Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в г. Москве от 9 января 2013 г. N 02-01-15/3 "О проведении запроса котировок среди субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на поставку товаров спортивных для нужд внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве в I квартале 2013 года"
- Приложение 2. Проект Муниципального контракта
Приложение 2. Проект Муниципального контракта
Приложение 2
к распоряжению муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в г. Москве
от 9 января 2013 г. N 02-01-15/3
Проект
Муниципального контракта
Муниципальный контракт N _____*
на поставку товаров спортивных для нужд внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
в I квартале 2013 года
город Москва "__" __________ 201_ г.
Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице
руководителя Юдина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик",
в лице ___________________, действующего на основании __________________,
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", с соблюдением требований
Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, на
основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения
запроса котировок среди субъектов малого предпринимательства (протокол
N ___________ от _____________ 201_ г.) заключили настоящий Муниципальный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товаров
спортивных для нужд внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве (далее - товар) в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Наименование, характеристики, количество поставляемого товара
определяются в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией
(приложение 1 к настоящему Контракту).
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить товар надлежащего
качества.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта включает общую стоимость товара, оплачиваемую
Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих
обязательств по Контракту, включая доставку и отгрузку товара, уплату
таможенных пошлин, налогов и сборов, а также иные расходы Поставщика,
связанные с исполнением Контракта и на иных основаниях.
2.2. Цена Контракта составляет ________ (___________________) рублей
________ копеек.
2.3. Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления
Заказчиком денежных средств в размере стоимости товара на расчетный счет
Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения своего
расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме
сообщить об этом Заказчику, с указание новых реквизитов расчетного
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет
Поставщика, несет Поставщик.
2.4. Оплата товара производится Заказчиком в течение 15
(пятнадцати) банковских дней с момента подписания товарной накладной и
выставления Поставщиком счета.
2.5. Датой оплаты товара считается дата принятия банком Заказчика
платежных документов к исполнению.
2.6. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности
выполнения обязательств по Контракту в установленные сроки, Заказчик
освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401
Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом исполнение
обязательства производится после поступления средств из бюджета на
бюджетный счет Заказчика. При уменьшении в установленном порядке средств
бюджета, выделенных для финансирования поставки, Стороны должны
согласовать новые условия поставки в десятидневный срок с момента
принятия уполномоченным органом решения об уменьшении средств бюджета,
выделенных для финансирования поставки.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик имеет право:
3.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты товара в
соответствии с подписанной Сторонами товарной накладной и
представленными отчетными документами.
3.1.2. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц в порядке,
установленном гражданским законодательством, с обязательным уведомлением
Заказчика о таком привлечении. Привлечение третьих лиц не влечет
изменения цены Контракта и иных условий его исполнения.
3.2. Поставщик обязан:
3.2.1. Своевременно и в установленном порядке доставить товар
надлежащего качества в полном объеме (ассортименте), отгрузить его на
склад Заказчика и представить Заказчику отчетные документы и материалы.
3.2.2. Обеспечить хранение товара до передачи его Заказчику.
3.2.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или
осуществить его замену на соответствующий товар надлежащего качества в
порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. Незамедлительно уведомлять Заказчика об обстоятельствах,
которые препятствуют (могут препятствовать) надлежащему исполнению
Контракта.
3.2.5. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
3.2.6. Предоставлять по запросу Заказчика полную информацию о
поставляемом товаре, в том числе сертификаты на поставляемый товар, если
он подлежит обязательной сертификации.
3.2.7. При проведении проверки целевого использования бюджетных
средств предоставлять Заказчику информацию и документы, относящие к
предмету настоящего Контракта.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3.2.7. Не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика
и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или
средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.)
возможно на основании письменного согласия правообладателя в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим
Контрактом.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара,
соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным
требованиям, предусмотренным Контрактом.
3.3.2. В случае доставки товара с нарушением условий настоящего
Контракта, в том числе при доставке неполного количества и ассортимента
товара, отказаться от приемки и оплаты товара до устранения нарушений.
3.3.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих отчетных
документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку
(отгрузку) товара.
3.3.4. В любое время осуществлять контроль за выполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту, не вмешиваясь в его
финансово-хозяйственную деятельность.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара,
обнаруженных в ходе его приемки.
3.4.2. Обеспечивать своевременную приемку и оплату товара в
соответствии с условиями Контракта.
4. Сроки (периоды) и порядок поставки товара
4.1. Товар поставляется в полном объеме и ассортименте,
предусмотренным Спецификацией, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
заключения настоящего Контракта.
4.2. Товар с комплектом отчетной документации поставляется по
адресу: город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 56А, кабинет 122 (в
рабочие дни с 9-30 до 16-00 с предварительным уведомлением Заказчика о
времени поставки не позднее, чем за один день).
4.3. Товар доставляется способом, определенным Поставщиком.
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его
передачи по товарной накладной Заказчику лежит на Поставщике.
4.5. Исполнением обязательства Поставщика по поставке товара
считается доставка и отгрузка Заказчику товара надлежащего качества в
полном объеме, что подтверждается подписанием Сторонами товарной
накладной.
5. Требования к поставляемому товару
5.1. Поставляемый товар должен быть новым.
5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни
и здоровья, а также иным требованиям, если они предъявляются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы,
техническую документацию, если такие требования предъявляются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Товар должен быть доставлен в упаковке (таре), обеспечивающей
защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и
хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товаров должна отвечать
требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды,
иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать
возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись,
упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями)
товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), то товар может
поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает
защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время
транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не
обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от
его принятия и от оплаты товара. Если товар поставляется в
многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств
пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком
самостоятельно и за его счет с предоставлением Заказчику одноразовой
тары для хранения товара.
5.5. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав
третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
5.6. Гарантийный срок на товар составляет 6 (шесть) месяцев с
момента передачи товара по товарной накладной.
5.7. При замене товара ненадлежащего качества гарантийный срок на
замененный товар исчисляется заново с момента подписания
соответствующего акта.
6. Порядок приемки товара
6.1. Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями
Заказчика и Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня доставки и
отгрузки товара с комплектом отчетной документации по адресу, указанному
в пункте 4.2 настоящего Контракта.
6.2. При приемке товара Заказчик:
6.2.1. Проверяет соответствие товара условиям Контракта на предмет
внешних недостатков и сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах.
6.2.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов,
представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления
требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта,
проверяет комплектность и количество экземпляров представленной
документации;
6.2.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие
документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным
документам и материалам;
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
6.2.3. При отсутствии замечаний подписывает товарную накладную,
один экземпляр которой возвращает Поставщику;
6.2.4. При выявлении недостачи товаров либо иного несоответствия
товара условиям поставки, незамедлительно оформляет акт, перечисляющий
выявленные недостатки. Указанный акт составляется в двух экземплярах,
подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика, а
в случае отказа Поставщика от подписания акта - подписывается Заказчиком
и в трехдневный срок направляется Поставщику в претензионном порядке
(раздел 9 настоящего Контракта).
6.3. Товар, несоответствующий требованиям Контракта, в том числе
недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на аналогичный товар
надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком без
изменения цены единичной расценки товара не позднее 1 (одного) рабочего
дней с момента обнаружения недостатков товара.
6.4. Устранение недостатков и (или) замена товара оформляется
соответствующим актом, составленным Подрядчиком и представленным
Заказчику в двух экземплярах одновременно с устранением таких
недостатков и (или) заменой товара.
6.5. При осуществлении приемки товара Заказчик вправе привлекать
третьих лиц, в том числе независимых экспертов (специалистов).
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в
случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, решения финансового органа
Заказчика, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые
возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить в письменной
форме, телефонограммой или по факсу другую Сторону об их возникновении,
виде и возможной продолжительности действия.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки (штрафа,
пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом (обязательства по поставке товара,
обязательства по поставке недостающего товара, обязательства по замене
товара ненадлежащего качества и т.п.) Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной
сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от
уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
8.4. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за качество и
безопасность поставляемого товара.
8.5. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за действия
(бездействие) привлеченных к исполнению Контракта третьих лиц.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Стороны примут все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта,
были урегулированы путем переговоров и (или) путем обмена письменными
претензиями.
9.2. В отношении всех письменных претензий, направляемых по
настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована претензия, должна
дать письменный ответ по существу в срок не позднее 2 (двух) рабочих
дней со дня ее получения.
9.3. Любые споры, неурегулированные в претензионном порядке,
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
10. Порядок расторжения Контракта
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
10.4. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по
соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
10.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с
требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
10.5.1. При существенном нарушении Подрядчиком своих обязательств
по Контракту, в том числе при нарушении сроков поставки товара (сроков
поставки недостающего товара, сроков замены товара ненадлежащего
качества) более чем на 7 (семь) рабочих дней.
10.5.2. В случае установления факта:
- предоставления Поставщиком недостоверных сведений, содержащихся в
документах, представленных на этапе размещения муниципального заказа,
указанного в преамбуле настоящего Контракта;
- проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия
решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства;
- приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
- наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого
превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов
Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания до
15 февраля 2013 г. Истечение срока действия Контракта не освобождает
Стороны от неисполненных обязательств.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.
11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой
Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме
почтой или факсимильной связью с обязательным последующим представлением
оригинала. Уведомление считается произведенным в день получения его
лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или
настоящим Контрактом.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 г.
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иным
законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение 1 - Спецификация.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Исполнитель:
муниципалитет внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве
127549, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 56А
КПП: 771501001
ИНН: 7715048331
Л/с: 0390030554800345
Р/с 40204810300000003028
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва 705
БИК 044583001
Тел.: 8 (495) 901-26-85
Руководитель муниципалитета
_________________ Юдин С.М.
М.П.
------------------------------
* Номер контракта присваивается Заказчиком.