Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4. Государственный контракт
Приложение N 4
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 14 ноября 2013 г. N 850
Государственный контракт
г. Москва "___" ___________ 2013__ г.
Федеральное агентство по рыболовству в лице начальника
Административного управления Федерального агентства по рыболовству
Баранника О.В. действующего на основании доверенности от 07.12.2010 г.
N 7251-АК/У06 именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с одной стороны и
___________________________ "____________________________" в лице,
_________________________ действующего на основании _____________,
определенное победителем проведенного Заказчиком запроса котировок
(основание: протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по
рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд путем Проведения конкурса,
открытого аукциона, открытого аукциона в электронной форме, запроса
котировок от "___" _____________ 2013 г. N___), именуемое в дальнейшем
"ПОСТАВЩИК" с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется произвести поставку в 2013 году бытовой
техники (далее "Товар"), на условиях, в порядке и в сроки, определяемые
Сторонами в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставку Товара.
1.2. Наименование, количество, характеристики и сроки поставки
Товара указаны в Приложении N 1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
1.3. Место поставки Товара: г. Москва, Рождественский бульвар,
д. 12/8, стр. 1, д. 15, стр. 1 до места разгрузки. Разгрузка в месте по
указанию Заказчика.
1.4. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен
принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в
залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.
1.5. Доставка Товара, до места разгрузки осуществляется силами и за
счет Поставщика.
1.6. Срок поставки товара: товар поставляется единой партией в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет______________ руб.
(___________________), в том числе НДС 18 %___________.
(________________________________).
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, все расходы
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов,
других обязательных платежей, а так же стоимость упаковки и доставку до
места складирования.
2.3. Оплата за поставленный Товар производится путем безналичного
расчета в размере 100% суммы Контракта, в течение 15 (пятнадцати)
банковских дней с момента выставления Поставщиком Заказчику счета на
оплату Товара, на основании оформленных Сторонами товарных накладных о
передаче Товара Заказчику и счета-фактуры, в порядке, предусмотренным
Контрактом.
2.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента
подписания товарной накладной.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется единой партией в течение 2
(двух) рабочих дней с момента заключения Контракта.
3.2. Поставщик осуществляет доставку Товара по адресам Заказчика:
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1, д. 15 стр. 1,
осуществляется в места указанные Заказчиком.
3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами
товарной накладной о передаче Товара.
3.4. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем
функциональность.
3.5. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, поставляется
в таре и упаковке, пригодной для данного Товара, обеспечивающей
сохранность Товара при транспортировке, перегрузке и хранении. Стоимость
упаковки входит в цену Товара.
3.6. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного
Поставщиком Товара, Заказчик обязуется обеспечить сохранность
(ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить
Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.
3.6.1. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право
Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:
а. Поставки Товара ненадлежащего качества;
б. Несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара
условиям данного Контракта.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар в соответствии с Приложением N 1 к
настоящему Контракту и осуществить доставку в установленный Контрактом
срок и по адресу г. Москва, Рождественский бульвар, дом. 12/8, стр. 1,
д. 15 стр. 1, в месте, по указанию Заказчика.
4.1.2. Устранить все недостатки поставляемого Товара или заменить
Товар в течение 5-ти рабочих дней с момента получения рекламации от
Заказчика.
4.1.3. Поставщик за 24 часа до момента поставки Товара обязан
сообщить Заказчику о планируемой поставке. Сообщение должно содержать
дату поставки, список сотрудников и данные техники принимающей участие в
доставке Товара.
Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования
электронных средств связи.
4.1.4. Проводить работы по гарантийным обязательствам.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять и оплатить поставку Товара при выполнении
Поставщиком всех обязательств по настоящему Контракту в соответствии с
п. 2.3 настоящего Контракта.
4.2.2. Выставить рекламацию к качеству и иным характеристикам
поставленного Товара в течение 20-ти рабочих дней со дня поставки, если
поставленный Товар не соответствует характеристикам, указанным в
Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого
Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на
данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного
вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.
5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав
и притязаний третьих лиц, а так же не заложен и не арестован.
5.3. Срок гарантийного обслуживания поставленного Товара
составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, если больший срок не
предоставлен Поставщиком или Производителем Товара, и исчисляется с
момента подписания Сторонами товарной накладной о передаче Товара
Заказчику.
6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА
6.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или
повреждения Товара, являющимся предметом настоящего Контракта, несет
Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом
собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его
повреждения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Стороны обязаны возместить все убытки, причиненные ими другой
Стороне вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Контракту.
7.3. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств
Заказчик вправе потребовать возмещения убытков и уплаты Поставщиком
неустойки в размере 0,1% от цены Контракта. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения
обязательств Поставщиком.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по
Контракту, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного срока исполнения обязательства до
фактического исполнения обязательств Заказчиком.
7.5. Факт ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по
Контракту, а также размер неустойки определяется и фиксируется в Акте.
Сумма неустойки, исчисленная в соответствии с пунктом 7.3. Контракта,
перечисляется Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
подписания Акта по реквизитам, указываемым в Контракте.
7.6. Если Поставщик допускает просрочку поставки Товара на срок
более 5 рабочих дней относительно сроков, установленных Контрактом,
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта,
потребовать возмещения убытков и уплаты Исполнителем штрафа в размере
20% цены Контракта.
7.7. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих
обязательств по Контракту.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать путем
проведения переговоров.
8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих
имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Контракта,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны передают
спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если
ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой
силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не
подлежащими контролю.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные
обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о
начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не
позднее 14-ти дней после начала их действия и прекращения.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за
невыполнение контрактных обязательств по причине указанных
обстоятельств.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его
Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств
по настоящему Контракту, но не далее чем до "20" декабря 2013 г.
11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения
Контракта в соответствии и в порядке, с установленными гражданским
законодательством и Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд".
11.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения
настоящего Контракта, последний считается расторгнутым через десять дней
с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
11.3. Особенности условий и порядок одностороннего отказа
Государственного заказчика от исполнения настоящего Контракта определены
положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд".
11.4. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности,
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
11.5. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
13.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка Стороны настоящего Контракта обязаны в двухдневный срок уведомить
об этом друг друга.
| Заказчик | Поставщик |
| Федеральное агентство по рыболовству Адрес: Рождественский бульвар, дом. 12, стр. 1, г. Москва, 107996 Телефон (495) 623 23 20 Факс (495) 628 19 04 |
|
| Р/С 40105810700000001901 л/сч. 03951000760 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России БИК 044501002 ИНН 7702679523 КПП 770201001 |
__________/ ______________/ __________/ ______________/
М.П. М.П.