Приложение. Проект муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию ранее установленного программного продукта АИС "Работа с несовершеннолетними и неблагополучными семьями" для нужд муниципалитета в 2013 году

Приложение

к распоряжению муниципалитета

внутригородского муниципального

образования Алтуфьевское в г. Москве

от 5 декабря 2012 г. N 02-01-15/278

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт N ______*(1)
на оказание услуг по обслуживанию ранее установленного программного продукта АИС "Работа с несовершеннолетними и неблагополучными семьями" для нужд муниципалитета в 2013 году

г. Москва

"____" ________ 2012 г.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Руководителя муниципалитета Юдина С.М., действующего на основании Устава внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве, с одной стороны, и __________________ именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения муниципального заказа путём запроса котировок, закреплённых в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок N _______________ от _______________ года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, связанные с ежемесячным абонентским обслуживанием программного продукта АИС "Работа с несовершеннолетними и неблагополучными семьями" (далее по тексту Услуги) принадлежащего Заказчику, на объекте Заказчика.

1.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить услуги, указанные в пункте 1.1.

1.3. Содержание, объём, сроки и иные условия оказания услуг определяются в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Контракту) и положениями настоящего Контракта.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Заказчику Услуги в соответствии с п. 1.1. настоящего Контракта.

2.1.2. Предоставлять Заказчику необходимую и достоверную информацию об оказываемых Услугах, их видах и особенностях.

2.1.3. Предоставлять качественные Услуги на основании действующих стандартов обслуживания в соответствии с заявкой Заказчика.

2.1.4. Гарантировать надлежащее качество оказания Услуг. В случае оказания Услуг несоответствующего качества, Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с требованиями Заказчика, и несёт расходы, связанные с заменой данных Услуг.

2.1.5. В случае привлечения третьих лиц к исполнению настоящего Контракта, согласовать такое привлечение с Заказчиком.

2.1.6. Обеспечить постоянный контроль за оказанием Услуг по настоящему Контракту, незамедлительно принимать меры по устранению выявленных недостатков.

2.1.7. Своевременно предупреждать Заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения условий настоящего Контракта.

2.1.8. Обеспечивать соответствие результатов оказания Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.9. В процессе оказания услуг обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации в отношении сведений, составляющих государственную, коммерческую, личную, семейную или иную охраняемую законом тайну, и (или) сведений, относящихся к персональным данным физических лиц.

2.1.10. Представить по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также все необходимые документы и информацию по оказываемым услугам при проведении проверок целевого использования Заказчиком бюджетных средств.

2.1.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты оказанных в соответствии с настоящим Контрактом Услуг на основании подписанных Актов сдачи-приёмки оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2.2. По согласованию с Заказчиком привлекать к оказанию Услуг третьих лиц - соисполнителей, обладающих специальными лицензиями, знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., на оказание отдельных разновидностей Услуг. При этом Исполнитель несёт в полном объеме ответственность за ущерб и убытки, причиненные третьими лицами при оказании Услуг по настоящему Контракту.

Привлечение соисполнителей не влечёт изменение Цены настоящего Контракта и/или объёма Услуг по настоящему Контракту. При привлечении соисполнителей Исполнитель обязан предоставить полный финансовый отчёт.

2.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительного оказываемых Услуг в рамках настоящего Контракта.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. В порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, принимать оказанные Услуги на соответствие их объёма и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте и оплачивать Услуги Исполнителя, определённые разделом 1 настоящего Контракта, при условии поступления соответствующих денежных средств из бюджета.

2.3.2. Осуществлять контроль за соответствием объёмов и сроков, оказанных и предъявленных к оплате в соответствии с настоящим Контрактом Услуг.

2.3.3. Содействовать Исполнителю в разрешении вопросов, возникающих в процессе оказания Услуг по настоящему Контракту.

2.3.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.4.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

2.4.3. Направить Исполнителю мотивированный отказ в подписании документов, с указанием причин отказа.

2.4.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых Услуг.

2.4.5. Для проверки соответствия качества оказываемых Услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.6. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объёме и на тех же условиях.

2.7. Иные права и обязанности Заказчика и Исполнителя могут быть предусмотрены настоящим Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

3. Цена контракта и условия оплаты услуг

3.1. Общая стоимость оказания Услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, с учётом представленного Исполнителем Технико-экономического расчета стоимости услуг (Приложение N 2 к настоящему Контракту), составляет ________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%).

Стоимость оказания Услуг в месяц составляет ________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%).

3.2. Цена настоящего Контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.3. Оплата оказываемых Услуг осуществляется по Цене, установленной настоящим Контрактом.

3.4. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объёма Услуг и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.5. Изменение Общей стоимости оказания Услуг по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

3.6. Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Исполнителя по оказанию услуг, включая заработную плату сотрудников, налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Контракта или на иных основаниях.

3.7. Оплата Услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, производится ежемесячно безналичным расчётом за фактически оказанные Услуги в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента выставления Исполнителем счёта и подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг, при условии оказания Услуг надлежащего качества и в согласованный Сторонами срок.

3.8. Расчёт между Исполнителем и Заказчиком производится по Ценам, указанным в Приложении N 2 к настоящему Контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.9. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнение обязательств в этом случае производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счёт Заказчика. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования Услуг, Стороны должны согласовать новые сроки оказания Услуг, а если необходимо, и другие условия оказания Услуг в 30-дневный (Тридцатидневный) срок с момента принятия уполномоченным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования Услуг.

3.10. За услуги, подлежащие оказанию в декабре 2012 года, Заказчик имеет право авансирования Исполнителя в размере 100% от ежемесячной стоимости оказания Услуг по настоящему Контракту.

4. Срок действия и порядок расторжения контракта

4.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.

4.2. Период оказания Услуг устанавливается с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно.

4.3. Изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон, если они не противоречат законодательству о размещении заказов. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путём подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту.

Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с даты их подписания Сторонами.

4.4. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

4.5. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта без соблюдения установленного настоящим Контрактом претензионного порядка разрешения споров в следующих случаях:

4.5.1. При существенном нарушении Исполнителем условий Контракта, в том числе (но не только) при нарушении срока оказания услуг (срока устранения недостатков услуг) более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней.

4.5.2. При неоднократном (систематическом) нарушении Исполнителем условий Контракта, в том числе (но не только) при неоказании отдельных видов услуг.

4.5.3. В случае установления факта:

- предоставления Исполнителем недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных на этапе размещения муниципального заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта;

- проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Окончание срока действия настоящего Контракта или его досрочное расторжение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчётам. В случае расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта его положения будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы все обязательства по платежам и штрафным санкциям, возникшим в период действия настоящего Контракта.

5. Порядок приёмки услуг

5.1. Заказчик осуществляет приёмку оказываемых Услуг на соответствие их количества, комплектности, объёма и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом.

5.2. Приёмка оказанных Услуг осуществляется представителями Заказчика и Исполнителя по Акту сдачи-приёмки оказанных услуг.

5.3. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачи-приёмки оказанных услуг, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку оказанных Услуг по настоящему Контракту на предмет соответствия их количества, комплектности, объёма и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом, и направляет Исполнителю 1 (Один) экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи-приёмки оказанных услуг, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных Услуг, или Акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных Услуг в связи с необходимостью устранения недостатков, Исполнитель обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счёт.

5.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг, или Акта с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения, Исполнитель в течение 3 (Трёх) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчёт об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем Акта сдачи-приёмки оказанных услуг в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг.

5.5. В случае если по результатам рассмотрения отчёта, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных Услуг, Заказчик принимает оказанные Услуги и подписывает 2 (Два) экземпляра Акта сдачи-приёмки оказанных услуг, 1 (Один) из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего Контракта.

5.6. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем Услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.7. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днём завершения оказания Услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (Два) экземпляра Акта об исполнении Контракта (далее - Акт об оказании услуг), подписанных Исполнителем (форма Акта - Приложение N 3 к настоящему Контракту).

5.8. Обязательства считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта об оказании услуг Заказчиком.

5.9. Оплата оказанных Услуг производится в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

5.10. После реализации Контракта Стороны подписывают Акт исполнения Контракта, форма которого аналогична Акту об оказании услуг.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств, Сторона, право которой нарушено, направляет другой Стороне претензию. Ответ на претензию должен быть дан в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее получения.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Заказчик также освобождается от ответственности в соответствии с п. 3.9. настоящего Контракта.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

6.4. Заказчик не несёт ответственность за несвоевременную оплату оказанных Услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

6.6. Заказчик отвечает за нарушение своих обязательств по настоящему Контракту при наличии вины.

6.7. Исполнитель несёт ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению соисполнителей и иных лиц, как за свои собственные.

6.8. В остальной части ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, его изменения, расторжения или признания недействительным, были урегулированы путём переговоров и (или) обмена письменными претензиями и ответами на них.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме нарочно или по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 10 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день подтверждения Стороной факта их получения.

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий Контракт подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (Одному) для каждой из Сторон.

9.5. Все приложения к настоящему Контракту составляются в 2 (Двух) подлинных экземплярах (по 1 (Одному) для каждой из Сторон), подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

9.6. Перечень приложений к настоящему Контракту:

9.6.1. Приложение N 1 - Техническое задание.

9.6.2. Приложение N 2 - Расчет цены муниципального контракта.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

В случае изменения адреса и/или банковских реквизитов, Сторона, чей адрес и/или банковские реквизиты изменились, обязана в письменной форме не позднее 10 (Десяти) дней со дня соответствующих изменений уведомить другую Сторону.

Заказчик:	Исполнитель:
муниципалитет внутригородского
муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
127549, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 56А
ОГРН 2057715053647
ИНН 7715048331
КПП 771501001
Л/с 03 90030554800345
Р/с 40204810300000003028
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва 705
БИК 044583001
Тел./факс: (499) 901-26-85

Руководитель муниципалитета

_______________ С.М. Юдин

М.П.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Номер контракта присваивается Заказчиком.