Приложение N 3. Государственный контракт на поставку запасных частей и комплектующих с последующей установкой для Центра обработки данных Федерального агентства по рыболовству в 2013 году

Приложение N 3
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 16 мая 2013 г. N 347

Проект

Государственный контракт

г. Москва                                          "__"_________ 2013 г.

Федеральное агентство по рыболовству от имени Российской Федерации в лице ____________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", с одной стороны и ___________________________________________________________ в лице, _____________________________ действующего на основании Устава, определенное победителем открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку запасных частей и комплектующих с последующей установкой для Центра обработки данных Федерального агентства по рыболовству в 2013 году (основание: протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок от "__"_________ 2013 г. N ____), именуемое в дальнейшем "Поставщик" с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и установить запасные части и комплектующие с последующей установкой (далее - Товар) для Центра обработки данных Федерального агентства по рыболовству в 2013 году на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставку Товара.

1.2. Наименование Товара, количество, цена, технические характеристики Товара указываются в Приложении N 1 к Государственному контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3 Место поставки: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15 до места складирования.

1.4 На момент передачи Государственному заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

1.5 Поставка Товара до места складирования и монтажа осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.6 Срок поставки с последующей установкой 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения Контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______ (_________) рублей, в том числе НДС 18% _______ (_________) рублей.

2.2. Цена Контракта сформирована из цены Товара согласно Приложению N 1 к государственному контракту и включает в себя стоимость Товара, все расходы на перевозку, страхование, установку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей связанных с выполнением условий государственного контракта, а так же стоимость доставки до места складирования.

2.3. Сторонами настоящего Контракта определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар: оплата за поставленный Товар производится путем безналичного расчета в размере 100 % суммы Контракта в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента выставления Поставщиком Государственному заказчику счета на оплату Товара на основании подписанных Сторонами товарных накладных о передаче Товара Государственному заказчику, акта выполненных работ и счета-фактуры.

2.4. Государственный заказчик в одностороннем порядке может провести проверку Товара по качеству, в том числе на соблюдение условия "оригинальности" Товара и соответствие потребительских свойств условиям Контракта. В случае поставки Товара ненадлежащего качества все расходы по проверки Товара по качеству возмещаются Поставщиком.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.6. Право собственности на Товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами товарных накладных о передаче Товара Государственному заказчику.

3. Условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется единой партией в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.2. Поставщик осуществляет поставку Товара Государственному заказчику по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15 , до места складирования Товара.

3.3. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной о передаче Товара Государственному заказчику.

3.4. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и соответствовать спецификации, указанной в техническом задании (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

3.5. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, поставляется в таре, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки входит в цену Товара.

3.6. В случае обоснованного отказа Государственного заказчика от поставленного Поставщиком Товара Государственный заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.

3.6.1. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Государственного заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:

а. поставки товара ненадлежащего качества;

б. несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям данного Контракта.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта и технического задания (Приложением N 1 к настоящему Контракту), в установленный Контрактом срок, по адресу, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 15, до места складирования. Характеристики и объем поставляемого Товара установлены техническим заданием (Приложением N 1 к настоящему Контракту).

4.1.2. Устранить все недостатки поставляемого Товара или заменить Товар в течение 5-ти рабочих дней с момента получения рекламации от Государственного заказчика.

4.1.3. Поставщик за 24 часа до момента поставки Товара обязан сообщить Государственному заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать дату отгрузки. Сообщение может быть направлено Государственному заказчику путем использования электронных средств связи, указанных в настоящем Контракте.

4.2. Государственный заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить Товар при выполнении Поставщиком всех обязательств по настоящему Контракту в соответствии с п. 2.4 настоящего Контракта.

4.2.2. Выставить рекламацию к качеству и иным характеристикам поставленного Товара в течение 20-ти рабочих дней со дня поставки, если поставленный Товар не соответствует характеристикам, указанным в техническом задании (Приложении N 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Гарантии качества

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов фирмы производителя, указанного в техническом задании (Приложении N 1 к настоящему Контракту), обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, а также не заложен и не арестован.

5.3. Гарантийный срок, в течение которого поставщик гарантирует заявленные свойства и сохранность потребительских качеств поставляемого Товара, должен составлять 3 (три) года.

6. Риск случайной гибели товара

6.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющимся предметом настоящего Контракта, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны обязаны возместить все убытки, причиненные ими другой Стороне вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

7.3. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1 % от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Поставщиком.

7.4. В случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по поставке в соответствии с Контрактом, он обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Контракту.

7.6. В случае нарушения сроков устранения недостатков поставляемого Товара или замены Товара указанных в п. 4.1.2 Поставщик обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от цены настоящего Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по Контракту, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств до фактического исполнения обязательств Заказчиком.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать путем проведения переговоров.

8.2. При не поставке Товара, просрочке поставки Товара, поставке Товара ненадлежащего качества и иных нарушениях со стороны Поставщика условий настоящего Контракта, Государственный заказчик направляет в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента выявления такого нарушения претензию Подрядчику с требованиями и расчетом неустойки, согласно п. 7.3. Контракта.

Поставщик незамедлительно после получения претензии Государственного заказчика обязан принять меры к устранению допущенных нарушений и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения претензии перечислить Государственному заказчику сумму начисленной неустойки.

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Контракта, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны передают спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14-ти дней после начала их действия и прекращения. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

10. Обеспечение исполнения контракта

10.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется Поставщиком на сумму _____________ (______________) рублей, в форме _______ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения Контракта).

10.2. Срок действия обеспечения должен превышать не менее чем на 30 календарных дней срок действия Контракта.

10.3. Сумма обеспечения подлежит выплате Государственному заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, при надлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств денежные средства возвращаются Поставщику в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не более чем до 31 декабря 2013 г., а в части гарантий качества Товара действует в течении 3 (Трех) лет с фактической даты поставки товара.

12. Расторжение контракта

12.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с неисполнением, не полным исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, Государственный заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Банковские реквизиты и адреса сторон

14.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны настоящего Контракта обязаны в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

Заказчик                                    Поставщик

Федеральное агентство по рыболовству

Адрес:    Рождественский   бульвар,

дом 12/8, стр. 1, г. Москва, 107996

Телефон (495) 623 23 20

Факс (495) 628 19 04

Р/С 40105810700000001901

л/сч. 03951000760

Межрегиональное операционное

управление      Федерального

казначейства   ОПЕРУ-1 Банка

России

БИК 044501002

ИНН 7702679523

КПП 770201001

__________/______________/                    __________/______________/

  М.П.                                          М.П.