Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24 декабря 2020 г. N Ф05-18729/20 по делу N А40-154635/2019

г. Москва

24 декабря 2020 г.

Дело N А40-154635/2019

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Дзюбы Д.И.,

судей Нечаева С.В., Тутубалиной Л.А.,

при участии в заседании:

от истца: Костомаров А.Ю., дов. N Д-788 от 07.12.2020

от ответчика: Ворохобина Е.С., реш. N 1/2019 от 10.10.2019, п. 15.2 устава,

рассмотрев 24 декабря 2020 года в судебном заседании кассационную жалобу

АО "ГУОВ"

на решение от 27.01.2020

Арбитражного суда города Москвы,

на постановление от 06.07.2020

Девятого арбитражного апелляционного суда,

в деле по иску АО "ГУОВ"

к ООО "ПСК "Авангард"

о взыскании денежных средств,

по встречному иску о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ: Акционерное общество "Главное управление обустройства войск" (далее - АО "ГУОВ", истец, сторона 2) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Авангард" (далее - ООО "ПСК "Авангард", ответчик, сторона 1) о взыскании неустойки в размере 2 222 471,80 руб., процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 12 105 754,77 руб.

ООО "ПСК "Авангард" в Арбитражный суд города Москвы подан встречный иск к АО "ГУОВ" о взыскании задолженности в размере 62 103 542,86 руб. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения встречных исковых требований).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2020, оставленным без удовлетворения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2020, первоначальные исковые требования удовлетворены частично. С ООО "ПСК "Авангард" в пользу АО "ГУОВ" взыскана неустойка в размере 2 222 471,80 руб., проценты в размере 11 150 249,02 руб. В остальной части первоначального иска отказано.

Встречный иск удовлетворен в полном объеме.

Судом первой инстанции произведен зачет встречных требований, в результате которого с АО "ГУОВ" в пользу ООО "ПСК "Авангард" взыскана задолженность в размере 48 730 822,04 руб. Также судом первой инстанции разрешен вопрос распределения расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятыми судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, АО "ГУОВ" обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, постановление суда апелляционной инстанции и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении первоначального иска полностью и об отказе в удовлетворении встречного иска в полном объеме.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители истца и ответчика, полномочия которых судом проверены и признаны надлежащими.

Стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу в соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представленное мировое соглашение заключено сторонами на следующих условиях:

"1. Сторона 2 признает обоснованными требования стороны 1, содержащиеся в исковом заявлении по делу N А40-154635/19 и обязуется выплатить сумму в размере сумме 38 101 431,29 руб. (Тридцать восемь миллионов сто одна тысяча четыреста тридцать один рубль 29 копеек), сумма указана с учетом произведенного зачета от 18.03.2020 N исх- 2329/сп, а также с учетом ранее выплаченной суммы 2 255 639,09 руб. по п.п. N 35575 от 27.10.2020.

2. В целях урегулирования спора, стороны согласовали производство взаиморасчетов по настоящему мировому соглашению в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего мирового соглашения.

3. Порядок взаиморасчетов:

- в размере 6 350 238,54 рублей - в срок до 30.11.2020;

- в размере 6 350 238,54 рублей - в срок до 31.12.2020;

- в размере 6 350 238,54 рублей - в срок до 31.01.2021;

- в размере 6 350 238,54 рублей - в срок до 28.02.2021;

- в размере 6 350 238,54 рублей - в срок до 31.03.2021;

- в размере 6 350 238,59 рублей - в срок до 30.04.2021.

4. Неисполнение настоящего мирового соглашения является основанием для его принудительного исполнения в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

5. Подписанием настоящего мирового соглашения стороны подтверждают отсутствие между ними каких-либо претензий относительно предмета спора (за исключением оплаты услуг генподрядчика, предусмотренных п. 4.17 Договора, а также обязательств, вытекающих из настоящего мирового соглашения), в том числе требований об уплате неустоек, пени, штрафов, процентов за пользование денежными средствами и иных требований имущественного характера.

6. Каждая сторона относит на собственные затраты расходы на оплату юридических услуг и иные судебные расходы, которые возникли у сторон в связи с судебным рассмотрением спора до момента вступления в силу настоящего мирового соглашения.

7. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

8. Стороны свидетельствуют, что подписание настоящего мирового соглашения соответствует их воле и совершено добровольно, без принуждения.

9. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 139, 140, 141 АПК РФ, просим суд утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу А40-154635/19 в соответствии с ч. 2 ст. 150 АПК РФ.".

В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.

Суд кассационной инстанции принимает во внимание, что в соответствии со статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, при условии, что оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Право на заключение мирового соглашения у представителей сторон, его подписавших, в представленных суду кассационной инстанции документах имеется.

Проверив соответствие представленного текста мирового соглашения нормам права, суд кассационной инстанции полагает, что оно соответствует законодательству и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем подлежит утверждению судом в порядке статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Постановление суда апелляционной инстанции и решение суда первой инстанции по настоящему делу подлежат отмене, в связи с достижением сторонами мирового соглашения.

Руководствуясь статьями 138 - 141, 150, 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение в следующей редакции:

"1. Сторона 2 признает обоснованными требования стороны 1 содержащиеся в исковом заявлении по делу N А40-154635/19 и обязуется выплатить сумму в размере сумме 38 101 431,29 руб. (Тридцать восемь миллионов сто одна тысяча четыреста тридцать один рубль 29 копеек), сумма указана с учетом произведенного зачета от 18.03.2020 N исх- 2329/сп, а также с учетом ранее выплаченной суммы 2 255 639,09 руб. по п.п. N 35575 от 27.10.2020.

2. В целях урегулирования спора, стороны согласовали производство взаиморасчетов по настоящему мировому соглашению в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего мирового соглашения.

3. Порядок взаиморасчетов:

- в размере 6 350 238,54 рублей - в срок до 30.11.2020;

- в размере 6 350 238,54 рублей - в срок до 31.12.2020;

- в размере 6 350 238,54 рублей - в срок до 31.01.2021;

- в размере 6 350 238,54 рублей - в срок до 28.02.2021;

- в размере 6 350 238,54 рублей - в срок до 31.03.2021;

- в размере 6 350 238,59 рублей - в срок до 30.04.2021.

4. Неисполнение настоящего мирового соглашения является основанием для его принудительного исполнения в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

5. Подписанием настоящего мирового соглашения стороны подтверждают отсутствие между ними каких-либо претензий относительно предмета спора (за исключением оплаты услуг генподрядчика, предусмотренных п. 4.17 Договора, а также обязательств, вытекающих из настоящего мирового соглашения), в том числе требований об уплате неустоек, пени, штрафов, процентов за пользование денежными средствами и иных требований имущественного характера.

6. Каждая сторона относит на собственные затраты расходы на оплату юридических услуг и иные судебные расходы, которые возникли у сторон в связи с судебным рассмотрением спора до момента вступления в силу настоящего мирового соглашения.

7. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

8. Стороны свидетельствуют, что подписание настоящего мирового соглашения соответствует их воле и совершено добровольно, без принуждения".

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2020 и решение Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2020 по делу N А40-154635/2019 отменить, производство по делу прекратить.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Д.И. Дзюба

Судьи

С.В. Нечаев Л.А. Тутубалина