Приложение N 4. Государственный контракт на поставку, монтаж и настройку оборудования для резервного копирования для центра обработки данных Федерального агентства по рыболовству в 2013 году

Приложение N 4

к приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 22 апреля 2013 г. N 293

Приложение N 3

к Извещению о проведении

запроса котировок

Проект

Государственный контракт
на поставку, монтаж и настройку оборудования для резервного копирования для центра обработки данных Федерального агентства по рыболовству в 2013 году

г. Москва                                      "____"____________ 2013 г.

Федеральное агентство по рыболовству от имени Российской Федерации в лице _____________________________, действующего на основании _________________от________ N____, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с одной стороны и ____________________ в лице, ____________________ действующего на основании __________________________ , определенное победителем запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку, монтаж и настройку оборудования для резервного копирования для центра обработки данных Федерального агентства по рыболовству в 2013 году (основание: протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок от "____"____________ 2013 г. N________), именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК" с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить, смонтировать и настроить оборудование (далее - Товар) для центра обработки данных Федерального агентства по рыболовству в 2013 году на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку Товара.

1.2. Наименование, количество и цена, Товара указываются в Приложении N 2 к Государственному контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3 Место поставки: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15 до места складирования.

1.4 На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

1.5 Поставка Товара, до места складирования осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.6 Срок поставки 3 (Три) рабочих дня с момента заключения Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет______________(____________) рублей, в том числе НДС 18% ____________(_________________) рублей.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара (Приложение N 2 к Контракту), все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей связанных с выполнением условий государственного контракта, а так же стоимость монтажа, настройки и доставки оборудования до места установки.

2.3. Сторонами настоящего Контракта определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар: оплата за поставленный Товар производится путем безналичного расчета в размере 100% суммы Контракта в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента выставления Поставщиком Заказчику счета на оплату Товара на основании подписанных Сторонами товарных накладных о передаче Товара Государственному заказчику, акт приема-передачи работ, подписанных Сторонами в 2 (Двух) экземплярах, счета-фактуры.

2.4. Заказчик в одностороннем порядке может провести проверку Товара по качеству и работоспособности, в том числе на соблюдение условия "оригинальности" Товара и соответствие потребительских свойств условиям Контракта. В случае поставки Товара ненадлежащего качества все расходы по проверки Товара по качеству возмещаются Поставщиком.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.6. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарных накладных о передаче Товара Государственному заказчику.

3. Условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется единой партией в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Контракта. Выполнение работ по монтажу и настройке оборудования в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки.

3.2. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15, до места установки.

3.3. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной о передаче Товара Заказчику. Датой окончания работ по монтажу и настройке считается дата подписания акта приема передачи работ, оборудования.

3.4. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании (Приложение N 1 к Государственному контракту).

3.5. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, поставляется в таре, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки входит в цену Товара.

3.6. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара, Государственный заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.

3.6.1. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:

а. поставки товара ненадлежащего качества;

б. несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям данного Контракта.

4. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар и произвести его монтаж и настройку в соответствии с условиями настоящего Контракта и технического задания (Приложением N 1 к настоящему Контракту), в установленный Контрактом срок, по адресу, г. Москва, Рождественский бульвар, дом. 15, до места установки. Характеристики и количество поставляемого Товара установлены техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

4.1.2. Устранить все недостатки поставляемого Товара или заменить Товар в течение 5-ти рабочих дней с момента получения рекламации от Заказчика.

4.1.3. Поставщик за 24 часа до момента поставки Товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать дату отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи, указанных в настоящем Контракте.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить Товар при выполнении Поставщиком всех обязательств по настоящему Контракту в соответствии с п. 2.4 настоящего Контракта.

4.2.2. Выставить рекламацию к качеству и иным характеристикам поставленного Товара в течение 20-ти рабочих дней со дня поставки, если поставленный Товар не соответствует характеристикам, указанным в техническом задании (Приложении N 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Гарантии качества

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов фирмы производителя, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, а так же не заложен и не арестован.

5.3. Гарантийный срок, в течение которого поставщик гарантирует заявленные свойства и сохранность потребительских качеств поставляемого Товара до начала его использования, должен составлять на момент поставки Товара не менее 6 (шесть) месяцев.

6. Риск случайной гибели товара

6.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющимся предметом настоящего Контракта, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны обязаны возместить все убытки, причиненные ими другой Стороне вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

7.3. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1% от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Поставщиком.

7.4. В случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по поставке в соответствии с Контрактом, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Контракту.

7.6. В случае нарушения сроков устранения недостатков поставляемого Товара или замены Товара указанных в пункте 4.1.2 Поставщик обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от цены настоящего Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Государственному контракту, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств до фактического исполнения обязательств Заказчиком.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать путем проведения переговоров.

8.2. При непоставке Товара, просрочке поставки Товара, поставке Товара ненадлежащего качества и иных нарушениях со стороны Поставщика условий настоящего Контракта, Заказчик направляет в 3-дневный срок с момента выявления такого нарушения претензию Поставщику с требованиями и расчетом неустойки, согласно пунктам 7.3, 7.4, 7.6 Контракта.

Поставщик незамедлительно после получения претензии Заказчика обязан принять меры к устранению допущенных нарушений и не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения претензии перечислить Заказчику сумму начисленной неустойки.

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Контракта, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны передают спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14-ти дней после начала их действия и прекращения. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не более чем до 31 декабря 2013 г., а в части гарантий качества Товара действует в течении 6 (шести) месяцев с фактической даты поставки товара.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с неисполнением, не полным исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

12. Прочие условия

12.1. Все приложения, упомянутые в Контракте, являются его неотъемлемой частью.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Контракту третьим лицам без согласования с другой Стороной.

12.3. Компетентные представители Заказчика и Поставщика могут давать взаимные бесплатные консультации по техническим вопросам.

12.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.5. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

2. Перечень поставляемого оборудования (Приложение N 2)

13. Банковские реквизиты и адреса Сторон

13.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны настоящего Контракта обязаны в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

Адреса и банковские реквизиты

Заказчик                                     Поставщик

Федеральное агентство по рыболовству

адрес: Рождественский бульвар,

дом. 12/8, стр. 1, г. Москва, 107996

Телефон (495) 623 23 20

Факс (495) 628 19 04

Р/С 40105810700000001901

л/сч. 03951000760

Межрегиональное операционное управление

Федерального казначейства

ОПЕРУ-1 Банка России

ИНН 7702679523

КПП 770201001

______________/__________/                _______________/______________/

М.П.                                        М.П.