оплата стоимости услуг в размере 100 % от их стоимости, указанных в п. 3.1. Договора, оплачивается Заказчиком в течение 3 (Трех) календарных дней с момента заключения настоящею Договора и выставления соответствующего счета от Подрядчика.

Подрядчик приступает к оказанию услуг после подписания Договора, получения исходных данных согласно Приложения 1 настоящего Договора и полной оплаты согласно п.3.2.1. Договора.

Во исполнение пункта 3.2.1 Заказчиком произведена оплата по счету от 25.09.2019 г. N 152 в размере 360 000 рублей, что подтверждается платежным

поручением от 25.09.2019 г. N 129.

В соответствии с условиями договора на монтаж лифтового оборудования от 25.09.2019 г. N П-43/2019 ML-GR подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего Договора демонтажные, монтажные, пуско-наладочные работы 3 комплектов лифтового оборудования, декларирование соответствия лифта Техническому регламенту Таможенного союза TP ТС 011/2011. Безопасность лифтов", а также иные работы, указанные в Приложении N 1 к Договору (далее вместе именуемые - Работы).

Заказчик обязуется в соответствии с условиями Договора обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, а также принять и оплатить выполненные Работы.

Работы, предусмотренные п. 1.1 Договора, производятся на объекте Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6 (далее - Объект).

Цена договора установлена приложением N 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью, и включает в себя стоимость демонтажных. монтажных, пуско-наладочных работ, декларирования соответствия лифта TP ТС 011/2011 "Безопасность лифтов выполняемых в отношении всех комплектов Оборудования.

Оплата цены Договора производится поэтапно, согласно выполненных работ за каждую единицу оборудования, в установленные пунктом 3.3. Договора сроки, порядке, процентном соотношении от стоимости Работ, соответственно.

Оплата осуществляется в течении 5 (пяти) банковских дней на основании счета, выставленного Подрядчиком.

Стороны согласовали следующие сроки и порядок оплаты:

1-й этап: Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости работ по демонтажу соответствующей единицы старого лифтового оборудования за 2 (две) недели до поставки лифтовою оборудования на Объекте и подписания Сторонами Акта передачи лифтов для выполнения строительно-монтажных работ по замене (модернизации).

2-й этап: Заказчик осуществляет окончательную оплату в размере 50% от стоимости работ по демонтажу соответствующей единицы старого лифтового оборудования с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

Заказчик осуществляет предоплату в размере 40% от стоимости работ по монтажу единицы лифтового оборудования до начала монтажа и приемки Подрядчиком шахты лифта под монтаж путем подписания Сторонами "Акта готовности строительной части к производству работ по монтаж} лифта".

3-й этап: Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ по монтажу единицы лифтового оборудования с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

Заказчик осуществляет предоплату в размере 70% от стоимости работ по обрамлению порталов дверей шахты перед началом выполнения таких работ.

4-й этап: Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 20% от стоимости работ по монтажу единицы лифтового оборудования с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

Заказчик осуществляет предоплату в размере 30% от стоимости работ по обрамлению порталов дверей шахты с момента подписания Сторонами Акта приема- передачи выполненных работ.

5-й этап: Заказчик осуществляет окончательную оплату в размере 10% от стоимости работ по монтажу с момента подписания "Акта полною технического освидетельствования и регистрации Декларации соответствия лифта Техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность лифтов", на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Во исполнение пункта 3.3.1 договора заказчиком произведена оплата по счету от 25.09.2019 г. N 155 в размере 70 934 рублей, что подтверждается платежным поручением от 25.09.2019 г. N 131.

Все указанные Договоры заключены во исполнении Договора Подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию зданий (сооружений) от 05.09.2019 г. N 20D012-192541 с ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (ИНН 5036065113), по условиям которого ООО "Технострой" как Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: ремонт пассажирских лифтов per. NN 7164, 7174, 6776, установленных по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр. 1 для нужд МВС-филиала ПАО "МОЭСК".

В обоснование исковых требований истец указывает, что на стороне ответчика образовалась задолженность по возврату авансовых платежей в размере 3 655 007,46 руб., поскольку договоры были расторгнуты.

В целях досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензию от 18.05.2021 г. с требованием возврата авансовых платежей.

Претензионные требования ответчиком остались без удовлетворения, в связи с чем, истец обратился с настоящим иском.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст. 310 ГК РФ - односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик), обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить ее.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Как указано в п. 1 ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Основанием для возникновения обязательства ответчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ (ст. ст. 711, 720, 746, 753 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Исходя из ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Согласно статье 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как следует из материалов дела, Истец направил в адрес ООО "ЕИТ" Уведомление о приостановлении производства лифтового оборудования по Договору поставки от 25.09.2019 г. N П-40/2019 ML-GR.

В адрес ответчика было направлено письмо от 18.05.2021 г. о расторжении договора.

Ответчиком было подтверждено получение письма о возвращении перечисленного аванса в декабре 2020 г.

В связи с указанными обстоятельствами, договор поставки от 25.09.2019 г. N П-40/2019 ML-GR расторгнут письмом о возвращении неотработанного аванса, которое суд расценивает, как отказ заказчика от дальнейшего продолжения договорных отношений с ООО "ЕИТ".

Как указывает истец, все указанные договоры были заключены сторонами в отношении одного и того же предмета - замены лифтового оборудования на объекте Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6. что включало в себя разработку проектной документации, демонтаж старого лифтового оборудования, изготовление, поставку и монтаж нового оборудования.

В соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, предоставленное названным кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора), при этом договор прекращается с момента получения данного уведомления.

С учетом указанных обстоятельств, а также отсутствия доказательств поставки оборудования на объект заказчика, а также выполнения работ и направления уведомления в адрес заказчика о приемке выполненных работ, договор поставки между сторонами расторгнут в одностороннем порядке.

В соответствии со ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Таким образом, надлежащим доказательством факта выполнения работ и принятия их результата является акт сдачи-приемки, подписанный сторонами, либо односторонний акт сдачи-приемки с отметкой об отказе от его подписания. Подписание актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат свидетельствует о потребительской ценности для заказчика полученного результата, желании им воспользоваться и устанавливает обязанность уплатить денежные средства.

Вместе с тем, в установленные сроки, ответчиком не исполнены договорные обязательства.

Согласно договору оказания услуг по разработке рабочей документации от 25.09.2019 г. N 41/2019 срок начала Работ устанавливается со дня подписания настоящего Договора, оплаты, указанной в п. 3.2.1 Договора, а также получения Подрядчиком исходных данных согласно Технического задания (Приложение N 1 к настоящему Договору).

Согласно п. 4.2 Договора срок передачи проектной документации Заказчику составляет - 14 календарных дней после предоплаты аванса и получения исходных данных согласно Технического задания (Приложение N 1 к настоящему Договору).

Согласно п. 6.2 Договора по окончании оказания услуг Подрядчик обязан уведомить Заказчика и предоставить ему оформленный и подписанный со своей стороны оригинал Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Согласно Техническому заданию (Приложение N 1 к Договору) по результату завершения работ Исполнитель передает Заказчику весь необходимый комплект разработанной документации в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе.

Вместе с тем, в срок до 10.10.2019 г. разработка проектной документацией Ответчиком произведена не была, согласование и утверждение установочных чертежей сторонами также не были осуществлены.

Согласно п. 6.1.2 договора поставки поставщик обязан поставить оборудование на объект (по адресу доставки) указанный в п. 1.2 договора в сроки, предусмотренные графиком поставки оборудования. Уведомить покупателя о точной дате и времени поставки оборудования не менее чем за 3 календарных дня путем направления соответствующего уведомления по электронной посте либо факсу, т.е. любым удобным способом, гарантирующим получение уведомления покупателем.

При этом, разработка рабочей документации и поставка оборудования должны быть выполнены до истечения 4 месяцев с даты заключения Договоров, и только после этого, в середине четвертого месяца должен быть начать демонтаж первого лифта.

Таким образом, ответчик не доказал наличие поставки оборудования, выполнении работ, возвращении авансовых платежей по договорам, с учетом их одностороннего расторжения.

Учитывая совокупность установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции согласен с выводами суда первой инстанции о правомерности заявленных исковых требований.

Доводы ответчика о предоставлении проектной документации, направлении акта сдачи-приемки оказанных услуг являются голословными, не подтверждаются документальными доказательствами и опровергаются представленными в материалы дела доказательствами.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, основаны на несогласии заявителя с выводами суда первой инстанции, основанными на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, которым дана надлежащая правовая оценка.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2021 г. (резолютивная часть от 06.09.2021 г.) по делу N А40-138599/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Е. Кузнецова

Судьи

О.Н. Семикина В.И. Тетюк