Приложение 1. Проект государственного контракта на оказание услуг по организации готового питания пациентов учреждений здравоохранения Департамента здравоохранения г. Москвы в 2013 г.

Приложение 1

Проект

                    Государственный контракт N ______

   на поставку продуктов питания для Городской клинической больницы

    N ______ Департамента здравоохранения города Москвы в 20__ году

                      Лот N _____ "______________"

г. Москва                                          "__" _________ 20__ г.

     _______________, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от

имени и в интересах города Москвы, в лице _________________, действующего

на основании ___________________, с одной стороны, и (для юридических лиц

указываются полное  наименование,  организационно-правовая  форма,  ОГРН,

место  нахождения;  для  индивидуальных предпринимателей - фамилия,  имя,

отчество, основной государственный  регистрационный номер индивидуального

предпринимателя  (ОГРНИП);  для  физических лиц - фамилия, имя, отчество,

реквизиты  документа,  удостоверяющего   личность,   место   жительства),

именуемый в дальнейшем  "Поставщик", в лице _______________, действующего

на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и

каждый  в  отдельности   "Сторона", с соблюдением требований Гражданского

кодекса  Российской   Федерации, Федерального  закона  от  21.07.2005  г.

N 94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на поставки  товаров, выполнение работ,

оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных   нужд"  и  иного

законодательства  Российской  Федерации и  города  Москвы,  на  основании

результатов  размещения  государственного  заказа   города  Москвы  путем

проведения открытого аукциона ____________, протокол N ____ от _______ г.

заключили  настоящий  Государственный  контракт   (далее  -  Контракт)  о

нижеследующем:

                             Основные положения

     Государственный заказчик ________________________________ - заказчик

продуктов питания для Городской клинической больницы N _____ Департамента

здравоохранения города Москвы в 2013 году.

     Поставщик  -  обеспечивает  исполнение  городского  государственного

заказа  на  поставку  продуктов  питания  Городской  клинической больницы

N _____ Департамента здравоохранения города Москвы в 2013 году.

     Продукты  питания - ассортимент, количество и цены продуктов питания

(далее  -  товар,  товары),  указаны в Спецификации поставляемых товаров,

являющейся    неотъемлемым   приложением  к  настоящему  государственному

контракту, а также в заявке на участие в аукционе.

     Основание  для  заключения  настоящего  государственного контракта -

настоящий  контракт  заключен  на  основании  решения Аукционной комиссии

(протокол ________ от "__" ___________ 200__ г.) по результатам открытого

аукциона __________________, проведенного аукционной комиссией, созданной

Государственным заказчиком.

                      Статья 1. Предмет контракта

     1.1.  Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товары

в  количестве  и  ассортименте,  указанных  в  Спецификации  поставляемых

товаров  (Приложение  1  к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой

частью настоящего Контракта (далее - Спецификация поставляемых товаров).

     1.2.  Поставка  товаров должна осуществляться по Заявке-доверенности

на поставку партии товара по форме, утверждаемой Поставщиком.

     1.3.  Поставка  товаров должна быть произведена Поставщиком строго в

сроки, оговоренные в Заявке-доверенности Государственным заказчиком.

     1.4. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

     1.5. Страной происхождения поставляемого товара является __________.

     1.6.   Поставщик  также  обязуется  предоставить  следующие  услуги,

связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):

     1.6.1. ____________________________________________________________.

     В срок: ___________________________________________________________.

     1.6.2. ____________________________________________________________.

     В срок: ___________________________________________________________.

     1.7.    Государственный   заказчик  обеспечивает  оплату  товаров  в

установленных Контрактом порядке, форме и размере.

                Статья 2. Цена контракта и порядок расчетов

     2.1. Цена Контракта составляет ____ (________) рублей _____ (______)

копеек, в том числе НДС - ____%, _____ (_________) рублей ____ (________)

копеек (далее - Цена Контракта).

     2.2.    Оплата  по  контракту  осуществляется  в  рублях  Российской

Федерации.

     2.3.    Цена   Контракта  включает  общую  стоимость  всех  товаров,

упаковки,  транспортных  расходов, погрузочно-разгрузочных работ, разноса

на  этаж  и  развоза по территории, вывоза мусора, расходы по таможенному

оформлению  и  страхованию,  необходимые  налоги  и сборы, а также другие

расходы, связанные с предметом аукциона.

     2.4.  Цена  Контракта  может  быть  снижена по соглашению сторон без

изменения  предусмотренных  контрактом  количества товаров и иных условий

исполнения контракта.

     2.5.   При  заключении  государственного  контракта  Государственный

заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  количество

поставляемого  товара  на  сумму,  не  превышающую  разницы  между  ценой

контракта,  предложенной  Поставщиком,  и  начальной (максимальной) ценой

контракта  (ценой  лота),  если  такое  право  Государственного заказчика

предусмотрено    документацией    об  аукционе.  При  этом  цена  единицы

указанного  товара  не должна превышать цену единицы товара, определяемую

как  частное  от  деления  цены  контракта,  предложенной Поставщиком, на

количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

     2.6.  В  случае  если  это  предусмотрено документацией об аукционе,

Государственный  заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения

Контракта  вправе  изменить  не  более чем на десять процентов количество

всех  предусмотренных  Контрактом  товаров  при  изменении  потребности в

товарах, на поставку которых заключен Контракт.

     2.7.  При  поставке  дополнительного количества таких товаров (пункт

2.6  Контракта)  Государственный  заказчик  по согласованию с Поставщиком

вправе  изменить Цену Контракта пропорционально количеству таких товаров,

но  не  более  чем  на  десять  процентов  Цены Контракта, а при внесении

соответствующих  изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в

поставке  таких  товаров  Государственный  заказчик  обязан изменить Цену

Контракта  указанным  образом.  Цена  единицы дополнительно поставляемого

товара  и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части

такого  товара  должны определяться как частное от деления первоначальной

Цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

     2.8. Авансовый платеж по контракту не предусмотрен.

     2.9.   Расчеты  за  товар  производятся  по  факту  поставки,  путем

безналичного  перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Датой  оплаты  считается  дата  поступления денежных средств на расчетный

счет  Поставщика.  В  случае  изменения своего расчетного счета Поставщик

обязан  в  течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об

этом  Государственному  заказчику с указанием новых реквизитов расчетного

счета.    В   противном  случае  все  риски,  связанные  с  перечислением

Государственным  заказчиком  денежных  средств  на  указанный в настоящем

Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

     Обязательства  Государственного  заказчика  по оплате Цены Контракта

считаются  исполненными  с  момента  списания денежных средств в размере,

составляющем    Цену  Контракта,  с  банковского  счета  Государственного

заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.

     2.10.     Стороны    обязуются    ежемесячно    проводить    выверку

взаиморасчетов,    с    составлением  двухстороннего  акта,  подписанного

уполномоченными лицами и скрепленного печатями Сторон.

     2.11.  Отказ  Поставщика  от  исполнения своих обязательств возможен

только    в    связи    с  существенными  нарушениями  условий  Контракта

Государственным заказчиком.

                         Статья 3. Сроки поставки

     3.1.  В  рамках  исполнения  настоящего  Контракта  поставка  товара

Государственному  заказчику  осуществляется  в соответствии с подписанной

уполномоченным       лицом    Государственного    заказчика    письменной

Заявкой-доверенностью  на  поставку  партии  товара,  которая подается не

позднее,  чем  за  1  день до даты поставки. Поставка товаров должна быть

произведена      Поставщиком    строго    в    сроки,    оговоренные    в

Заявке-доверенности Государственным заказчиком.

     3.2.  Общий срок поставки товара по настоящему Контракту с 01 января

2013 года по 31 декабря 2013 года.

                    Статья 4. Порядок приемки товаров

     4.1.   Приемка  товара  по  количеству  и  качеству  производится  в

порядке,  установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров

СССР в инструкциях:

     -    "О    порядке  приемки  продукции  производственно-технического

назначения  и  товаров  народного  потребления  по  качеству"  N  П-7  от

25.04.1966 г.;

     -    "О    порядке  приемки  продукции  производственно-технического

назначения  и  товаров  народного  потребления  по  количеству" N П-6  от

15.06.1965 г.

     4.2.    Поставщик    поставляет    продукцию  по  письменной  заявке

учреждения.  В  заявке  указывается  наименование и количество продукции,

подлежащей  поставке  на  день,  указанный  в заявке. Заявка направляется

Поставщику  за  ... рабочих дня, предшествующих дате поставки продукции".

(Количество "рабочих дней" определяется Заказчиком).

     Поставщик  обязан  известить  Государственного  заказчика  о  точном

времени    и    дате    поставки   (если  последняя  не  зафиксирована  в

Заявке-доверенности  на  поставку  партии  товара) телефонограммой или по

факсимильной связи.

     4.3    Доставка   товара  осуществляется  транспортом  Поставщика  и

погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.

     4.4.  Погрузочно-разгрузочные  работы,  включая работы с применением

грузоподъемных  средств,  должны  производиться  Поставщиком собственными

техническими средствами.

     4.5.  Автотранспорт,  которым  производится  доставка товара, должен

быть  оборудован  для  перевозки  данных видов товаров с выполнением всех

санитарно-гигиенических  норм  и  правил, водители должны быть обеспечены

личными    медицинскими  книжками.  Поставщик  несет  ответственность  за

состояние    транспорта,    доставляющего    продукты,    и    за  работу

водителя-экспедитора.

     4.6.   Тара  и  упаковка  должны  быть  изготовлены  из  материалов,

разрешенных  органами Роспотребнадзора для контакта с пищевыми продуктами

и  обеспечивающих  безопасность  и  качество  пищевых продуктов в течение

срока  их  годности  (хранения),  в том числе в процессе транспортировки,

погрузочно-разгрузочных работ и хранения.

     4.7.  Маркировка  пищевых продуктов на каждой единице транспортной и

потребительской   тары  должна  соответствовать  требованиям  нормативных

правовых актов Российской Федерации, нормативных и технических документов

     4.8.    На    этикетках  или  листах  вкладышах  пищевых  продуктов,

расфасованных  и  упакованных  Поставщиком, кроме информации, указанной в

маркировке изготовителя дополнительно должно быть указано:

     - наименование предприятия упаковщика, его фактический адрес;

     -  дата  упаковки  товаров,  для  продуктов,  срок  годности которых

исчисляется часами - дата и время упаковки.

     4.9.    Маркировка    транспортной  тары  пищевых  продуктов  должна

соответствовать маркировке единицы потребительской упаковки продукции.

     4.10.  Уборка  и  вывоз  упаковки  производятся  силами Поставщика в

течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров или за его счет.

     4.11.    Товар    должен    сопровождаться    ТТН    и  документами,

удостоверяющими качество и безопасность Товара согласно п.4.21.

     Отсутствие    транспортных    и  (или)  сопроводительных  документов

является    основанием   для  отказа  в  приемке  товара  Государственным

заказчиком.

     4.12.  Право  собственности  на  товар  переходит  от  Поставщика  к

Государственному   заказчику  в  момент  передачи  товара  после  полного

оформления  Товарно-транспортных  документов,  сопровождающих товар, если

он осуществил поставку товаров:

     в согласованное с Государственным заказчиком время;

     в    ассортименте  и  количестве,  согласно  Заявке-доверенности  на

поставку партии товара;

     по    ценам,  утвержденным  сторонами  в  Спецификации  поставляемых

товаров (Приложение 1 к настоящему Контракту);

     с полным пакетом сопроводительной документации;

     в  полном  соответствии с установленными законом и условиями данного

контракта порядке.

     4.13.    Товарно-транспортные    документы   должны  быть  надлежаще

оформлены и подписаны уполномоченными лицами.

     4.14.  В  случае  отказа  от  приема товара Государственный заказчик

обязан  во  всех  экземплярах  накладной  сделать  отметку  об  отказе  с

указанием  причины  отказа,  должности,  фамилии  приемщика и подписать и

скрепить своей печатью.

     4.15.  Государственный  заказчик вправе принять товар без проведения

проверки  его  качества,  если  у  Товара  отсутствуют  видимые  дефекты,

повреждения  при  поставке  соблюдались  условия  транспортировки,  и  он

находится в надлежащей таре.

     4.16.    При   поставке  товара  транспортом  Поставщика,  в  случае

обнаружения    недостачи    товара    при    его  приемке,  представители

Государственного  заказчика,   осуществляющие   приемку  товара  и  лицо,

ответственное    за    доставку  товара  (водитель,  водитель-экспедитор,

экспедитор),  вносят  соответствующие  изменения  в  товарно-транспортные

документы  и  заверяют  данные  изменения  своими подписями (если иное не

предусмотрено    дополнительным    соглашением  сторон),  В  этом  случае

дополнительного    уведомления   и  вызова  представителя  Поставщика  не

требуется.

     4.17.  При  обнаружении при приемке товара излишков, Государственный

заказчик вправе:

     -  принять  их,  при  этом представители Государственного заказчика,

осуществляющие  приемку  товара  и лицо, ответственное за доставку товара

(водитель,    водитель-экспедитор,  экспедитор),  вносят  соответствующие

изменения  в  товарно-транспортные  документы и заверяют данные изменения

своими подписями;

     -  государственный заказчик вправе отказаться от излишка товара, при

этом Поставщик обязан незамедлительно вывезти лишний товар.

     4.18.    Если  излишек  товара  выявлен  после  передачи  товара,  а

Государственный    заказчик  уведомляет  Поставщика  об  отказе  принятия

излишка  товара, то Поставщик обязан вывезти товар в течение 24 (Двадцати

четырех) часов после получения уведомления от Государственного заказчика.

     4.19.    Во  время  приемки,  при  обнаружении  товара,  у  которого

качество,  комплектность,  маркировка, тара или упаковка не соответствует

требованиям  стандартов,  техническим  условиям,  требованиям  настоящего

контракта    либо  данным,  указанным  в  маркировке  и  сопроводительных

документах,  равно  как  и  товара  с истекшим сроком годности, Поставщик

обязан,  за  свой  счет  товар  заменить.  В  случае невозможности замены

такого    товара,    Государственный    заказчик   вправе  отказаться  от

соответствующей    части    товара,    а    Поставщик  обязуется  вывезти

несоответствующий  указанным требованиям Товар тем же рейсом. При этом, в

сопроводительных   документах  производятся  соответствующие  исправления

способом  указанным  в  п.4.17. настоящего Контракта, В случае поставки в

учреждения   здравоохранения  некачественного  товара  или  продукции  со

скрытыми  дефектами  Поставщик  обязан  произвести  замену на аналогичную

качественную продукцию в день получения претензии (в течение 3-х часов).

     4.20.  В  случае  приемки  товара  по  паллета/местам,  претензии по

количеству    и    качеству  товара,  выявленные  после  приемки  товара,

выставляются Государственным заказчиком в течение _______ суток с момента

поставки товара. Претензия принимается Поставщиком в бесспорном порядке.

     4.21.    В    день    отгрузки   товара  Поставщик  обязан  передать

Государственному  заказчику  оригиналы  товарно-транспортных  накладных и

счетов-фактур,    Акт  приемки-передачи  товара,  составленный  по  форме

приложения  2  к  настоящему  Контракту,  подписанный Поставщиком, в двух

экземплярах    с    приложением  документов,  подтверждающих  качество  и

безопасность.

     4.22.  По  итогам приемки товара (и сопутствующих услуг) при наличии

документов,  указанных  в  п. 4.21 настоящего Контракта, и при отсутствии

претензий  относительно качества, количества, ассортимента, комплектности

и  других  характеристик  товара  (и сопутствующих услуг) Государственный

заказчик  подписывает  Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах

и передают один экземпляр Поставщику.

     4.23.   Государственный  заказчик  проверяет  количество  товаров  в

соответствии    с   предварительным  заказом;  осуществляет  контроль  за

качеством  товаров в соответствии с условиями Государственного контракта;

ведет "Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья".

     4.24.  Все поставляемые товары по показателям качества, безопасности

и    пищевой  ценности  должны  соответствовать  требованиям  нормативных

правовых  актов,  а также нормативных и технических документов, указанных

в Приложении 1 к Государственному контракту.

     4.25.  При  возникновении  разногласий  в оценке соответствия товара

требованиям  по  качеству,  указанным  в  настоящем  контракте,  проверку

качества  проводят специалисты Государственной инспекции города Москвы по

качеству  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК)

по  вызову сторон. В случае проведения необходимых лабораторных испытаний

расходы на их проведение несет Поставщик.

     4.26.    Хлебобулочные    изделия    должны  поставляться  отдельным

транспортом.

     4.27. Не допускается поставка товаров, содержащих ГМО.

     4.28.  Контроль  за  качеством  и безопасностью сельскохозяйственной

продукции,   сырья  и  продовольствия,  предназначенных  для  организации

питания     в    лечебно-профилактических    учреждениях,    осуществляет

Государственная  инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия (МосГИК).

     4.29.  В  детские лечебно-профилактические учреждения не допускается

поставка  мяса  птицы  механической  обвалки,  замороженного мяса птицы и

выработанных    из  него  продуктов;  рыбы,  выращенной  в  искусственных

водоемах  с  применением  специальных  кормов  и  антибиотиков;  молока и

молочных  продуктов,  выработанных  из/и  с  использованием сухого молока

(кроме    йогурта),    составных    частей  молока,  жиров  растительного

происхождения;        продукции,      выработанной    с    использованием

коллагенсодержащего  сырья  из  мяса птицы; искусственных подсластителей,

консервантов,  красителей,  ароматизаторов,  улучшителей  вкуса  и прочих

ненатуральных пищевых добавок.

                    Статья 5. Права и обязанности сторон

     5.1. Государственный заказчик вправе:

     5.1.1.  Требовать  от Поставщика надлежащего исполнения обязательств

в соответствии с условиями Контракта.

     5.1.2.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  условий  Контракта,

соответствием количества и ассортимента продукции заявке.

     В    случае  выявления  продукции,  не  соответствующей  требованиям

Контракта,  Заказчик или его уполномоченный представитель должен оформить

претензию  и  потребовать  от  Поставщика  замены  всей партии товара или

отдельной ее части.

     Требовать    от    Поставщика    представления   надлежащим  образом

оформленных  документов,  указанных  в статье 4 Контракта, подтверждающих

исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.

     5.1.3.  Запрашивать  у  Поставщика  информацию  о  ходе  и состоянии

исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

     5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

     5.1.5.  Для  проверки  соответствия  качества  поставляемых  товаров

привлекать    независимых   экспертов,  выбор  которых  осуществляется  в

порядке, предусмотренном федеральным законом.

     5.2. Государственный заказчик обязан:

     5.2.1.    Принять    товар    и  исполнение  сопутствующих  услуг  в

соответствии  со  статьей 4 настоящего контракта при отсутствии претензий

относительно  качества,  количества, ассортимента, комплектности и других

характеристик   товара  и  сопутствующих  услуг.  Осмотреть  поставленные

товары,  проверить  их  количество  и ассортимент на соответствие заявке,

упаковку,  маркировку  и  качество  по органолептическим показателям - на

соответствие  требованиям,  указанным  в  Приложении 1 к Государственному

контракту.

     5.2.2.    Осуществлять  контроль  за  количеством  и  комплектностью

поставляемого   товара  в  соответствии  со  Спецификацией  поставляемого

товара  (Приложение  1  к  настоящему  контракту),  и за сроками поставки

товаров, оговоренными в Заявке-доверенности на партию товара.

     5.2.3.  При  отсутствии претензий относительно качества, количества,

ассортимента,    комплектности    и    других    характеристик  товара  и

сопутствующих  услуг, подписать двухсторонний Акт приемки-передачи товара

(Приложение    2  к  настоящему  контракту)  и  передать  один  экземпляр

Поставщику.

     5.2.4.    Своевременно    оплатить   поставку  товара  и  исполнение

сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.

     5.2.5.  Оформить  претензию  и потребовать от Поставщика замены всей

партии  товара  или  отдельной  ее,  части  в случае выявления товара, не

соответствующего  требованиям  Государственного контракта (Приложение 3 к

настоящему контракту).

     5.3. Поставщик вправе:

     5.3.1.  Требовать  подписания  в  соответствии  с п. 4.22 настоящего

Контракта  Государственным  заказчиком  Акта  приемки-передачи  товара по

настоящему Контракту.

     5.3.2.  Требовать  своевременной  оплаты  за  поставленные  товары в

соответствии со ст. 2 Контракта.

     5.3.3.  С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к

исполнению  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту  других  лиц -

субпоставщиков.    При    этом   Поставщик  несет  ответственность  перед

Государственным  заказчиком  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств  субпоставщиками.  Привлечение  субпоставщиков  не влечет за

собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.

     5.3.4.   Запрашивать  у  Государственного  заказчика  предоставления

разъяснений  и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего

Контракта.

     5.4. Поставщик обязан:

     5.4.1.    Своевременно  и  надлежащим  образом  поставить  товары  в

соответствии  с  условиями  Контракта. Обеспечить соответствие качества и

безопасности    поставляемых  товаров  требованиям  нормативных  правовых

актов,  нормативных  и  технических документов, в соответствии с которыми

они   изготовлены  и  могут  быть  идентифицированы  при  поступлении,  и

требованиям  настоящего Контракта (Приложение 1) в течение срока годности

(хранения) при соблюдении Государственным заказчиком условий хранения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "Приложение 1" следует читать "Приложение 3"

     В    случае   получения  претензии  со  стороны  Заказчика  или  его

уполномоченного  представителя к качеству продукции, произвести замену на

аналогичную  качественную  продукцию  в  день  обращения".  (Срок  замены

некачественной    продукции   устанавливается  Заказчиком,  например,  "в

течение 3 часов").

     Осуществлять  производственный  контроль,  в  том числе лабораторный

контроль  за качеством, безопасностью и фактическим составом поставляемой

продукции.

     Проводить    контроль  за  соблюдением  условий  и  сроков  хранения

скоропортящихся  пищевых  продуктов,  требующих  особых условий хранения.

При  отсутствии регистрирующего устройства контроля температурного режима

во  времени,  показатели  заносить  в "Журнал учета температурного режима

холодильного оборудования.

     5.4.2.  Соблюдать температурно-влажностные режимы и условия хранения

товаров на складе.

     5.4.3.  Проводить  контроль за соблюдением условий и сроков хранения

скоропортящихся    товаров,    требующих  особых  условий  хранения.  При

отсутствии  регистрирующего  устройства контроля температурного режима во

времени,  показатели  заносить  в  "Журнал  учета  температурного  режима

холодильного оборудования.

     5.4.5.    Обеспечивать    беспрепятственный   доступ  представителей

Государственного    заказчика    и    МосГИК   на  предприятие,  в  целях

осуществления  контроля за соблюдением условий Государственного контракта

в  части  качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия,     предназначенных    для    организации    питания    в

лечебно-профилактических учреждениях.

     5.4.6.    Устранить   недостатки,  заменить  товар  (партию  товара)

ненадлежащего   качества  и/или  ассортимента,  вывезти  лишний  товар  в

порядке  и  на условиях, указанных в статье 4 настоящего государственного

контракта.

     5.4.7.  Нести ответственность за состояние транспорта, доставляющего

продукты, и за работу водителя-экспедитора.

     5.4.8.    Предоставлять    Государственному    заказчику  документы,

подтверждающие  качество и безопасность товаров (сертификаты соответствия

или   декларации  о  соответствии  согласно  нормативным  правовым  актам

Российской    Федерации;    удостоверения   качества  и  безопасности  на

отечественную   продукцию;  ветеринарные  сопроводительные  документы  на

продукцию животного происхождения).

     5.4.9.  Осуществлять  производственный  контроль  в  соответствии  с

требованиями  СП  1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного

контроля    за    соблюдением    санитарных    правил    и    выполнением

санитарно-противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий",  в  том

числе  лабораторный  контроль  за  качеством, безопасностью и фактическим

составом поставляемой продукции.

     5.4.10.  Представить  по запросу Государственного заказчика в сроки,

указанные  в  таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по

настоящему Контракту.

     5.4.11.    Представить    Государственному   заказчику  сведения  об

изменении  своего  фактического  местонахождения в срок не позднее 5 дней

со    дня    соответствующего   изменения.  В  случае  непредставления  в

установленный    срок    уведомления  об  изменении  адреса,  фактическим

местонахождением  поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем

Контракте.

     5.4.12.    Поставщик   обязан  предоставить  обеспечение  исполнения

гарантийных    обязательств   в  соответствии  со  статьей  6  настоящего

контракта.

                   Статья 6. Гарантии, качество товара

     6.1.  Поставщик  гарантирует  качество  и безопасность поставляемого

товара  в  соответствии  с  действующими  ГОСТами,  ТУ,  ОСТами  и  т.д.,

утвержденными в отношении данного вида товара.

     Товар   и  маркировка  товара  должны  соответствовать  требованиям,

установленным  действующим  Законодательством РФ, к данному виду Товара и

его  маркировке, сопровождаться документами, подтверждающими соответствие

товара  требованиям,  установленным  в  соответствии  с законодательством

Российской  Федерации, если в соответствии с законодательством Российской

Федерации    установлены    требования    к   таким  товарам  (сертификат

соответствия,  декларация  соответствия,  ветеринарное  свидетельство  на

продукты  животного происхождения, протоколы испытаний об отсутствии ГМО,

гигиенические    сертификаты  и  заключения  Территориального  управления

федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и

благополучия  человека  по  городу  Москве,  карантинные свидетельства, а

также иные документы, предусмотренные Законодательством РФ).

     6.2.  По  показателям  качества,  безопасности  и  пищевой  ценности

поставляемые   продукты  должны  соответствовать  нормативным  документам

Российской  Федерации и города Москвы, не допускается поставка продукции,

содержащей генномодифицированные организмы (ГМО).

     6.3.  Пищевые  продукты  должны  быть расфасованы и упакованы такими

способами,    которые    позволяют    обеспечить  сохранение  качества  и

безопасность при их хранении, перевозках и реализации.

     6.4.  Поставщик  обязуется  осуществлять  производственный  контроль

качества    товара    (в    том  числе  лабораторный  анализ  продуктов),

поставляемых Государственному заказчику.

     6.5.  Поставщик  несет  ответственность за качество товара в течение

срока  его  годности,  при  условии соблюдения Государственным заказчиком

правил хранения и использования.

     6.6.    Все  поставляемые  (используемые  для  организации  питания)

пищевые  продукты,  за  исключением изготовленных из сезонных видов сырья

(овощи  свежие  и замороженные, фруктовые и овощные соки прямого отжима и

т.п.)  на  момент  поставки  (использования)  должны  иметь  резерв срока

годности  (остаточный  срок  годности)  не  менее  50%  от установленного

изготовителем  срока  годности,  для  продуктов  со сроком годности до 10

суток - не менее 30% от установленного изготовителем срока годности.

                    Статья 7. Ответственность сторон

     7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по  настоящему  Контракту  Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

     7.2.   В  случае  просрочки  исполнения  Государственным  заказчиком

обязательства  по  оплате  Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от

Государственного  заказчика  уплату  неустойки.  Неустойка начисляется за

каждый  день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта,

начиная  со  дня,  следующего  за днем истечения установленного настоящим

Контрактом  срока  исполнения  обязательства  по  оплате  Цены Контракта.

Размер    такой  неустойки  устанавливается  в  размере  одной  трехсотой

действующей    на    день    уплаты   неустойки  ставки  рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.

     Государственный  заказчик  освобождается  от  уплаты неустойки, если

докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства произошла

вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

     7.3.  В  случае  просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств

по  поставке  товаров  в  том  или ином периоде поставки, Государственный

заказчик  вправе  потребовать  от  Поставщика уплату неустойки. Неустойка

начисляется    за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства  по

поставке  товаров  в периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем

истечения  такого  периода.  Размер  такой  неустойки  устанавливается  в

размере  одной  трехсотой  действующей  на  день  уплаты неустойки ставки

рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации от стоимости

товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде.

     Поставщик  освобождается  от  уплаты  неустойки,  если  докажет, что

просрочка    исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие

непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

     7.4.   В  случае  поставки  некачественных  товаров  Государственный

заказчик  обязан  потребовать  от  Поставщика  уплату неустойки в размере

0,1%   от  стоимости  поставленных  Поставщиком  некачественных  товаров,

определенной    в  соответствии  со  Спецификацией  поставляемых  товаров

(приложение   1  к  настоящему  Контракту),  за  каждый  день  с  момента

направления  Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном

устранении   недостатков  товаров  (либо  возмещении  своих  расходов  на

устранение    недостатков  товара,  либо  замене  некачественного  товара

товаром    надлежащего   качества),  до  момента  надлежащего  исполнения

Поставщиком    соответствующего   обязательства  (устранения  недостатков

товаров    ненадлежащего    качества/поступления    на   банковский  счет

Государственного  заказчика  суммы его расходов на устранение недостатков

товара/приемки    Государственным    заказчиком    качественных  товаров,

поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).

     7.5.    В  случае  поставки  некомплектного  товара  Государственный

заказчик  обязан  потребовать  от  Поставщика  уплаты неустойки в размере

0,1%  от  стоимости  таких  товаров  за каждый день с момента направления

Поставщику  требования  о доукомплектовании товара до момента надлежащего

исполнения  Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектование

товара/приемки  Государственным  заказчиком  товара, поставленного взамен

некомплектного товара).

     7.6.  За поставку пищевых продуктов, не соответствующих по качеству,

ассортименту  условиям  государственного  контракта, Поставщик уплачивает

штраф    в    размере    20  процентов  от  стоимости  забракованных  (не

соответствующих условиям Контракта) пищевых продуктов".

     7.7.  За  поставку пищевых продуктов, не соответствующих информации,

указанной  в  сопроводительных  документах,  Поставщик уплачивает штраф в

размере 50 процентов от стоимости указанных пищевых продуктов.

     7.8.  За  поставку  немаркированных  или  ненадлежаще  маркированных

пищевых  продуктов  Поставщик  уплачивает штраф в размере 10 процентов от

стоимости указанных пищевых продуктов.

     7.9.  За  поставку  пищевых  продуктов  без сведений, подтверждающих

качество  и  безопасность пищевых продуктов, Поставщик уплачивает штраф в

размере 50 процентов от стоимости указанных пищевых продуктов.

     7.10. За поставку  пищевых продуктов с нарушением сроков хранения на

момент  поставки  Поставщик  уплачивает  штраф  в  размере 5 процентов от

стоимости указанных пищевых продуктов.

     7.11.  Неустойка  исчисляется, исходя из стоимости обязательства без

учета  НДС,  и  уплачивается  виновной  стороной  на основании письменной

претензии.

                   Статья 8. Порядок расторжения контракта

     8.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:

     - по соглашению сторон;

     - в судебном порядке.

     8.2.    Государственный    заказчик    вправе  обратиться  в  суд  в

установленном  порядке с требованием о расторжении настоящего контракта в

следующих случаях:

     8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

     8.2.2.  В  случае  просрочки  поставки  товара более чем на 1 (Один)

день.

     8.2.3.  В случае установления недостоверности сведений, содержащихся

в    документах,    представленных    Поставщиком   на  этапе  размещения

государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

     8.2.4.   В  случае  проведения  процедуры  ликвидации  Поставщика  -

юридического  лица  или  наличия  решения  арбитражного  суда о признании

Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

     8.2.5.  В  случае  установления  факта  приостановления деятельности

Поставщика  в  порядке,  предусмотренном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях.

     8.2.6.  Если  у  Поставщика  имеется  задолженность  по  начисленным

налогам,  сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или

государственные  внебюджетные  фонды за прошедший календарный год, размер

которой  превышает  25%  (двадцать  пять  процентов) балансовой стоимости

активов  Поставщика  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний

завершенный  отчетный  период,  при  условии,  что  Поставщик не обжалует

наличие   указанной  задолженности  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации.

     8.3.  При  расторжении Контракта Стороны составляют двусторонний акт

выверки  взаиморасчетов,  который  служит  основанием  для окончательного

расчета.  Окончательный  расчет  производится  на  основании Акта выверки

взаиморасчетов в течение 5-ти банковских дней.

                  Статья 9. Обеспечение исполнения контракта

     9.1.  Принять  к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения

Контракта на сумму _____ руб. _____ коп., (__________ руб. _______ коп.),

НДС не облагается, что составляет ____% от Цены Контракта в форме _______

(указывается  форма,  в  которой предоставляется обеспечение   исполнения

обязательств, установленных контрактом).

     (Вариант  1:  Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать

требованиям,  установленным  Гражданским кодексом Российской Федерации, а

также иным законодательством Российской Федерации.

     В  безотзывной  банковской  гарантии  в  обязательном порядке должна

быть  указана  сумма,  в  пределах  которой  банк  гарантирует исполнение

обязательств  по  настоящему  Контракту,  которая  должна  быть  не менее

суммы, установленной в пункте 9.1. настоящего Контракта.

     Безотзывная    банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на

настоящий  Контракт,  путем  указания  на  Стороны  настоящего Контракта,

название  предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,

указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

     Срок     действия    безотзывной    банковской    гарантии    должен

устанавливаться  в  пределах  поставки  товара  и  оказания сопутствующих

услуг,  согласно  п.3.2 настоящего Контракта, и оканчиваться не ранее его

завершения.

     Безотзывная    банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на

согласие  банка  с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий

Контракт,    не   освобождают  его  от  обязательств  по  соответствующей

банковской гарантии).

     (Вариант  2:  Договор  страхования ответственности Поставщика должен

соответствовать    требованиям,    установленным    Гражданским  кодексом

Российской    Федерации,    а  также  иным  законодательством  Российской

Федерации.

     В  договоре  страхования  ответственности должна быть указана сумма,

на которую страхуется ответственность Поставщика.

     Страхование  должно  покрывать  случаи  виновного  неисполнения  или

ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  своих  обязательств по настоящему

Контракту.

     Договор  страхования  также  должен  содержать указание на настоящий

Контракт   путем  указания  на  Стороны  настоящего  Контракта,  название

предмета    и   ссылки  на  основание  заключения  настоящего  Контракта,

указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

     Срок    действия   договора  страхования  должен  устанавливаться  в

пределах  поставки  товара и оказания сопутствующих услуг, согласно п.3.2

настоящего Контракта, и оканчиваться не ранее его завершения.

     Также    в  договоре  страхования  должно  содержаться  указание  на

согласие  страховщика  и  страхователя с тем, что изменения и дополнения,

внесенные  в  настоящий  Контракт,  не  освобождают их от обязательств по

соответствующему договору страхования).

     (Вариант  3: В случае, если обеспечением исполнения государственного

контракта    является    договор  поручительства,  поручителем  выступает

юридическое  лицо,  государственная  регистрация  которого осуществлена в

установленном  порядке  на  территории  Российской  Федерации и капитал и

резервы  которого,  указанные  в  соответствующем  разделе  бухгалтерской

отчетности,  составляют  не  менее чем триста миллионов рублей. Капитал и

резервы,  указанные  в  соответствующем  разделе бухгалтерской отчетности

(далее  -  капитал  и  резервы),  определяются  по  данным  бухгалтерской

отчетности  на  последнюю отчетную  дату  или если договор поручительства

заключен  до  истечения  срока  предоставления  отчетности  по  окончании

периода,    установленного    законодательством  Российской  Федерации  о

бухгалтерском учете, на предыдущую дату.

     Размер  поручительства  не  может превышать десять процентов размера

капитала  и  резервов, определенных по данным бухгалтерской отчетности на

последнюю  отчетную  дату  или,  если  договор поручительства заключен до

истечения    срока    предоставления  отчетности  по  окончании  периода,

установленного  законодательством  Российской  Федерации  о бухгалтерском

учете, на предыдущую дату.

     Вместе  с  договором  поручительства  участник  размещения заказа, с

которым      заключается    государственный    контракт,    предоставляет

соответствующую  копию  бухгалтерского  баланса  поручителя,  сданного  в

налоговый  орган  в  установленном порядке, а также следующие документы в

отношении поручителя:

     -    документ,   подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление

действий   от  имени  поручителя  (копия  решения  о  назначении  или  об

избрании,  либо  приказа  о  назначении  физического лица на должность, в

соответствии  с которым такое физическое лицо обладает правом действовать

от  имени  поручителя без доверенности (далее - руководитель)), В случае,

если  от  имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства

также  прикладывается  доверенность  на  осуществление  действий от имени

поручителя,  заверенная  печатью  поручителя  и подписанную руководителем

поручителя  или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально

заверенную    копию    такой   доверенности.  В  случае,  если  указанная

доверенность  подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к

договору    поручительства    должен    быть   также  приложен  документ,

подтверждающий полномочия такого лица;

     - копии учредительных документов поручителя.

     Все  листы  вышеуказанных  документов должны быть прошиты, скреплены

печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

     Государственный    контракт    может   быть  заключен  только  после

предоставления   участником  размещения  заказа,  с  которым  заключается

контракт, комплекта документов, указанных выше).

     (Вариант    4:   Денежные  средства,  передаваемые  Государственному

заказчику  в  залог,  должны  быть  переданы  в  размере, установленном в

пункте 9.1 настоящего Контракта на следующий счет: Получатель ___________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     Факт  передачи  денежных  средств  в  залог  в  размере  обеспечения

исполнения    государственного    контракта    подтверждается   платежным

поручением  с  отметкой  банка  об  оплате  (квитанцией в случае наличной

формы оплаты).

     Денежные    средства    возвращаются    Поставщику   Государственным

заказчиком  при  условии  надлежащего  исполнения  Поставщиком всех своих

обязательств по настоящему Контракту в течение ___ банковских дней со дня

получения    Государственным    заказчиком  соответствующего  письменного

требования  Поставщика.  Денежные  средства  возвращаются  на  банковский

счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании).

     9.2.  В  случае  продления  срока  поставки  или  увеличения объемов

доставки    по  настоящему  Контракту  Поставщик  обязуется  переоформить

(соответствующую    безотзывную    банковскую    гарантию)  или  (договор

страхования  своей  ответственности по настоящему контракту) или (договор

поручительства)    или   (передать  государственному  заказчику  в  залог

дополнительные  денежные  средства  в  обеспечение  исполнения настоящего

контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

     9.3.  В  случае  если  по каким-либо причинам обеспечение исполнения

настоящего   контракта  перестало  быть  действительным,  закончило  свое

действие  или  иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком

своих   обязательств  по  настоящему  контракту,  Поставщик  обязуется  в

течение  10  (десяти)  банковских  дней  с момента, когда соответствующее

обеспечение   исполнения  контракта  перестало  действовать,  представить

Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения

контракта  на  тех  же  условиях  и  в  том же размере, которые указаны в

настоящей статье контракта.

     9.4.  Обеспечение  может быть удержано Государственным заказчиком во

всех   случаях  ненадлежащего  исполнения  или  неисполнения  Поставщиком

обязательств по Контракту, в том числе:

     - для взыскания неустойки, предусмотренной условиями Контракта;

     - для взыскания стоимости Товара ненадлежащего качества;

     - при отказе Поставщика от исполнения Контракта.

               Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

     10.1.   Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или

частичное  неисполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту в

случае,  если  оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а

именно:  наводнения,  пожара,  землетрясения, диверсии, военных действий,

блокад,    изменения    законодательства,    препятствующих   надлежащему

исполнению    обязательств   по  настоящему  Контракту,  а  также  других

чрезвычайных       обстоятельств,    подтвержденных    в    установленном

законодательством  порядке,  которые возникли после заключения настоящего

Контракта  и  непосредственно  повлияли  на  исполнение  Сторонами  своих

обязательств,  а  также  которые Стороны были не в состоянии предвидеть и

предотвратить.

     10.2.    При    наступлении   таких  обстоятельств  срок  исполнения

обязательств  по  настоящему  Контракту  отодвигается  соразмерно времени

действия  данных  обстоятельств  постольку,  поскольку эти обстоятельства

значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

     10.3.   Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств

оказалось     невозможным    вследствие    возникновения    обстоятельств

непреодолимой  силы,  обязана  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты

возникновения  таких  обстоятельств  уведомить  в письменной форме другую

Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

     10.4.    Если    обстоятельства,  указанные  в  п.  10.1  настоящего

Контракта,  будут  длиться  более  2  (двух)  календарных  месяцев с даты

соответствующего    уведомления,  каждая  из  Сторон  вправе  расторгнуть

настоящий  Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи

с наступлением таких обстоятельств.

                  Статья 11. Порядок урегулирования споров

     11.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в связи с исполнением

настоящего    Контракта,  его  изменением,  расторжением  или  признанием

недействительным,  Стороны  будут  стремиться решить путем переговоров, а

достигнутые  договоренности  оформлять  в виде дополнительных соглашений,

подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

     11.2.  В  случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему

Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

     11.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  Арбитражного суда города

Москвы  Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По  полученной

претензии  Сторона  должна  дать  письменный  ответ по существу в срок не

позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

           Статья 12. Срок действия, порядок изменения контракта

     12.1.  Настоящий Государственный контракт вступает в силу со дня его

подписания Сторонами.

     12.2.  Настоящий Государственный контракт действует до "__" ________

20__ г., а  в  части  исполнения  обязательств  по  оплате -  до  полного

исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

     12.3.    Контракт    должен   быть  зарегистрирован  Государственным

заказчиком  в  Единой  автоматизированной  информационной  системе торгов

города  Москвы  (ЕАИСТ)  в  течение  3  (трех) дней со дня его подписания

обеими Сторонами.

     12.4.  Изменение  и  дополнение  настоящего  Контракта  возможны  по

соглашению  Сторон.  Все изменения и  дополнения оформляются в письменном

виде  путем  подписания  Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.

Дополнительные  соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и

вступают  в  силу  с  момента  их  подписания  Сторонами.  Дополнительные

соглашения  к  Контракту  подлежат  регистрации Единой автоматизированной

информационной    системе    торгов  города  Москвы  (ЕАИСТ)  в  порядке,

установленном в пункте 12.3 Контракта.

                        Статья 13. Прочие условия

     13.1.  Все  уведомления  Сторон,  связанные с исполнением настоящего

Контракта,  направляются  в письменной форме по почте заказным письмом по

фактическому    адресу    Стороны,  указанному  в  статье  14  настоящего

Контракта,  или  с использованием факсимильной связи, электронной почты с

последующим  предоставлением  оригинала. В случае направления уведомлении

с  использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день

фактического    получения,   подтвержденного  отметкой  почты.  В  случае

отправления  уведомлений  посредством  факсимильной  связи  и электронной

почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

     13.2.    В  случае  изменения  юридических  адресов  или  банковских

реквизитов,    одна   сторона  извещает  письменно  другую  сторону  в  1

(Одно)-дневный срок.

     13.3.  Контракт  составлен  в  2  (двух)  экземплярах  по одному для

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

     13.4.  Во  всем,  что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

     13.5.    Неотъемлемыми  частями  Контракта  являются:  приложение  1

"Спецификация    поставляемых    товаров",    приложение  2  "Форма  Акта

приемки-передачи товара".

     13.6.  Выполнение  в  полном  объеме  обязательств,  предусмотренных

настоящим  Контрактом, Государственным заказчиком и Поставщиком, является

основанием  для  регистрации  сведений  об  исполнении Контракта в Едином

государственном  реестре  контрактов  и  торгов  города Москвы в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

            Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Государственный заказчик                         Поставщик

Государственный заказчик                         Поставщик

"__" ___________ 200_ г.                         "__" ___________ 200_ г.

М.П.                                             М.П.