Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 апреля 2023 г. N Ф05-4455/23 по делу N А40-83696/2022

г. Москва

11 апреля 2023 г.

Дело N А40-83696/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 4 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 апреля 2023 года.

Арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего судьи Каденковой Е.Г.

судей Бочаровой Н.Н., Ворониной Е.Ю.,

при участии в заседании:

от истца - Прудкова З.А., дов. от 31.03.2023,

от ответчика - Попов С.В., дов. от 27.12.2022,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2022,

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2022,

по делу по иску открытого акционерного общества "ГлобалЭлектроСервис" (ОГРН 5077746862804) к публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания единой энергетической системы" (ОГРН 1024701893336)

о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "ГлобалЭлектроСервис" (далее - ОАО "ГлобалЭлектроСервис", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания единой энергетической системы" (переименовано в публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", далее - ПАО "ФСК - Россети", ответчик) о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 15 470 982 руб. 74 коп. с последующим их начислением по день фактической оплаты.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2022, в удовлетворении заявления ответчика о фальсификации доказательства отказано. Исковые требования удовлетворены частично, с ПАО "ФСК - Россети" в пользу ОАО "ГлобалЭлектроСервис" взысканы проценты по состоянию на 31 марта 2022 года в размере 19 734 830 руб. 48 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Также, с ответчика в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 100 355 руб.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ПАО "ФСК - Россети" обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, несоответствие выводов судов установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просило обжалуемые решение и постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В отзыве на кассационную жалобу ОАО "ГлобалЭлектроСервис" выразило несогласие с доводами кассационной жалобы, просит оставить жалобу без удовлетворения, оспариваемые судебные акты без изменения. Отзыв приобщен судом к материалам дела.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель истца просил обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Заслушав представителей сторон, обсудив заявленные доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) правильность применения судами норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для изменения или отмены обжалуемых судебных актов в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 29 сентября 2021 года между истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор N ИД/11-63 "ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот Майя с ПС220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя, вторая очередь строительства ПС 220 кВ Майя и строительство производственной базы на ПС 220 кВ Майя (без учета строительства ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ Томмот и ВОЛС)".

В соответствии с пунктом 2.1. договора подрядчик обязался выполнить комплекс работ по созданию объекта ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот Майя с ПС220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя, вторая очередь строительства ПС 220 кВ Майя и строительство производственной базы на ПС 220 кВ Майя (без учета строительства ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ Томмот и ВОЛС).

Согласно пункту 3.2. договора сроки выполнения работ устанавливаются графиком выполнения работ и поставок (приложение 2а к договору).

Приблизительная цена договора составляет не более 2 777 720 000 руб. (пункт 4.3. договора).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 15 октября 2021 года по делу N А40-99435/19 установлено, что ОАО "ГлобалЭлектроСервис" выполнило работы по договору на общую сумму 2 345 638 854, 05 руб. Факт выполнения подрядчиком работ подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, актами о приемке выполненных работ КС-2. В свою очередь, ПАО "ФСК ЕЭС" работы подрядчика по договору не оплатило, в связи с чем у заказчика образовалась задолженность в сумме 147 727 045,43 руб., что подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2017 по 31.12.2017, который составлен заказчиком и направлен в адрес подрядчика.

Уведомлением от 31 января 2020 года исх. N ув-ра-1до/1 договор подряда от 29.09.2011 N ИД/11-63 расторгнут на основании ст. 102, ст. 126 Закона о банкротстве.

Поскольку вышеуказанное уведомление получено ПАО "ФСК ЕЭС" 3 февраля 2020 года, то договор подряда от 29.09.2011 N ИД/11-63 считается расторгнутым с указанной даты.

Ссылаясь на наличие у ответчика непогашенной по договору N ИД/11-63 от 29.09.2011 задолженности в сумме 147 727 045, 43 руб., истец обратился с настоящим иском в суд с требованием о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 15 470 982 руб. 74 коп., начисленных на задолженность в сумме 147 727 045 руб. 43 коп. за период с 04.02.2020 по 11.01.2022 и по день фактической оплаты.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь статьями 309, 310, 395, 702, 711, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), установив, что вступившим в законную силу решением арбитражного суда по делу N А40-99435/19 с ответчика в пользу истца взыскана задолженность в сумме 147 727 045 руб. 43 коп., которая ответчиком не оплачена, признав расчет процентов верным, суды первой и апелляционной инстанции пришли к законному и обоснованному выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, применив мораторий, введенный с 01.04.2022 постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

При этом ссылки ответчика на пункт 4 статьи 395 ГК РФ суды правомерно отклонили, поскольку в настоящем случае спорные правоотношения вытекают из договора N ИД/11-63 от 29.09.2011, в связи с этим у истца имеется право выбора требования неустойки либо процентов по статье 395 ГК РФ. Согласно абзацу 1 пункта 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016), положения пункта 4 статьи 395 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" не подлежат применению к договорам, заключенным до 01.06.2015.

Доводы ответчика о неверном определении истцом периода взыскания процентов были предметом рассмотрения судов нижестоящих инстанций и получили надлежащую судебную оценку. Отклоняя позицию ответчика, суды, принимая во внимание постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2021 года по делу N А40-69663/2017, исходили из того, что ПАО "ФСК ЕЭС" недобросовестно препятствует наступлению событий, с которыми связана оплата по договору N ИД/11-63, в связи с чем указанные события должны считаться наступившими.

Суд кассационной инстанции считает частичное удовлетворение иска соответствующим требованиям закона и фактическим обстоятельствам дела, установленным судами в результате оценки имеющихся в деле доказательств с соблюдением требований статей 68, 71 АПК РФ.

При рассмотрении и разрешении настоящего дела суды правильно определили юридически значимые обстоятельства, дали правовую оценку установленным обстоятельствам по результатам оценки всей совокупности доказательств и приняли законные и обоснованные судебные акты. Выводы судов соответствуют обстоятельствам дела.

Изложенные в кассационной жалобе доводы с учетом установленных фактических обстоятельств и имеющихся в деле доказательств выводов судов не опровергают, не подтверждают нарушений норм материального права и норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и, по сути, направлены на переоценку установленных судом обстоятельств, что в силу статьи 286 АПК РФ не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся самостоятельными основаниями для отмены принятых судебных актов в силу части 4 статьи 288 АПК РФ, при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2022, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2022 по делу N А40-83696/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Е.Г. Каденкова

Судьи

Н.Н. Бочарова Е.Ю. Воронина