Приложение N 2. Государственный контракт на выполнение работ по реконструкции

Приложение N 2
к аукционной документации

                        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

                  на выполнение работ по реконструкции

г. Москва                                        "___" _________ 2011 г.

    Федеральное  агентство   по  рыболовству,  именуемое   в  дальнейшем

"Государственный  заказчик",   в   лице   руководителя  Крайнего  Андрея

Анатольевича,   действующего  на  основании   Положения,   утвержденного

постановлением        Правительства          Российской        Федерации

от        11  июня  2008     N 444,         с        одной       стороны

и ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,

признанное единственным участником  (победителем)  открытого   аукциона в

электронной форме на  выполнение  в  2011  году  работ  по  реконструкции

Александровского    осетрового    рыбоводного     завода     федерального

государственного  бюджетного  учреждения  "Северо-Каспийское  бассейновое

управление по рыболовству и  сохранению  водных  биологических  ресурсов"

пос. Труд-Фронт, Икрянинский  район  Астраханской  области  на  основании

протокола подведения итогов открытого аукциона  в  электронной   форме от

"___" _________ 2011 г. N __________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик",

с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили  настоящий

государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                          1. Предмет Контракта

     1.1. По настоящему Контракту  Подрядчик  обязуется  в  установленный

настоящим   Контрактом   срок   осуществить   работы   по   реконструкции

Александровского    осетрового    рыбоводного     завода     федерального

государственного  бюджетного  учреждения  "Северо-Каспийское  бассейновое

управление по рыболовству и  сохранению  водных  биологических  ресурсов"

пос. Труд-Фронт, Икрянинский район Астраханской области (далее - Объект),

реконструкция Объекта должна осуществляться в соответствии с  Техническим

заданием (Приложение N 1  к  настоящему  Контракту),  проектной  (включая

смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком

Подрядчику согласно прилагаемому Графику  (Приложение  N 2  к  настоящему

Контракту) и Календарным планом (Приложение N 3 к настоящему  Контракту),

включая поставку оборудования  и  материалов,  работы  по  техническому и

гарантийному  обслуживанию  Объекта  и  оборудования,  а также выполнение

монтажных,  пусконаладочных  и иных неразрывно связанных с реконструкцией

Объекта  работ,  а  Государственный  заказчик   обязуется предоставить на

время  выполнения  работ  по  настоящему  Контракту  Подрядчику земельный

участок  (земельный  участок  под   проектируемые   здания  и  сооружения

площадью 0,445 га, расположенный по  адресу: пос. Труд-Фронт, Икрянинский

район,  Астраханская  область)  для  выполнения     работ  по  Контракту,

проектную  и  рабочую  документации,   принять   и   оплатить выполненные

в рамках настоящего Контракта работы по реконструкции Объекта.

     Реконструкция Объекта осуществляется в рамках реализации федеральной

целевой  программы  "Повышение  эффективности  использования  и  развитие

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014  годах",

по объекту "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного  завода

федерального государственного  бюджетного  учреждения  "Северо-Каспийское

бассейновое управление по рыболовству и сохранению  водных  биологических

ресурсов" пос. Труд-Фронт, Икрянинский район Астраханской области".

     1.2.   Стороны    письменно    определяют    своих    уполномоченных

представителей по техническим  вопросам,  которые  с  момента  заключения

настоящего  Контракта  будут   принимать   непосредственное     участие в

регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по

Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

     1.3. Финансирование   работ   осуществляется    за   счет    средств

федерального бюджета.

                  2. Цена Контракта и порядок расчетов

    2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________________

(_____________________________________________________) рублей 00 копеек

(включая НДС).

    Цена настоящего Контракта является твердой и увеличению не подлежит.

     2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек

Подрядчика,   связанных   с   исполнением   настоящего       Контракта, и

вознаграждение Подрядчика.

     В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

     - оплата  всех  работ  связанных  непосредственно  с  осуществлением

реконструкции Объекта;

     - оплата  аренды  необходимых  для  реконструкции  машин  и  техники

(включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и

оборудования;

     - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ

по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в  том  числе  деталей,

конструкций и оборудования;

     - проведение всех необходимых испытаний, связанных с  реконструкцией

Объекта;

     - работы по  временному  подключению  Объекта  ко  всем  необходимым

коммуникациям;

     - работы по подключению Объекта ко  всем  необходимым  коммуникациям

при сдаче Объекта в эксплуатацию;

     - охрана Объекта.

     В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на

страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

     2.3.  Государственный  Заказчик  в  течение   25     (двадцати пяти)

банковских дней после заключения Контракта перечисляет в качестве  аванса

на расчетный счет  Подрядчика 30% (тридцать процентов) цены, указанной  в

п. 2.1 настоящего Контракта, на основании счета Подрядчика.

     Погашение суммы аванса  будет  осуществляться  путем   уменьшения на

процент авансового платежа суммы  каждого  очередного  счета  Подрядчика,

выставляемого за выполненные работы  по  настоящему  Контракту,  согласно

Календарному плану Приложение N 3 к настоящему Контракту.

     2.4. Оплата выполняемых по настоящему Контракту работ осуществляется

Государственным   заказчиком   Подрядчику   подекадно,   за    фактически

выполненный  объем  работ,  на  основании   подписанных   Государственным

заказчиком и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме  КС-2

и справок о стоимости выполненных  работ  по  форме  КС-3  в   течение 10

рабочих дней с момента подписания сторонами соответствующих актов и  форм

отчетности.

     2.5. Датой оплаты  работ  по  настоящему  Контракту   считается дата

списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

     2.6. При  расхождении  фактической  стоимости  работ  со  стоимостью

работ,   предусмотренной   Контрактом,   действует       стоимость работ,

предусмотренная настоящим Контрактом.

     2.7. Оплата по  Контракту  производится  Государственным  заказчиком

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

     2.8. В случае уменьшения (отсутствия)  бюджетного   финансирования в

2011 году и, в связи с этим, невозможностью  выполнения  обязательств  по

настоящему Контракту в установленные сроки  в  установленном  им  объеме,

Государственный   заказчик   освобождается   от     ответственности перед

Подрядчиком в соответствии  с  п. 1  ст. 401  ГК  РФ.  При   уменьшении в

установленном порядке  средств  бюджета,  выделенных  для  финансирования

работ по Контракту, Стороны  на  основании  п. 1  ст. 767  ГК  РФ  должны

согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо,

и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный  срок  с

момента  принятия  уполномоченным  государственным  органом    решения об

уменьшении  средств  бюджета,  выделенных  для  финансирования   работ по

Контракту.

     В случае невозможности определения новых сроков  и  цены  Контракта,

Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

     2.9.  В  случае  досрочного  расторжения  Контракта  по  основаниям,

предусмотренным законом, иными правовыми актами и  Контрактом,  Подрядчик

обязуется  возвратить  выплаченные  Государственным  заказчиком  денежные

средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы,

в течение 5 (пяти) рабочих дней  с  даты,  с  которой  в   соответствии с

законом,  иными  правовыми  актами  либо  соглашением  Сторон   настоящий

Контракт будет считаться расторгнутым.

                        3. Сроки выполнения работ

     3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по реконструкции

Объекта  в  течение  5  (пяти)  календарных  дней  с  момента  заключения

настоящего Контракта.

     Подрядчик  обязан  выполнить  работы  по  настоящему     Контракту и

представить их результат Государственному заказчику к приемке не  позднее

16 декабря 2011 года.

     Этапы работ должны выполняться Подрядчиком  в  сроки,  установленные

Календарным планом (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

     3.2.  Сроки  завершения  отдельных  работ  определяются  Календарным

планом (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

     3.3.  Государственный   заказчик   передает   Подрядчику   проектную

документацию   (Приложение   N 1   к   Техническому     заданию); рабочую

документацию  (Приложение  N 2  к  Техническому  заданию);  положительное

заключение Государственной  экспертизы  (Приложение  N 3  к  Техническому

заданию) на реконструкцию Объекта в течение 25 дней с момента  заключения

настоящего Контракта.

     3.4. Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику  документы,

указанные в п. 3.3. Контракта в течение  15  дней  с  момента  подписания

Сторонами Акта сдачи законченного реконструкцией Объекта.

                         4. Обязательства Сторон

     4.1. Обязательства Подрядчика.

     Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает  на

себя обязательства:

     4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции в  объеме  и  в  сроки,

предусмотренные настоящим Контрактом  и  приложениями  к  нему,  и  сдать

Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.

     4.1.2. Обеспечить:

     - производство работ в полном соответствии  с  проектной  и  рабочей

документациями,  Календарным  планом   (Приложение   N 3   к   настоящему

Контракту) и строительными нормами и правилами;

     -  качество  выполнения  всех  работ  в  соответствии  с   проектной

документацией,   рабочей   документацией   и   действующими   нормами   и

техническими условиями;

     - своевременное устранение недостатков и  дефектов,  выявленных  при

приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта:

     -  подготовку  территории  строительной   площадки   с   необходимым

переносом зданий, сооружений, инженерных сетей, выносом коммуникаций;

     - вынос  Объекта  в  натуру  с  закреплением  геодезической  основы,

обеспечивает ее сохранность и по  акту  приемки  передает  исполнительную

документацию Заказчику".

     4.1.3. Нести ответственность за  правильную  и  надлежащую  разметку

Объекта по отношению к реперным точкам, линиям  и  уровням,  правильность

положения уровней, размеров.

     4.1.4. Возвести собственными  силами  за  счет  цены   Контракта все

временные сооружения.

     4.1.5. Осуществить в установленном порядке  временные  подсоединения

коммуникаций на  период  выполнения  работ  на  строительной   площадке и

подсоединения вновь  построенных  коммуникаций  в  точках   подключения в

соответствии с проектной и рабочей документацией.

     Точки  и  условия  подсоединения  согласовывает  с  эксплуатирующими

организациями Государственный заказчик.

     4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции  выполнение  на  строительной

площадке необходимых мероприятий по технике  безопасности,  рациональному

использованию территории, охране окружающей среды, зеленых  насаждений  и

земли, а также установить временное освещение.

     4.1.7.  Согласовать  с  органами  государственного  надзора  порядок

ведения работ на Объекте и  обеспечить  его  соблюдение  на  строительной

площадке.

     4.1.8.  При  досрочной  готовности   Объекта   известить   об   этом

Государственного заказчика в 5-дневный срок.

     4.1.8.1.  Осуществить  предмонтажную   ревизию     оборудования либо

привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

     4.1.9.   Произвести   индивидуальное    испытание    смонтированного

оборудования  и  принять  участие  в  комплексном   его     опробовании в

присутствии представителя Государственного заказчика.

     4.1.10.  Немедленно  известить  Государственного  заказчика   и   до

получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

     -   возможных   неблагоприятных   для   Государственного   заказчика

последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

     -  иных,  не  зависящих  от  Подрядчика  обстоятельств,   угрожающих

годности или прочности  результатов  выполняемой  работы  либо  создающих

невозможность ее завершения в срок.

     4.1.11.  Подрядчик  обязан  самостоятельно   закупить   строительные

материалы  для  выполнения  работ  по  настоящему  Контракту,   а   также

предоставить и (или) арендовать все  необходимое  оборудование  (технику)

для  выполнения  работ  по  настоящему  Контракту.  Подрядчик   не должен

использовать  материалы  и  оборудование,  если  это  может    привести к

нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды

и безопасности строительных работ.

     4.1.12. Нести ответственность перед  Государственным  заказчиком  за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

     4.1.13.  Передать  по   окончании   реконструкции   Государственному

заказчику схемы расположения и каталоги координат и  высот  геодезических

знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных  работах  в  период

реконструкции  и  сохраняемых  до   его   окончания,   и   исполнительную

документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

     4.1.14.  Привлечь  для  выполнения  работ,  связанных  с   вскрытием

подземных коммуникаций,  эксплуатационную  организацию  и   обеспечить ее

надзор за выполнением указанных работ.

     4.1.15. Заключить Договоры:

     - с  пусконаладочными  организациями  и  произвести  пусконаладочные

работы в сроки, в объеме и в порядке, которые  установлены  в  Приложении

N 1 к настоящему Контракту;

     -  на  шеф-монтаж  оборудования  с   вызовом       персонала для его

производства.

     4.1.16.  Выполнить  в  полном   объеме   все   свои   обязательства,

предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

     4.2. Обязательства Государственного заказчика.

     Для  реализации  настоящего   Контракта   Государственный   заказчик

принимает на себя обязательства:

     4.2.1. Передать Подрядчику  в  25-дневный  срок  со  дня  заключения

настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и  Государственным

заказчиком,  на  период  реконструкции  Объекта  и  до   его   завершения

строительную площадку (включающую  объект),  пригодную  для  производства

работ.

     4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме,  в  составе   и в

срок, указанные в Приложении N 2 к настоящему Контракту.

     Передаваемая  документация  должна  составляться  в   соответствии с

требованиями  строительных  норм  и  правил,  проходить   государственную

экспертизу и утверждаться в установленном порядке.

     4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в

порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с  Календарным

планом (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

     4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо  привлечь

для этого специализированную организацию за свой счет.

     4.2.5. Осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта.

     4.2.6.  Выполнить  в   полном   объеме   все   свои   обязательства,

предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

                        5. Сдача и приемка работ

     5.1. Государственный  заказчик  назначает  своего   представителя на

реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком  осуществляет

надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

     5.2. Приемка результата выполненных  работ  (реконструкция  Объекта)

осуществляется   после   выполнения    Сторонами    всех    обязательств,

предусмотренных настоящим  Контрактом,  в  соответствии  с  установленным

порядком, действовавшим на дату его подписания.

     5.3. Приемка работ, выполненных Подрядчиком,  согласно  Календарному

плану (Приложение N 3 к настоящему Контракту), осуществляется в  порядке,

установленном п. 5.4. настоящего Контракта.

     Акты приема выполненных работ по  форме  КС-2,  а  также   справки о

стоимости  выполненных  работ  по  форме  КС-3  в  обязательном   порядке

подписываются Сторонами Контракта.  Не  подписание  указанных  документов

обеими Сторонами  Контракта  является  подтверждением  не  приемки  работ

Государственным заказчиком.

     5.4. Подрядчик осуществляет сдачу  работ  по  реконструкции  Объекта

подекадно.

     При  предъявлении  выполненных  работ   Государственному   заказчику

Подрядчик  представляет  подписанные  со  своей   стороны     Акты приема

выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости  выполненных

работ  по  форме  КС-3.  Государственный  заказчик,   получив   указанные

документы, осуществляет приемку представленных к сдаче  работ  в  течение

последующих  10  календарных  дней  и,  в  случае  отсутствия  замечаний,

подписывает соответствующие Акты приема выполненных  работ  и   справки о

стоимости выполненных работ, либо направляет замечания, с указанием срока

их устранения.

     5.5. После окончания выполнения  всего  объема  работ,   входящего в

обязательства Подрядчика  по  настоящему  Контракту,  производится  сдача

работ Подрядчиком Государственному заказчику по Объекту в целом.

     Уведомление о готовности Объекта  к  сдаче  должно  быть  направлено

Подрядчиком  Государственному  заказчику  не  позднее  чем  за   7 (семь)

календарных дней до даты окончания выполненных работ,  но  не   позднее 9

декабря 2011 года.

     5.6. Для приемки законченных  работ  Государственный  заказчик  в  5

(пяти) дневный срок с даты получения  уведомления,  указанного  в  пункте

5.5. настоящего Контракта, создает приемочную комиссию.

     При приемке результата работ Государственный  заказчик  осуществляет

проверку соответствия объема и качества  выполненных  работ  требованиям,

установленным в настоящем Контракте.

     5.7.   Приемка   Объекта   осуществляется   комиссией,   создаваемой

Государственным заказчиком в составе своего представителя,  представителя

проектной     организации,      Подрядчика,           органов Госнадзора,

архитектурно-строительного  контроля  (надзора).  Участие   в   указанной

комиссии   и   полномочия   представителей   органов       местной власти

осуществляются  в  соответствии  с  законодательными   актами   субъектов

Федерации или органов местного самоуправления.

     Приемка работ происходит на  основании  предоставленных  Подрядчиком

Государственному  заказчику  форм  отчетности  КС-2  и  КС-3  и   журнала

производства   работ   КС-6,   а   также       предоставленного комплекта

исполнительной документации.

     Завершение   Подрядчиком   реконструкции   Объекта    подтверждается

подписанным Сторонами Контракта Актом приемки законченного реконструкцией

Объекта.

     5.8. Подрядчик передает Государственному заказчику  за  10   дней до

начала  приемки  законченного   реконструкцией   Объекта   4   экземпляра

исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным

заказчиком Подрядчику в соответствии с  обязательствами  Государственного

заказчика  по   настоящему   Контракту,   с   письменным   подтверждением

соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

     5.9.   Дополнительная   экспертиза    принимаемой    Государственным

заказчиком  части  работ  или   всех   работ   в   целом   осуществляется

Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.

     5.10. При сдаче работы Государственному заказчику  Подрядчик  обязан

сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного

и безопасного использования результатов работы, а также о  возможных  для

самого Государственного заказчика и других лиц последствиях  несоблюдения

соответствующих требований.

     5.11. Сдача выполненных работ Государственному заказчику по  Объекту

в целом производится в  течение  10  (десяти)  календарных  дней   с даты

представления Объекта Подрядчиком  к  сдаче  Государственному  заказчику.

Приемка работ оформляется  Актом  приемки  работ,  который  подписывается

Сторонами.  Если  сдаче  работ  должны   предшествовать   предварительные

испытания,  приемка  может  осуществляться   только   при   положительном

результате указанных испытаний, оформленных соответствующими актами.

     5.11.  Подрядчик  не   освобождается   от   выполнения   любого   из

обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались

невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания

Акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте.

     5.12.  Окончательная  приемка  работ  по  Акту   сдачи-приемки работ

осуществляется   после   выполнения    Сторонами    всех    обязательств,

предусмотренных настоящим Контрактом.

     5.13. Датой окончания работ по настоящему Контракту  считается  дата

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

                 6. Гарантии качества по сданным работам

     6.1.  Гарантии  качества  распространяются  на  все   конструктивные

элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

     6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и  входящих  в

него инженерных систем, оборудования, материалов и работ  устанавливается

60  месяцев  с  даты  подписания  Сторонами  акта  приемки     готового к

эксплуатации Объекта.

     6.3. Если в  период  гарантийной  эксплуатации  Объекта  обнаружатся

дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их  устранить

за свой счет и в согласованные с Государственным  заказчиком  сроки.  Для

участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка  и

сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего  представителя  не

позднее   2-х   дней   с   момента   получения      письменного извещения

Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом  случае  продлевается

соответственно на период устранения дефектов.

     6.4.   Указанные   гарантии   не    распространяются    на    случаи

преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика

и  третьих  лиц,  а  также  на  случаи  нарушения   правил   эксплуатации

Государственным заказчиком или третьими лицами.

     6.5. При  отказе  Подрядчика  от  составления  или   подписания акта

обнаруженных дефектов Государственный заказчик  составляет  односторонний

акт на основе квалифицированной экспертизы,  осуществляемой  им  за  свой

счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.

        7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

     7.1.  Подрядчик   принимает   на   себя   обязательство   обеспечить

реконструкцию упомянутого в  п. 1.1  Объекта  строительными  материалами,

изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим)  оборудованием  в

соответствии  с  Техническим  заданием  (Приложение  N 1   к   настоящему

Контракту) и в  соответствии  с  Календарным  планом  (Приложение  N 3  к

настоящему Контракту).

     7.2. Все поставляемые для  реконструкции  материалы  и  оборудование

должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта  и  другие

документы, удостоверяющие их качество. Копии  этих  сертификатов  и  т.п.

должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала

производства  работ,  выполняемых  с  использованием  этих   материалов и

оборудования.

     7.3.   Подрядчик   несет   ответственность   за     сохранность всех

поставленных и переданных ему по акту в монтаж для  реализации  Контракта

материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному  заказчику

введенного в эксплуатацию Объекта.

     7.4. Подрядчик несет ответственность  за  соответствие  используемых

материалов и оборудования,  поставляемых  для  реконструкции   Объекта по

настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам

и техническим условиям.

                        8. Строительная площадка

     8.1. Государственный заказчик в течение 25 дней с момента заключения

Государственного контракта передает Подрядчику копию акта  безвозмездного

(срочного) пользования  земельного  участка  для  реконструкции  Объекта,

разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного

слоя почвы, необходимого для рекультивации  земель,  излишнего   грунта и

строительного мусора.

     8.2. Создание геодезической разбивочной основы для  реконструкции  и

геодезические измерения деформаций оснований,  в  процессе  реконструкции

являются обязанностью Подрядчика.

     Подрядчик  готовит   техническую   документацию   на   геодезическую

разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки  этой   основы с

освидетельствованием их в натуре. Состав  и  объем  геодезической  основы

должны   соответствовать   требованиям    нормативных       документов по

строительству (реконструкции).

     8.3. Производство  геодезических  работ  в  процессе  реконструкции,

геодезический  контроль   точности   геометрических     параметров зданий

(сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

     8.4. Если при производстве работ на строительной площадке  Подрядчик

обнаружит  физические,  а  не  климатические  препятствия   (грунты более

твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или  другие  условия)  или

искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия,

не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной  форме

уведомляет об этом представителя Государственного заказчика.

     8.5.  Подрядчик  за  свой  счет  осуществляет  содержание   и уборку

строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

     8.6. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания

акта  о  приемке   законченного   реконструкцией   Объекта     за пределы

строительной  площадки  принадлежащие  Подрядчику  строительные   машины,

оборудование, инвентарь, инструменты, строительные  материалы,  временные

сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в

места, указанные Государственным заказчиком.

                      9. Журнал производства работ

     9.1. С момента начала работ  и  до  их  завершения  Подрядчик  ведет

журнал производства работ на русском языке. Форма журнала  установлена  в

типовой   межотраслевой   форме   N КС-6,   утвержденной   постановлением

Госкомстата России от 30 октября 1997 года N 71а. Каждая запись в журнале

подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика.

     9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством

работ, применяемых материалов  или  записями  Подрядчика,  то  он  обязан

изложить  свое  обоснованное  мнение  в  журнале  производства    работ с

указанием срока устранения допущенных  отклонений.  Подрядчик  в  течение

указанного  срока  исполняет  указания   представителя   Государственного

заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале  производства

работ.

                           10. Охрана Объекта

     10.1. Охрану реконструируемого Объекта до полного  завершения  работ

(до  сдачи  реконструированного   Объекта   Государственному   заказчику)

(включая период времени, в течение  которого  Подрядчик  будет  устранять

выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения,

а  также  вывозить  находящуюся  на  территории   строительной   площадки

строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.

     10.2.   Охране   подлежит   реконструируемый         Объект, а также

предназначенные  для  реконструкции  материалы,   изделия,   конструкции,

оборудование,  строительная   техника   и   инвентарь,     находящиеся на

строительной площадке и прилегающей к ней территории.

     10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия  осуществляются  за

счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.

11. Контроль и надзор Государственного заказчика за исполнением Контракта

     11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор

за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их  выполнения

(графика), качеством применяемых материалов.

     11.2. Государственный заказчик  в  целях  осуществления   контроля и

надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании  услуг  по

контролю  и  надзору  за  ходом   и   качеством       выполняемых работ с

соответствующей инженерной организацией  или  физическим  лицом,  имеющим

свидетельство  о  допуске  к  видам  работ,   выданное   саморегулируемой

организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта

в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ  "О  саморегулируемых

организациях" и Федеральным законом от 22  июля  2008  года   N 148-ФЗ "О

внесении изменений в  Градостроительный  кодекс  Российской   Федерации и

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  на   данный вид

деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика  о

привлечении в качестве своего  представителя  инженерной   организации. В

уведомлении указывается перечень лиц, которые от  имени  Государственного

заказчика  будут  осуществлять  контроль   и   надзор,   и   наименование

организации, если договор заключен с инженерной организацией.

     11.3. Инженерная организация от имени  и  по  письменному  поручению

Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль  за

соблюдением Подрядчиком графика выполнения  и  качества  работ,  а  также

производит   проверку   соответствия   используемых   им     материалов и

оборудования условиям Договора и проектной документации.

     Инженерная организация имеет  право  беспрепятственного   доступа ко

всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции.

     11.4. Подрядчик ведет журнал производства  работ  в   соответствии с

требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в  котором  отражается  весь

ход фактического производства работ, а также все факты и  обстоятельства,

связанные с производством работ,  имеющие  значение  во  взаимоотношениях

Государственного заказчика и Подрядчика.

     Государственный  заказчик  регулярно  проверяет  и  своей   подписью

подтверждает записи в журнале.

     11.5.  При  осуществлении  контроля  ведения  работ  по   настоящему

Контракту, Государственный  заказчик,  а  также,  в  случае  привлечения,

инженерная  организация  не  имеют  права  вмешиваться  в   хозяйственную

деятельность Подрядчика.

                     12. Скрытые строительные работы

     12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем

Государственного  заказчика  и/или  комиссией  созданной  Государственным

заказчиком.

     Подрядчик имеет право  приступить  к  выполнению  последующих  работ

только  после  приемки  Государственным  заказчиком   скрытых   работ   и

составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в  письменном

виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного  заказчика

о  необходимости  проведения  промежуточной  приемки  выполненных  работ,

подлежащих закрытию, ответственных конструкций и  систем,  гидравлических

испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных

дней   до   начала   проведения   этой   приемки.   Если    представитель

Государственного  заказчика  не  явится  к  указанному  сроку  проведения

промежуточной   приемки   выполненных   работ,    подлежащих    закрытию,

ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний

акт и считает работы принятыми,  при  этом  ответственность  за  качество

выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае

по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

     12.2.  В  случае  если  представителем  Государственного   заказчика

внесены в журнал производства работ  замечания  по  выполненным  работам,

подлежащим  закрытию,  то  они  не  должны  закрываться   Подрядчиком без

письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев

неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см.  п. 12.1

настоящего Контракта). Если закрытие работ  выполнено  без  подтверждения

представителя Государственного заказчика (представитель  Государственного

заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием),  то

Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть  скрытых  работ,  не

прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его

указанию, а затем восстановить ее.

     12.3.  Готовность  принимаемых  ответственных  конструкций,  скрытых

работ и систем подтверждается подписанием представителем  Государственный

заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций  и  скрытых

работ  и  актов   гидравлического   испытания   (включая     испытания на

герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

                         13. Право собственности

     13.1 Подрядчик не имеет права  продавать  или  передавать  в  период

реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть  его,  а  также

проектную документацию на его реконструкцию или  реконструкцию  отдельной

его части никакой третьей стороне.

     13.2.  Стороны  договорились,   что   все   результаты   выполненных

Подрядчиком  по  настоящему   Контракту   работ,   включая   поставленное

оборудование, переходит в собственность Российской  Федерации  с  момента

сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и

находятся  на   ответственном   хранении   у   Подрядчика     до передачи

Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного  Объекта  в

эксплуатацию в установленном  порядке  с  сохранением  на   Подрядчике до

указанного  момента  риска  случайной  гибели   или     повреждения таких

результатов выполненных работ.

                  14. Страхование Объекта реконструкции

     14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить

договор   комплексного   страхования   строительно-монтажных     рисков и

ответственности (в том числе  за  причинение  вреда  третьим   лицам) при

проведении строительных и монтажных работ на Объекте.

     14.2.  Подрядчик  обязан  представить   Государственному   заказчику

доказательства   заключения   им   договора   комплексного    страхования

строительно-монтажных   рисков   и   ответственности    при    проведении

строительных и монтажных работ  (копию  страхового  полиса)  с  указанием

данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость

строительно-монтажных  работ,  выполняемых  Подрядчиком   по   настоящему

Контракту.

                    15. Имущественная ответственность

     15.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Государственным  заказчиком

обязательств,  предусмотренных  настоящим  Контрактом,  Подрядчик  вправе

потребовать  уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется  за   каждый день

просрочки   исполнения    обязательства,    предусмотренного    настоящим

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  Размер   такой   неустойки

устанавливается в размере одной  трехсотой  действующей  на  день  уплаты

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

от суммы неисполненного обязательства.

     Государственный заказчик освобождается  от  уплаты  неустойки,  если

докажет, что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла

вследствие непреодолимой силы или по  вине  другой  Стороны,  а   также в

случае отсутствия целевого финансирования из федерального бюджета.

     15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных  настоящим

Контрактом уплачивает Государственному заказчику:

     - за окончание реконструкции Объекта, а также при  нарушении  сроков

выполнения этапов работ, установленных Календарным планом (Приложение N 3

к настоящему Контракту) после установленного срока по вине  Подрядчика  -

пеня в размере 1%  от  цены  Контракта  за  каждый  день   просрочки. При

задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в  размере

2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического  исполнения

обязательства;

     -  за  несвоевременное   освобождение   строительной     площадки от

принадлежащего ему имущества - пеню в размере 1%  от  цены   Контракта за

каждый день просрочки;

     - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика

работ) - пеню в размере 2% от стоимости данного вида работ за каждый день

просрочки;

     - за задержку устранения дефектов в работах  и  конструкциях  против

сроков, предусмотренных актом Сторон, а  в  случае  неявки   Подрядчика -

односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций

за каждый день просрочки.

     15.3.  В  случае  расторжения  настоящего  Контракта  по  инициативе

Подрядчика, а также в случае отказа Подрядчика  от  выполнения   работ, а

равно и ненадлежащего выполнения работ по Контракту, он обязан  выплатить

Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта, а также

выплатить в полном объеме денежные средства, выплаченные  Государственным

заказчиком по настоящему Контракту.

     15.4. В случае поломок Объекта, включая выход из рабочего  состояния

оборудования, конструкторские разрушения и  прочие  поломки   Подрядчик в

течение 5 лет с момента подписания акта передачи Объекта  в  эксплуатацию

обязан за свой счет устранить все поломки, или выплатить Государственному

заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта.

     15.5. Кроме  санкций  за  неисполнение  обязательств  по  настоящему

Контракту  виновная  Сторона  возмещает  другой  Стороне  все   вызванные

неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками

убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.

     15.6. Уплата неустоек, а также  возмещение  убытков  не  освобождает

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

     15.7. Результаты выполненных работ, включая промежуточные, после  их

приемки Государственным заказчиком переходят в  собственность  Российской

Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у  Подрядчика  на

ответственном хранении до  сдачи  Объекта  реконструкции  в  эксплуатацию

комиссией,  создаваемой  Государственным   заказчиком   в   установленном

порядке. При  этом  риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения

Объекта лежит на Подрядчике.

                  16. Обеспечение исполнения Контракта

     16.1   Условием    заключения    настоящего       Контракта является

предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на  срок  его

действия. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Государственному

заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства

или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств,  в  том

числе  в  форме  вклада  (депозита)  в  размере  обеспечения   исполнения

государственного  контракта  (указывается  конкретный   вид   обеспечения

исполнения контракта).

     Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 7 254  450  (Семь

миллионов двести пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят)  рублей  00

копеек.

     В случае продления срока выполнения работ  по  настоящему  Контракту

Подрядчик  обязуется  в  срок  не  позднее,  чем  10  дней   переоформить

соответствующую безотзывную банковскую гарантию,  договор  поручительства

или передать Государственному заказчику дополнительные денежные  средства

в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада

(депозита).

     16.2. В случае если по каким-либо  причинам  обеспечение  исполнения

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным

образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по

государственному контракту, Подрядчик обязуется  в  течение  10  (десяти)

банковских дней с момента, когда соответствующее  обеспечение  исполнения

обязательств   по   Контракту    перестало    действовать    предоставить

Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение  Контракта

на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье

Государственного контракта.

     16.3.  Уплата  Подрядчиком  неустойки  или  применение    иной формы

ответственности  не  освобождает  его  от  исполнения     обязательств по

настоящему Государственному контракту.

     16.4. Обеспечение исполнения Контракта удерживается  Государственным

заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств  по  настоящему

Контракту.

                  17. Обстоятельства непреодолимой силы

     17.1. Стороны освобождаются  от  ответственности  за   частичное или

полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,   если оно

явилось  следствием  природных  явлений,  действий  внешних   объективных

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой  силы,  на  время  действия

этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно  повлияли  на

исполнение настоящего Контракта.

     17.2.   Если   в   результате   обстоятельств     непреодолимой силы

реконструкции был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб,

то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный  срок,  после

чего Стороны обязаны обсудить  целесообразность  дальнейшего  продолжения

реконструкции  и  принять  дополнительное   соглашение   с   обязательным

указанием новых сроков, порядка ведения  и  стоимости  работ,   которое с

момента  его  подписания  становится   неотъемлемой   частью   настоящего

Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

     17.3. Если,  по  мнению  Сторон,  работы  могут  быть   продолжены в

порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до  начала  действия

обстоятельств непреодолимой силы,  то  срок  исполнения   обязательств по

настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение  которого

действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

                  18. Разрешение споров между Сторонами

     18.1. Спорные вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения  настоящего

Контракта,  разрешаются  Сторонами   путем   переговоров,   и   возникшие

договоренности  в   обязательном   порядке   фиксируются   дополнительным

соглашением Сторон, становящимся с момента  его  подписания  неотъемлемой

частью настоящего Контракта.

     18.2.  При  возникновении   между   Государственным     заказчиком и

Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их  причин

и невозможности урегулирования этого  спора  переговорами  по  требованию

любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

     Расходы  на  экспертизу  несет   Сторона,   требовавшая   назначения

экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта

или  причинной  связи  между  действиями   Подрядчика   и   обнаруженными

недостатками   расходы   на   экспертизу,   назначенную   Государственным

заказчиком, несет Подрядчик.  В  случае,  если  экспертиза   назначена по

соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

     18.3. Если, по  мнению  одной  из  Сторон,  не  имеется  возможности

разрешить возникший между Сторонами спор в  соответствии  с   п.п. 18.1 и

18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы

в установленном порядке.

     18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10  дней

с момента получения претензии.

                           19. Прочие условия

     19.1. Все изменения и дополнения к Контракту  действительны   лишь в

том случае, если они совершены в письменной  форме  и  подписаны  должным

образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

     19.2. Все приложения к Контракту,  подписанные  Сторонами,  являются

его неотъемлемыми частями.

     19.3. Подрядчик не вправе передавать свои  права  и   обязанности по

Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

     19.4. Стороны  обязуются  информировать  друг  друга  об  изменениях

реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

     19.5.  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,     имеющих равную

юридическую силу.

     19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и  действует

до 31 декабря 2011 года, а в части  исполнения  гарантийных  обязательств

-до истечения срока таковых.

     19.7. Стороны обязуются в  течение  30  дней  с  момента  заключения

настоящего Контракта подписать  соглашение  о  замене  стороны  Контракта

-"Государственного   заказчика",   с   Росрыболовства   на    федеральное

государственное  бюджетное  учреждение   "Северо-Каспийское   бассейновое

управление по рыболовству и сохранению  водных  биологических  ресурсов",

(г. Астрахань, ИНН 3015012847).

     19.8.  Вся  корреспонденция  по  настоящему  Контракту  направляется

Сторонами путем почтовых отправлений по  почтовым  адресам,   указанным в

настоящем Контракте. Каждая из Сторон  обязана  обеспечить   получение ею

корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому  адресу.

Сторона  считается  надлежаще  уведомленной  при  отправке  в   ее адрес,

указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

     19.9. Разрешается привлечение  только  тех  субподрядчиков,  которые

имеют  соответствующие  допуски  для  исполнения  своих   обязательств по

Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и  ответственность

за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

     19.10. Персонал Подрядчика.

     19.10.1.  Для   выполнения   своих   обязательств,   предусмотренных

контрактом,    Подрядчик    использует    на        строительной площадке

высококвалифицированную рабочую силу,  необходимую  для   качественного и

своевременного выполнения работ.

     19.10.2.   Подрядчик   гарантирует   освобождение   Государственного

заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм  по  всем  претензиям,

требованиям  и  судебным  искам,  связанным  с   выполнением   персоналом

Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении  персонала

Подрядчика, связанных с увечьем и  несчастными  случаями  со  смертельным

исходом.

     19.10.3. В случае возникновения претензий  к  персоналу  Подрядчика,

независимо от их  характера,  со  стороны  третьих  лиц,  Государственный

заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой  и  юридической

ответственности.

     19.10.4. В случае возникновения обоснованных претензий  к  персоналу

Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет

право дать указание Подрядчику на отзыв с Объекта лиц  допустивших  такие

нарушения.

     19.11.  Подрядчик  выполняет   иные   обязанности,   предусмотренные

настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

       20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Контракту

     Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

     1. Техническое задание - Приложение N 1;

     2. График передачи Государственным заказчиком  Подрядчику  проектной

документации,   рабочей   документации   и   положительного    заключения

Главгосэкспертизы - Приложение N 2;

     3. Календарный план - Приложение N 3.

                     21. Адреса и реквизиты сторон

    Государственный заказчик:               Подрядчик: