Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14 октября 2024 г. N Ф05-23447/24 по делу N А40-131621/2022

г. Москва

14 октября 2024 г.

Дело N А40-131621/22

Резолютивная часть постановления объявлена 08 октября 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 октября 2024 года.

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего судьи Стрельникова А.И.,

судей Бочаровой Н.Н., Дзюбы Д.И.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Скряжин С.Н., дов. N 126 от 02.07.2024 г.;

от ответчика: Гудылев С.А., дов. от 13.02.2024 г.;

от третьего лица: Каширин А.В., дов. N 1-7197 от 15.01.2024 г.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

ООО "МИП-СТРОЙ N 1"

на решение от 26 октября 2023 года

Арбитражного суда г. Москвы,

на постановление от 11 июня 2024 года

Девятого арбитражного апелляционного суда,

по иску ООО "МИП-СТРОЙ N 1"

к ООО "ПЕРСПЕКТИВА",

третье лицо: АО "Мосинжпроект",

о взыскании,

по встречному иску

о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

ООО "МИП-СТРОЙ N 1" обратилось с исковым заявлением к ООО "ПЕРСПЕКТИВА" о взыскании неустойки по договорам N 8/17-НЖ от 21.04.2017, N 58/18-НЖ от 12.04.2018, N 3479 от 03.09.2019, N 447-0619-ЗП-МИП1 от 10.07.2019, N 67/18-СЛ от 16.05.2018, N 5616 от 20.11.2019 в общем размере 250.758.574,79 руб. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ). В свою очередь, ООО "ПЕРСПЕКТИВА" было заявлено встречное исковое заявление к ООО "МИП-СТРОЙ N 1" о взыскании основного долга по договору N 67/18-СЛ от 16.05.2018 в размере 1.518.908,99 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26 октября 2023 года в удовлетворении первоначальных исковых требований было отказано в полном объеме, а встречные исковые требования были удовлетворены (т.29, л.д. 88-94).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2024 года указанное решение было оставлено без изменения (т.30, л.д. 60-68).

Не согласившись с принятыми решением и постановлением, ООО "МИП-СТРОЙ N 1" обратилось с кассационной жалобой, в которой указывает на нарушение судом норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, в связи с чем просило обжалуемые решение и постановление отменить и направить дело на новое рассмотрение. В обоснование кассационной жалобы заявителем фактически были приведены идентичные доводы, изложенные им ранее в своей апелляционной жалобе.

В заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы жалобы в полном объеме.

Представитель ответчика против доводов кассационной жалобы возражал, в том числе по мотивам, изложенным в отзыве к кассационной жалобе, который был приобщен к материалам дела.

Представитель третьего лица дал пояснения по кассационной жалобе.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены решения и постановления по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, в обоснование первоначального искового заявления истец ссылается на то, что между ООО "МИП-Строй N 1" (подрядчик) и ООО "Перспектива" (субподрядчик) были заключены договоры: N 8/17-НЖ от 21.04.2017 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству станционных комплексов, перегонных тоннелей и притоннельных сооружений по объекту "Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". Участок от станции "Нижегородская улица" до станции "Некрасовка"; N 58/18-НЖ от 12.04.2018 (договор) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: "Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Рязанская" (Нижегородская улица)"; N 3479 от 03.09.2019 (договор) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: "Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка". 11.7 этап: "Объединенное здание эксплуатационного персонала на ст. "Нижегородская улица"; N 447-0619-ЗП-МИП1 от 10.07.2019 (договор) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству ограждения котлована и проведению земельных работ по объекту: "Технологическая часть ТПУ "Рязанская". "Терминал N2 и объединенное здание обслуживающего персонала. Наземный вестибюль";

N 67/18-СЛ от 16.05.2018 (договор) на выполнение подрядных работ по объекту Калининско-Солнцевская линия, ст. "Раменки" - ст. "Рассказовка".

В соответствии с указанными договорами, субподрядчик обязался в установленные сроки выполнить соответствующие работы.

Однако, истцом указано о нарушении сроков окончания выполнения работ, (в том числе полном невыполнении некоторых работ), в связи с чем им было заявлено взыскании неустойки по вышеуказанным договорам в общем размере 250.758.574,79 руб. в соответствии с п. 11.4 договора.

Мотивируя встречные исковые требования, истец по встречному иску ссылается на то, что между генподрядчиком АО "МИСК" и подрядчиком ООО "ССК" был заключён договор строительного подряда N 67/18-СЛ от 16.05.2018 г. Согласно п. 4.1 договора, сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), журналу учета выполненных работ (форма N КС-6а), на основании комплекта исполнительной документации. ООО "Перспектива" передало ООО "МИП-Строй N1" необходимый комплект документов письмом исх. N71 от 28.03.2023 г. В соответствии с пунктами 1, 4 ст. 753 ГК РФ, заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Согласно отчету об отслеживании почтового отправления РПО 11943581218944, указанные документы были получены 03.04.2023 г. Согласно п. 4.2 договора, общий срок осуществления проверки поступившей документации, а также направления мотивированного отказа составляет 30 календарных дней с даты получения документации. Учитывая выполнение ООО "Перспектива" работ по договору и их фактическую сдачу ООО "МИП-Строй N1" без возражений относительно качества, истец по встречному иску просил о взыскании задолженности по оплате работ в размере 1.518.908,99 руб.

Указанные обстоятельства и послужили основанием для обращения истца с первоначальным и встречными исками. При этом суд в обжалуемых актах, оставляя первоначальные исковые требования без удовлетворения и удовлетворяя встречный иск, руководствуясь ст.ст. 196, 199, 200, 309, 310, 330, 702, 753 ГК РФ, правомерно исходил из того, что с учетом допущенной истцом по первоначальному иску просрочки выполнения встречного обязательства по предоставлению рабочей документации ответчиком работы были выполнены в установленные договорами сроки, принимая во внимание смещение периодов выполнения работ в отсутствие вины ООО "Перспектива".

Кроме того, в ходе рассмотрения исковых требований по первоначальному иску судом также было верно установлено, что периоды просрочки по ряду договоров, указанные в уточненных исковых требованиях и в приложенном к иску расчете не соответствуют как друг другу, так и условиям договоров (за исключением договора N 3479 от 03.09.2019 г.), что само по себе не позволяет проверить обоснованность расчетов истца в принципе.

Более того, суд верно отметил, что истцом был пропущен срок исковой давности по требованиям о взыскании пени за трехлетний период до обращения с иском. Согласно материалам дела, первоначальное исковое заявление поступило в суд через систему "Мой арбитр" - 22.06.2022 г. (загружено 22.06.2022 г., 13.22 МСК), то есть по требованиям до 22.06.2019 г. пропущен трехлетний срок исковой давности согласно положениям ст.ст. 196-199 ГК РФ. На основании вышеизложенного, суд верно установил, что не подлежат взысканию пени: по договору N 8/17-НЖот 21.04.2017 г. -за период с 11.01.2018 по 22.06.2019 г.; по соглашению N4 от 01.09.2017 г. -за период с 02.10.2018 по 22.06.2019 г.; по соглашению N8 от 25.06.2018 г. -за период с 02.04.2019 по 22.06.2019 г.; по договору N 58/18-НЖ от 12.04.2018 г.- за период с 01.10.2018 по 22.06.2019 г.; по договору N67/18-СЛ от 16.05.2018 г. -за период с 26.04.2018 по 22.06.2019 г.

С учетом изложенного, требования истца по первоначальному иску правомерно были оставлены без удовлетворения, ибо факт своевременного выполнения ответчиком работ в полном объеме документально подтвержден, в связи чем оснований для взыскания заявленной неустойки не имелось.

При этом, учитывая выполнение ООО "Перспектива" работ по договору N 67/18-СЛ от 16.05.2018 г. и их фактическую сдачу ООО "МИП-Строй N 1" без возражений относительно качества, требование о взыскании задолженности по оплате работ в размере 1.518.908,99 руб. было обоснованно удовлетворено.

Следует указать и о том, что с учетом установленных по спору обстоятельств, а также условий указанного договора суд верно отклонил возражения ответчика по встречному иску о пропуске срока исковой давности.

Таким образом, суд в обжалуемых актах, оценив и исследовав в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, пришел к правильному выводу об оставлении первоначального иска без удовлетворения и удовлетворении встречного иска, с чем в настоящее время согласна и кассационная коллегия.

При этом следует указать и о том, что суд исследовал все фактические обстоятельства дела и дал соответствующую правовую оценку спорным отношениям, хотя об обратном и было указано в жалобе. Между тем, иная оценка заявителем кассационной жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и иное толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки, а поэтому кассационная коллегия приходит к выводу о законности и обоснованности обжалуемых судебных актов.

С учетом изложенного, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, были установлены судом первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятого по делу судебного акта, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Следовательно, при рассмотрении дела и вынесении обжалуемых актов судом были установлены все существенные для дела обстоятельства и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Нормы материального и процессуального права применены правильно. Нарушений указанных норм права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемых судебных актов, кассационной инстанцией не установлено, хотя об обратном и было указано в жалобе заявителем по делу.

Доводы кассационной жалобы подлежат отклонению, как основанные на неправильном толковании норм материального и процессуального права и направленные на переоценку доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции. Кроме того, аналогичные доводы кассационной жалобы уже были предметом исследования суда апелляционной инстанции, с оценкой которых согласна и кассационная инстанция.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 октября 2023 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2024 года по делу N А40-131621/22 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

А.И. Стрельников

Судьи

Н.Н. Бочарова Д.И. Дзюба