Приложение N 6. Проект государственного контракта на выполнение в 2013 году опытно-конструкторской работы по теме "Разработка информационной технологии для обеспечения требований международных рыболовных комиссий НЕАФК и НАФО в области контроля промысловой деятельности в районах регулирования рыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству

Приложение N 6
к Конкурсной документации

Проект

                    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

                         N_____________

    на выполнение в 2013 году опытно-конструкторской работы по теме

    "Разработка информационной технологии для обеспечения требований

        международных рыболовных комиссий НЕАФК и НАФО в области

       контроля промысловой деятельности в районах регулирования

      рыболовства" для нужд Федерального агентства по рыболовству

г. Москва                                       "__"_____________ 2013 г.

     Федеральное агентство по рыболовству  (далее  -   Росрыболовство) от

имени Российской Федерации, именуемое в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице

заместителя руководителя _____________________, действующего на основании

Положения,   утвержденного   постановлением   Правительства    Российской

Федерации от  11.06.2008 N 444, и доверенности __________________ с одной

стороны, и

_________________________________________________________________________

 (полное наименование для юридического лица (сокращенное наименование),

              фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице _________________________________________________________________,

      (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не

                              заполняется)

действующего на основании ______________________________________________,

(для юридических лиц - Устав, доверенность; для физических лиц -  паспорт

и (или) свидетельство о  регистрации,  доверенность;  для  индивидуальных

предпринимателей - свидетельство о регистрации в  едином  государственном

реестре индивидуальных предпринимателей)

признанное ___________________________________________ открытого конкурса

           (единственным участником / либо победителем)

на выполнение в 2013 году опытно-конструкторской  работы  по  направлению

"Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация")  по

теме: "Разработка информационной технологии  для  обеспечения  требований

международных  рыболовных  комиссий  НЕАФК  и  НАФО  в  области  контроля

промысловой деятельности в районах регулирования  рыболовства"  для  нужд

Федерального  агентства  по  рыболовству   (основанием   для   заключения

государственного контракта является протокол  (название  соответствующего

                                              ---------------------------

протокола) Единой комиссии ______________________________________________

---------

от "___"___________ 2013 г. N ________________), именуемое  в  дальнейшем

"Исполнитель",  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",

заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -    Контракт) о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить опытно-конструкторские работы, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Контракту.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом Контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего Государственного контракта.

1.3. Срок сдачи работ по Государственному контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Государственного контракта.

1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта в соответствии со сметой затрат (Приложение 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта составляет _________________ (сумма прописью).

Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Государственному контракту работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ.

2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится поэтапно (в случае выполнения работ по этапам) в соответствии с календарным планом и сметой затрат.

2.4. Заказчик в течении 25 дней, после соответствующего обращения Исполнителя, авансирует работы по настоящему Контракту в размере 30% от общей стоимости Контракта.

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы о приемке работ (этапа работ) на основании подписанного сторонами подлинного акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы о приемке работ (этапа работ) с учетом ранее выплаченного аванса.

Исполнитель определяет стоимость работ (этапа работ) и стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и указывает их в акте сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы (этапа работ).

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием и в соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 19.101-77; ГОСТ 19.201-78; ГОСТ 19.202-78; ГОСТ 19.301-79; ГОСТ 19.401-78; ГОСТ 19.402-78; ГОСТ 19.404-79; ГОСТ 19.502-78; ГОСТ 19.503-79; ГОСТ 19.504-79; ГОСТ 19.505-79; ГОСТ 2.118-73; ГОСТ 2.119-73; ГОСТ 2.120-73; ГОСТ Р 15.011-96.

3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по ОКР о выполнении опытно-конструкторской работы по ГОСТ Р 15.201-2000 "Система разработки и постановки, продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство" в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию, сведения о полученных результатах научно-технической деятельности), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом, и являющуюся результатом работ (этапа работ).

3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной п. 3.2 настоящего Контракта, акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Контракта.

3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.

В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.

3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить с надлежащим качеством работы по настоящему Контракту согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным.

4.1.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.1.3. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.

При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

4.1.4. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.1.5. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.

4.1.6. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

4.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.1.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.

4.1.9. Не заключать на время действия настоящего Государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Контракта, и использованию результатов этих работ.

4.1.10. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.1.11. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика.

4.1.12. Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы лично.*

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком

4.2.2. Привлекать к исполнению настоящего Государственного контракта третьих лиц. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.**

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

4.4.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ, а также процесс расходования Исполнителем полученных бюджетных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Государственного контракта.

5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа работ), за каждый день просрочки.

5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим Контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Государственного контракта.

5.6. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Государственного контракта.

5.7. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.9. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего Государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.

5.10. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР

6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении опытно-конструкторской работы по настоящему Контракту и/или этапов работ, подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Исполнитель обязан:

6.3.1 В случае, если выполнение опытно-конструкторской работы требует проведения патентных исследований, проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения", согласно Техническому заданию (Приложение N 1) и Календарному плану (Приложение N 2).

6.3.2 Исполнитель обязан предоставлять Заказчику по формам, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2009 N 736 "Об утверждении форм учетных документов для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета", сведения о полученных при исполнении настоящего Контракта результатах научно-технической деятельности, способных к правовой охране или имеющих правовую охрану в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных или секрета производства (ноу-хау) по мере получения таких результатом, но не позднее 10 (десять) рабочих дней после подписания акта сдачи-приёмки работы.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

6.4.2. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

6.4.3. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

6.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

6.6. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками (и/или третьими лицами) приобрести все права для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика. Затраты Исполнителя по выкупу прав для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика включены в стоимость работ по настоящему Контракту.

6.7. Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю.

6.8. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении опытно-конструкторской работы (этапов работы), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему Контракту.

6.9. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

6.10. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки результатов опытно-конструкторской работы к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по на