Приложение N 6. Проект Государственного контракта на выполнение в 2013 г. опытно-конструкторской работы по теме "Создание закрытого веб-сайта для информационного обмена в рамках реализации Соглашений по противодействию ННН промыслу с КНДР, Канадой, КНР, Республикой Корея и Японией"

Приложение N 6
к Конкурсной документации

ПРОЕКТ

                        Государственный контракт

                         N ____________________

    на выполнение в 2013 году опытно-конструкторской работы по теме

   "Создание закрытого веб-сайта для информационного обмена в рамках

         реализации Соглашений по противодействию ННН промыслу

           с КНДР, Канадой, КНР, Республикой Корея и Японией"

г. Москва                                          "__"__________ 2013 г.

    Федеральное   агентство  по  рыболовству  (далее  -  Росрыболовство),

именуемое  в дальнейшем "Заказчик", от имени Российской Федерации, в лице

заместителя руководителя ___________________, действующего  на  основании

Положения,   утвержденного   постановлением    Правительства   Российской

Федерации от 11.06.2008 N 444, и доверенности ___________________ с одной

стороны, и ______________________________________________________________

 (полное наименование для юридического лица (сокращенное наименование),

              фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице __________________________________________________________________

               (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;

                    физическим лицом не заполняется)

действующего на основании _______________________________________________

    (для юридических лиц - Устав, доверенность; для физических лиц -

      паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность;

   для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации

   в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей)

признанное ___________________________________________ открытого конкурса

           (единственным участником / либо победителем)

на выполнение в 2013 году опытно-конструкторской  работы  по  направлению

"Информатизация, управление  и мониторинг промысла" ("Информатизация") по

теме: "Создание закрытого  веб-сайта для информационного  обмена в рамках

реализации  Соглашений  по  противодействию ННН промыслу с КНДР, Канадой,

КНР,  Республикой  Корея  и  Японией" для нужд Федерального  агентства по

рыболовству   (основанием  для  заключения   государственного   контракта

является протокол _________________ (название соответствующего протокола)

Единой комиссии ________________ от "___"____________ 201__ г. N ______),

именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  с  другой стороны, именуемые  в

дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  государственный контракт  о

нижеследующем.

1. Предмет Государственного контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить опытно-конструкторские работы, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Государственному контракту.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом Государственного контракта, определены в техническом задании (Приложение N 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего Государственного контракта.

1.3. Срок сдачи работ по Государственному контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение N 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Государственного контракта.

1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

2. Цена Государственного контракта и порядок расчетов

     2.1.   Цена настоящего Государственного контракта в соответствии со

сметой    затрат       (Приложение   N 3),     являющейся   неотъемлемой

частью    настоящего    Государственного        контракта     составляет

________________________________________________________________________

                       (сумма прописью).

Цена Государственного контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Государственному контракту работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ.

2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. Оплата работ по настоящему Государственному контракту производится в соответствии с календарным планом и сметой затрат.

2.4. Заказчик в течение 25 дней, после соответствующего обращения Исполнителя, авансирует работы по настоящему Контракту в размере 30% от общей стоимости Контракта.

2.5. Оплата по настоящему Государственному контракту производится в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы с учетом ранее выплаченного аванса.

Исполнитель определяет стоимость работ и стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и указывает их в акте сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы.

2.6 При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту, стороны на основании Бюджетного кодекса РФ должны согласовать новые условия по цене на выполнение работ по Государственному контракту и/или объему выполняемых работ, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Государственному контракту в тринадцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Государственного контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием и в соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ 28147-89; ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 19.101-77; ГОСТ 19.201-78; ГОСТ 19.202-78; ГОСТ 19.301-79; ГОСТ 19.401-78; ГОСТ 19.402-78; ГОСТ 19.404-79; ГОСТ 19.502-78; ГОСТ 19.503-79; ГОСТ 19.504-79; ГОСТ 19.505-79; ГОСТ 2.118-73; ГОСТ 2.119-73; ГОСТ 2.120-73; ГОСТ Р 15.011-96.

3.2. Сдача и приемка результатов работ проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по ОКР о выполнении опытно-конструкторской работы по ГОСТ Р 15.201-2000 "Система разработки и постановки, продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство" в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию, сведения о полученных результатах научно-технической деятельности), подтверждающую выполнение работ в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом, и являющуюся результатом работ.

3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной п. 3.2 настоящего Государственного контракта, акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Государственного контракта.

3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.

В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.

3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Государственному контракту согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным планом надлежащего качества.

4.1.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Государственному контракту.

4.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим Государственным контрактом работы в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Государственным контрактом.

4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.

При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Государственному контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.

4.1.8. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

4.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.1.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.

4.1.11. Не заключать на время действия настоящего Государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Государственного контракта, и использованию результатов этих работ.

4.1.12. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.1.13. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Государственного контракта третьих лиц (соисполнителей). При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

4.4.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ, а также процесс расходования Исполнителем полученных бюджетных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.4.3. В случае, если Заказчиком в конкурсной документации по выполнению опытно-конструкторской работы было установлено требование обеспечения исполнения Государственного контракта, Государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается Государственный контракт, безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта, указанном в конкурсной документации.

5. Ответственность сторон и разрешение споров

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Государственного контракта.

5.2. В случае нарушения срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ, за каждый день просрочки.

5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ. В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% стоимости работ, в результатах которых выявлены недостатки.

5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ, установленных настоящим Государственным контрактом, а также передачи результатов работ, Заказчик имеет право по решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Государственный контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Государственному контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Государственного контракта.

5.6. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Государственного контракта.

5.7. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.9. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего Государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.

5.10. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

6. Исключительные права на результаты ОКР

6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении опытно-конструкторской работы по настоящему Государственному контракту и/или этапов работ, подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего Государственного контракта, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных при реализации Государственного контракта объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий.

6.3. Исполнитель обязан:

6.3.1. Проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения", согласно Техническому заданию (Приложение N 1) и Календарному плану (Приложение N 2).

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

6.3.1. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику по формам, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2009 N 736 "Об утверждении форм учетных документов для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета", сведения о полученных при исполнении настоящего Государственного контракта результатах научно-технической деятельности, способных к правовой охране или имеющих правовую охрану в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных или секрета производства (ноу-хау) по мере получения таких результатом, но не позднее 10 (десять) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки работы.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

6.4.2. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

6.4.3. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

6.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

6.6. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками (и/или третьими лицами) приобрести все права для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика. Затраты Исполнителя по выкупу прав для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика включены в стоимость работ по настоящему Государственному контракту.

6.7. Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю.

6.8. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении опытно-конструкторской работы, осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему Государственному контракту.

6.9. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

6.10. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем по настоящему Государственному контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему Государственному контракту. Отсутствие в акте сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Государственному контракту работ от Исполнителя к Заказчику.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Государственному контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Государственного контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Государственного контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Государственного контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

В случае не извещения или несвоевременного извещения другой стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Государственному контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Государственного контракта.

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в пункте 7.2 Государственного контракта, срок выполнения обязательств по Государственному контракту может быть продлен соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия, если это не противоречит требованиям к выполняемым работам, указанным в пункте 3.2 Государственного контракта.

7.4. В случае невозможности дальнейшего выполнения работ из-за обстоятельств непреодолимой силы Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем работ при соблюдении Исполнителем условий, указанных в п. 7.2.

8. Условия конфиденциальности

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему Государственному контракту.

8.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

8.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.

8.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.

9. Обеспечение исполнения Государственного контракта

9.1. Условием заключения настоящего Государственного контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Государственного контракта. Обеспечение исполнения Государственного контракта предоставлено Государственному заказчику в виде _______________ (представления безотзывной банковской гарантии/передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

9.2. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта составляет 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Государственному контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

9.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

9.5. Обеспечение исполнения Государственного контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту.

10. Прочие условия

10.1. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных настоящим Государственным контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Государственным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Государственным контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену настоящего Государственного контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

10.2. Работы по настоящему Государственному контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству.

10.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Государственному контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Государственному контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

10.5. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.6 Исполнитель обеспечивает представление в установленном порядке обязательного экземпляра отчета в федеральное государственное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (ЦИТиС) (123557, г. Москва, Пресненский Вал, 17) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (с изменениями от 27 декабря 2000 г., от 11 февраля 2002 г., от 26 марта 2008 г. N 28-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 279.

11. Срок действия Государственного контракта и юридические адреса сторон

11.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 1 августа 2013 г. включительно, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

11.2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчика:

107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12,

Р/с. 40105810700000001901

Лиц/сч. N 03951000760

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

ОПЕРУ-1 Банка России

ИНН 7702679523

КПП 770201001

БИК 0445 01002

ОКАТО 45286570000

ОКПО 00083664

ОГРН 1087746846274

ОКОПФ 72

ОКФС 12

ОКТМО 45379000

Исполнителя:

______________________________________________________________________