Приложение N 2. Государственный контракт

Приложение N 2

к Аукционной документации

          Государственный контракт N ___________(проект)

 Выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного

    водопровода в административном здании Федерального агентства

 по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский

                      бульвар, д. 14, стр. 1

г. Москва                                      "____"____________ 2013 г.

     Федеральное агентство по рыболовству, от имени Российской  Федерации

в лице заместителя руководителя    Федерального агентства по  рыболовству

______________________________________________, действующего на основании

доверенности N ____ - ____/____ от ___.____.___ г. именуемое в дальнейшем

"Заказчик", с одной стороны и____________________________________________

__________________________________________________________"______" в лице

________________________________________________________, действующего на

основании_________________, определенное победителем открытого аукциона в

электронной форме на выполнение работ в 2013 году  по монтажу внутреннего

противопожарного   водопровода  в административном  здании   Федерального

агентства    по   рыболовству,   расположенного   по адресу:   г. Москва,

Рождественский    бульвар, д. 14, стр. 1    (основание:   соответствующий

протокол от "____"______________ 2013 г. N ____ заседания Единой комиссии

Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на   поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  нужд путем

проведения открытого конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в

электронной форме,     запроса    котировок),    именуемое в   дальнейшем

"Исполнитель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили

настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 (далее по тексту - Объект) согласно технического задания (Приложение N 1 к настоящему Контракту), плана-графика (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и смет (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

Техническое задание (Приложение N 1), план-график (Приложение N 2) и смета (Приложение N 3), являются неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

     2.1. Цена Контракта составляет ____________(________________________

_________________________________) рублей ____ копейка с учетом НДС 18% -

____________________________(_____________________________) рубля копеек.

Цена Контракта не подлежит увеличению.

2.2. Работы по техническому заданию (Приложение N 1) должны быть выполнены согласно смет, составленных в ФЕРах (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

2.3. В цену настоящего Контракта включены стоимость материалов, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, вывоз строительного мусора, необходимые для выполнения работ и выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту. Цена Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом.

2.4. Заказчик в течение 25 (Двадцати пяти) дней с момента заключения Контракта на основании выставленного Исполнителем счета авансирует Работы в размере 20% (Двадцати) от цены Контракта.

2.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту Работ производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета при наличии подписанных Сторонами акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (указанные документы должны быть подписаны Сторонами в 2 (Двух) экземплярах).

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить все работы по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениях к нему и сдать Заказчику.

3.1.2. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране Объекта во время проведения работ.

3.1.3. Сдать после окончания монтажа внутреннего противопожарного водопровода промывку, гидравлические испытания, испытания в автоматическом и ручном режимах на срабатывание от всех кнопочных постов и производительность, представить исполнительную документацию, по акту эксплуатирующей организации и Заказчику.

3.1.4. Предоставить Заказчику до начала приемки выполненных работ по Объекту два экземпляра актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему.

3.1.6. В согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные в процессе эксплуатации недостатки и дефекты своими силами и без увеличения стоимости работ. При необходимости Исполнитель будет вносить по согласованию с Заказчиком в график требуемые корректировки. При этом предельный срок выполнения Работ не подлежит изменению.

3.1.7. Обеспечить своевременное согласование с Заказчиком графика освобождения рабочей площади Объекта под выполнение работ по Контракту.

3.1.8. Самостоятельно за счет своих средств осуществлять все расчеты с субподрядчиками и поставщиками.

3.1.9. Принимает на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц.

3.1.10. Представляет на утверждение Заказчику образцы материалов, применяемых в Работах при выполнении Контракта, а также сертификаты подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в России.

Все применяемые Исполнителем материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России.

3.1.11. Осуществляет в процессе производства Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку Объекта от строительного мусора.

3.1.12. После сдачи Работ Заказчику в гарантийную эксплуатацию в течение 3 (Трех) дней вывезти за свой счет с территории Объекта принадлежащие Исполнителю машины и оборудование, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и строительный мусор.

3.1.13. Осуществляет за свой счет поставки на Объект всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения Работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

3.1.14. Исполнитель несет полную ответственность за свое имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность техники, выполненных работ находящихся в пределах переданного ему Объекта.

В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или их части по вине Исполнителя, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям Контракта.

3.1.15. До сдачи Работ Исполнитель несет ответственность за риск случайного повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.1.16. Исполнитель гарантирует Заказчику устранение за свой счет выявленных дефектов в Работах, произведенных по настоящему Контракту в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев эксплуатации с момента подписания акта о приемке выполненных работ если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

3.1.17. Исполнитель обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ с даты подписания Акта передачи ему Объекта до даты подписания Акта о приемке выполненных работ. Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние Объекта.

3.2. Исполнитель вправе:

Получить от Заказчика необходимую документацию (исполнительную схему электроснабжения здания) для выполнения Работ по настоящему Контракту.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить доступ на Объект персонала, материалов и оборудования Исполнителя в соответствии с существующим пропускным режимом.

4.1.2. Произвести платежи по Контракту в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

4.1.3. Утверждать применение образцов материалов и комплектующих изделий Исполнителя в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения Заказчиком образцов, сертификатов к ним и прочей документации.

4.1.4. Принять работы по настоящему Контракту, в случае их надлежащего исполнения. В течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения от Исполнителя подписать акт приемки выполненных работ или в тот же срок предоставить письменные возражения об отказе в подписании акта приемки выполненных работ с указанием на недостатки.

4.2. Представленную Исполнителем документацию на согласование по настоящему Контракту, в течение 5 (Пяти) дней согласовать или направить протокол разногласия с замечаниями.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Если Исполнитель к течение более 5 рабочих не приступает к исполнению Контракта, в том числе отдельных этапов работ, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, в частности допускает просрочку выполнения работ в целом или отдельных этапов работ более чем на 7 дней относительно сроков, предусмотренных в прилагаемом к Контракту календарном плане, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.3.1.1. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков.

5. Обеспечение исполнения Контракта

5.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта на срок его действия, Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено Заказчику в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения Контракта (указывается конкретная форма обеспечения исполнения Контракта). Срок действия обеспечения исполнения контракта должен превышать срок действия Государственного контракта не менее, чем на 1 месяц.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 365 884 (Триста шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 37 копеек.

5.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

5.3. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в случае неисполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

6. Срок выполнения работ

6.1. Выполнение работ осуществляется в соответствие с план-графиком производства работ (Приложение N 2 к настоящему Контракту). Результаты выполненных Работ должны быть представлены Заказчику к приемке не позднее 11 ноября 2013 года и сданы не позднее 15 ноября 2013 года.

6.2. Работы по настоящему Контракту могут быть приняты Заказчиком ранее установленного настоящим Контрактом срока.

7. Производство работ

7.1. В 5 (Пяти) дневный срок со дня заключения настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, полномочных представлять Заказчика и Исполнителя на Объекте с указанием их полномочий, а также представляют образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о приемке выполненных Исполнителем Работах.

7.2. Качество Работ:

7.2.1. Исполнитель гарантирует, что качество Работ и качество конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Исполнителем, или его поставщиками и субподрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям сметы, условиям настоящего Контракта и техническим нормам, а также образцам, утвержденным Заказчиком.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытания качества поставляемых на Объект материалов, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов.

7.2.2. Уполномоченный представитель Исполнителя обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ и качества материалов, используемых на ремонте Объекта. Сроки проведения испытаний должны соответствовать нормам и подлежат согласованию между Заказчиком и Исполнителем не менее чем за 2 (Два) календарных дня до их проведения. Если Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании (проверке), то Исполнитель произведет испытания в назначенный день в отсутствие представителей Заказчика или уполномоченного им лица и представит протокол о результатах испытаний (проверки) на русском языке в трех экземплярах. В случае, если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного Контрактом, то использование таких материалов запрещается. Отсутствие при испытаниях Представителей Заказчика или уполномоченного им лица, а также проведение Исполнителем испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Исполнителя от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов по Контракту.

7.3. Устранение дефектов и некачественно выполненных Работ:

7.3.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости Контракта в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Исполнителю в отношении:

- вывоза с Объекта любых материалов Исполнителя, не соответствующих условиям настоящего Контракта;

- замены некачественных материалов Исполнителя, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Исполнитель обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на План-график производства работ по Контракту.

8. Сдача и приемка Работ

8.1. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Исполнителя, производится сдача Работ Исполнителем Заказчику в гарантийную эксплуатацию. Уведомление о сроке окончания Работ и их сдаче в гарантийную эксплуатацию должно быть направлено Исполнителем Заказчику не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты окончания Работ.

8.2. Исполнитель вправе сдать, а Заказчик вправе принять Работы ранее установленного срока, указанного в настоящем Контракте.

8.3. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и положениями настоящего Контракта.

9. Гарантии

9.1. Срок гарантии на выполненные Работы по настоящему Контракту составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2).

9.2. Исполнитель несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Контракта.

9.3. Исполнитель гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренных сметой, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные настоящим Контрактом;

- представление исполнительной документации в полном объеме;

- высокое качество всех работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к Исполнителю и выявленных при приемке Работ;

- высокое качество материалов, поставленных по настоящему Контракту, и соответствие современному уровню и качеству, а также срок их выпуска должен составлять не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты поставки Заказчику.

9.4. Обязательства Исполнителя в течение срока гарантийной эксплуатации включают за счет Исполнителя устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и некачественным выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

10. Ответственность Сторон и санкции

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены государственного контракта, начиная со дня, следующего после дня окончания срока выполнения работ, за каждый день просрочки.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.

10.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполняемых работ. В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки, до полного исполнения.

10.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. В случае отказа Исполнителя от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту, он обязан выплатить штраф в размере 50 (Пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю.

11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14-ти дней после начала их действия и прекращения. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

12. Разрешение споров

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

12.1.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд" и условиями настоящего Контракта.

12.1.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта, последний считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.2.2. Особенности условий и порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта определены положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ " О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд".

12.2. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

13. Прочие условия

13.1. Все приложения, упомянутые в Контракте, являются его неотъемлемой частью.

13.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Контракта, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнения к Контракту.

13.3. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Контракту третьим лицам без согласования с другой Стороной.

13.5. Компетентные представители Заказчика и Исполнителя могут давать взаимные бесплатные консультации по техническим вопросам.

13.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

14. Срок действия Контракта

14.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не далее, чем до 20 декабря 2013 года.

14.2. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.3 К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение N 1 - Техническое задание на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1;

Приложение N 2 - План-график производства работ на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1;

Приложение N 3 - Смета на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1.

15. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

Заказчика:                                Исполнителя:

Федеральное агентство

по рыболовству

Рождественский бульвар, дом 12,

г. Москва, 107996.

ИНН 7702679523 КПП 770201001

р/с 40105810700000001901

л/с 03951000760

БИК 044501002

Межрегиональное

операционное

управление Федерального

казначейства ОПЕРУ-1

Банка России

     Заказчик:                                Исполнитель:

     ______________________                   ____________________

     ______________________                   ____________________

     ___________/_________/                   ___________/_________/

     __ ___________ 2013 г.                   __ ___________ 2013 г.

     М.П.                                     М.П.