Приложение N 2. Государственный контракт (проект)

Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от "__"_______ 2013 г. N __

ПРОЕКТ

Государственный контракт

г. Москва                                         "___" _________ 2013 г.

     Федеральное   агентство   по   рыболовству,  от   имени   Российской

Федерации в лице _______________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик",  с  одной  стороны   и

_________________________________________________________________ в лице,

_______________________________________ действующего на основании Устава,

определенное победителем открытого  аукциона  в  электронной   форме   на

право заключения государственного контракта  на   поставку   оригинальных

картриджей для оргтехники центрального аппарата  Федерального   агентства

по рыболовству   в 2013   году   (основание:   соответствующий   протокол

"__"____________ 2013 г. N_______) заседания Единой комиссии Федерального

агентства по рыболовству по размещению заказов   на   поставку   товаров,

выполнение работ,  оказанию  услуг   для   государственных   нужд   путем

проведения конкурса, аукциона,  в  том   числе   открытого   аукциона   в

электронной форме, запроса котировок именуемое в  дальнейшем  "Поставщик"

с другой стороны, совместно именуемые  "Стороны",   заключили   настоящий

Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить оригинальные картриджи для оргтехники (далее - Товар) Федерального агентства по рыболовству в 2013 году на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставку Товара.

1.2. Наименование Товара, количество, цена, технические характеристики Товара указываются в Приложении N 1 к Государственному контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Место поставки: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 до места складирования.

1.4 На момент передачи Государственному заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

1.5 Доставка Товара, до места складирования осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.6 Срок поставки течение 2 (Двух) рабочих дней с момента заключения Контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______ рублей (__________ рублей), в том числе НДС 18%.

2.2. Цена государственного контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом.

2.3. Цена Контракта сформирована из цены Товара согласно Приложению N 1 к государственному контракту и включает в себя стоимость Товара, все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей связанных с выполнением условий Контракта, а также стоимость доставки до места складирования.

2.4. Сторонами настоящего Контракта определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар: Оплата за поставленный Товар производится путем безналичного расчета в размере 100% суммы государственного контракта в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента выставления Поставщиком Государственному заказчику счета на оплату Товара, на основании подписанных Сторонами товарных - накладных о передаче Товара Государственному заказчику и счета-фактуры, в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

2.5. Государственный заказчик в одностороннем порядке может провести проверку Товара по качеству, в том числе на соблюдение условия "оригинальности" Товара и соответствие потребительских свойств условиям Контракта, путем получения заключения отдела экспертизы Сервисного центра компании-производителя копировальной техники о принадлежности картриджей, тонеров, барабанов к категории "картридж, тонер, барабан оригинальный". В случае поставки Товара ненадлежащего качества все расходы по проверки Товара по качеству возмещаются Поставщиком.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.7. Право собственности на Товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами товарных накладных о передаче Товара Государственному заказчику.

3. Условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется единой партией в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.2. Поставщик осуществляет доставку Товара Государственному заказчику по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1, до места складирования Товара.

3.3. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной о передаче Товара Государственному заказчику.

3.4. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и соответствовать спецификации, указанной в техническом задании (Приложение N 1 к государственному контракту). В частности, Товар должен быть "оригинальным", т.е. быть произведенным фирмой-изготовителем оборудования, указанного в Приложении N 1 к настоящему Контракту.

3.5. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, поставляется в таре и фирменной упаковке, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки входит в цену Товара.

3.6. В случае обоснованного отказа Государственного заказчика от поставленного Поставщиком Товара, Государственный заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.

3.6.1. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Государственного заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:

а. поставки товара ненадлежащего качества, в том числе поставки "неоригинального" Товара;

б. несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям данного Контракта.

3.7. К каждой позиции товара должен предоставляется сертификат соответствия.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта и технического задания (Приложением N 1 к настоящему Контракту), в установленный Контрактом срок, по адресу, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 12/8, стр. 1, до места складирования. Характеристики и объем поставляемого Товара установлены техническим заданием (Приложением N 1 к настоящему Контракту).

Товар должен быть "оригинального" производства, в фирменной упаковке. Поставка совместимых и/или перезаправленных картриджей не допускается (только оригинальные картриджи отвечают гарантийным требованиям производителя оргтехники).

4.1.2. Устранить все недостатки поставляемого Товара или заменить Товар в течение 5-ти рабочих дней с момента получения рекламации от Государственного заказчика.

4.1.3. Поставщик за 24 часа до момента поставки Товара обязан сообщить Государственному заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать дату отгрузки. Сообщение может быть направлено Государственному заказчику путем использования электронных средств связи, указанных в настоящем Контракте.

4.2. Государственный заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить Товар при выполнении Поставщиком всех обязательств по настоящему Контракту в соответствии с п. 2.4 настоящего Контракта.

4.2.2. Выставить рекламацию к качеству и иным характеристикам поставленного Товара в течение 20-ти рабочих дней со дня поставки, если поставленный Товар не соответствует характеристикам, указанным в техническом задании (Приложении N 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Гарантии качества

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов фирмы производителя, указанного в техническом задании (Приложении N 1 к настоящему Контракту), обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, а также не заложен и не арестован.

5.3. Гарантийный срок, в течение которого поставщик гарантирует заявленные свойства и сохранность потребительских качеств поставляемого Товара до начала его использования, должен составлять на момент поставки Товара не менее 6 (шесть) месяцев.

6. Риск случайной гибели товара

6.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющимся предметом настоящего Контракта, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны обязаны возместить все убытки, причиненные ими другой Стороне вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

7.3. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1% от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Поставщиком.

7.4. В случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по поставке в соответствии с Контрактом, он обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Контракту.

7.6. Если Поставщик допускает просрочку поставки товара на срок более 5 рабочих относительно сроков, установленных Контрактом, Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать путем проведения переговоров.

8.2. При не поставке Товара, просрочке поставки Товара, поставке Товара ненадлежащего качества и иных нарушениях со стороны Поставщика условий настоящего Контракта, Государственный заказчик направляет в 3-дневный срок с момента выявления такого нарушения претензию Подрядчику с требованиями и расчетом неустойки, согласно п. 7.3. Контракта.

Поставщик незамедлительно после получения претензии Государственного заказчика обязан принять меры к устранению допущенных нарушений и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения претензии перечислить Государственному заказчику сумму начисленной неустойки.

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Контракта, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны передают спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14-ти дней после начала их действия и прекращения. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

10. Обеспечение исполнения контракта

10.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта на срок его действия.

10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется Поставщиком на сумму 299949 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 00 коп, в форме ________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения Контракта).

10.2. Срок действия обеспечения должен превышать не менее чем на 1 месяц срок действия Контракта.

10.3. Сумма обеспечения подлежит выплате Государственному заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, при надлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств денежные средства возвращаются Поставщику в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не далее чем до 30.09.2013 г.

12. Расторжение контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, условиями настоящего Контракта и законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений. Отдельные положения о расторжении Контракта регулируются Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

12.1.1. В случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения настоящего Контракта, последний считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.2. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Банковские реквизиты и адреса сторон

14.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны настоящего Контракта обязаны в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

Государственный заказчик	Поставщик
Федеральное агентство по рыболовству Адрес: Рождественский бульвар, дом 12/8, стр. 1, г. Москва, 107996 Телефон (495) 623 23 20 Р/С 40105810700000001901 л/сч. 03951000760 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России БИК 044501002 ИНН 7702679523 КПП 770201001
Государственный заказчик	Поставщик
______________/ ______________/	______________/ ______________/
М.П.	М.П.