Приложение N 4. Конкурсное предложение

Приложение N 4
к конкурсной документации

Конкурсное предложение

Предмет конкурса: _______________________________

1. Стоимость работ и условия финансирования:

1.1. Общая стоимость выполнения всех работ (услуг) по Контракту с учетом всех налогов (обязательных платежей), в ценах на дату подачи Конкурсных заявок составляет:

______________________ тыс. руб., ____________________________________ (то же прописью), в т.ч. НДС - ___________ руб. ____________________ (то же прописью).

- не более суммы указанной в разделе 4 конкурсной документации.

1.2. Стоимость работ (услуг) по контракту является твердой (фиксированной) и в ходе исполнения контракта изменению не подлежит.

1.3. Оплата работ (услуг) по Контракту осуществляется на основании фактически выполненных объемов работ (услуг).

2. Сроки выполнения работ (услуг) по Контракту:

2.1. Сроки выполнения работ (услуг):

начало работ (услуг) - с момента заключения государственного контракта;

окончание работ (услуг) - ______________.

2.1.1. Срок выполнения первого этапа работ (услуг) - ___________________ календарных дней с момента заключения государственного контракта.

3. Обеспечение качества выполняемых работ (услуг): Пояснительная записка с предложением о качестве работ (услуг) (предлагаемым планом выполнения работ (услуг)), включающим описание выполняемых работ (услуг) с позиции требований, установленных Техническим заданием.

В составе конкурсной заявки рекомендуется представить календарный план выполнения работ (услуг) (график финансирования (с учетом всех работ (услуг), возлагаемых государственным контрактом на участника размещения заказа), составленный по форме приложения N 2 к проекту государственного контракта (Приложение N 6 к конкурсной документации).

      4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________

                               (наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании (наименование участника размещения заказа) банкротом и об открытии конкурсного производства, что наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период/либо отсутствует.

5. Согласен со штрафными санкциями, предусмотренными проектом государственного контракта, содержащимся в Конкурсной документации.

Участник

Должность (подпись)

"___" ____________ 20__ г.

М.П.