Приложение N 6. Проект государственного контракта на выполнение работ (услуг)

Приложение N 6
к конкурсной документации

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ (услуг)

г. Москва

"__" ________ 201_ г.

Федеральное дорожное агентство, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ________________, действующего на основании доверенности от _________ N ________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с протоколом от "___" __________ 201__ г. N ___________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили государственный контракт (далее - государственный контракт или Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ (услуг) по организации и представлению выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014".

1.2. Перечень и требования к выполняемым работам (услугам), являющимся предметом Контракта, определяются Техническим заданием на выполнение работ (услуг) (далее - Техническое задание) (Приложение N 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Содержание и сроки выполнения работ (услуг) определяются Календарным планом выполнения работ (услуг) (Приложение N 2 к Контракту), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта.

Сроки выполнения работ (услуг):

начало работ (услуг): с момента заключения государственного контракта.

окончание работ (услуг): 14 календарных дней с даты окончания проведения выставки.

1.4. Приемка выполненных работ (услуг) осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания по акту выполненных работ (услуг).

1.5. Обязательства по настоящему государственному контракту должны быть обеспечены за счет средств Исполнителя в соответствии с конкурсной документацией.

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ (услуг), надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту в период действия контракта в документальной форме.

1.7. Исполнитель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту представляет _________________ (указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия или передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере ___________.

1.7.1. Изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают обеспечителя от ответственности в полном объеме независимо от уведомлений о таких изменениях, дополнениях.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Исполнитель.

1.8. Исполнитель заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно пункту 1.7. обеспечение в виде ________________ было надлежащим образом согласовано и выдано организацией предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации. В случае если в течение срока действия контракта будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Исполнителя не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере, установленном настоящим контрактом.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ (услуг) по контракту составляет ________________ (___________) рублей, в том числе НДС - 18% - _____________ рублей _________ копеек.

Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 09 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", целевая статья 24 Б 2060 "Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд", код операции сектора государственного управления 226 "Прочие работы, услуги".

Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Оплата выполненных работ (услуг) производится Заказчиком в соответствии с Календарным планом выполнения работ (услуг) (Приложение N 2 к Контракту) в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком акта выполненных работ (услуг) на основании выставленного счета и счета-фактуры (в случае, если Исполнитель не применяет упрощенную систему налогообложения).

2.3. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

3.1. Перечень отчетных материалов, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику по окончании работ (услуг), определяется Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту).

3.2. Передача Заказчику отчетных материалов осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ (услуг) Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ (услуг) в двух экземплярах, с приложением отчетных материалов, предусмотренных Техническим заданием и условиями настоящего контракта в двух экземплярах.

3.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) дней со дня получения от Исполнителя акта выполненных работ (услуг) и отчетных материалов, указанных в п. 3.3 Контракта, обязан рассмотреть полученные отчетные материалы и при отсутствии замечаний подписать и утвердить акт выполненных работ (услуг).

При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненной работы (услуги) по причине несоответствия Техническому заданию (Приложение N 1 к Контракту), Календарному плану выполнения работ (услуг) (Приложение N 2 к Контракту) или условиям Контракта с указанием срока для устранения замечаний, но не менее 5 (пяти) рабочих дней.

После представления доработанных отчетных материалов, приемка работ (услуг) осуществляется в соответствии с п. 3.3. и п. 3.5. настоящего контракта.

3.5. Направление Заказчиком мотивированного отказа в соответствии с п. 3.4. настоящего контракта по промежуточным этапам не влечет перенос сроков сдачи работ последующих этапов, установленных Календарным планом работ (приложение N 2 к Контракту).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Контракте, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнитель при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение Исполнителем срока окончания работ (услуг), установленного в пункте 1.3. Контракта - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости Контракта;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных Календарным планом работ (приложение N 2 к Контракту) - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости соответствующего этапа, предусмотренного Календарным планом работ (приложение N 2 к Контракту);

- при не обеспечении Исполнителем требуемого качества работ (услуг), т.е. несоответствии выполненных работ (услуг) требованиям, установленным техническим заданием на выполнение работ (услуг) (Приложение N 1 к Контракту) - штраф в размере 10% от стоимости Контракта. При этом документом, подтверждающим наличие указанного факта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) в связи с выявленными нарушениями по качеству работ (услуг);

- за нарушение сроков, установленных в мотивированном отказе, в соответствии с пунктом 3.4. Контракта - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости Контракта;

- за передачу Исполнителем без письменного согласия Заказчика сведений и результатов работ (услуг) третьим лицам, полученных в рамках исполнения настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Контракта;

- в случае выявления в течение срока действия контракта факта, свидетельствующего о том, что указанные в пункте 1.8. настоящего контракта заверения и гарантии Исполнителя не соответствовали действительности на момент заключения Контракта и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000,00 рублей.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, военные действия, запретительные акты органов государственной власти), если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены документально уполномоченным органом.

4.4. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

4.5. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке.

4.6. В случае, если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Исполнителя отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Исполнитель в течение 30 дней с даты предъявления Заказчиком требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства (в виде безотзывной банковской гарантии, передачи в залог денежных средств).

4.7. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе удовлетворить требования в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Контракту за счет обеспечения по настоящему Контракту (банковской гарантии, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).

Уплата Исполнителем штрафных санкций, установленных п. 4.2. Контракта, не лишает Заказчика права удовлетворить имущественные требования за счет обеспечения, предусмотренного п. 1.7. Контракта.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

5.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При уменьшении Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых условий по цене и (или) объему работ (услуг) настоящего Контракта путем направления Исполнителю предложения о заключении дополнительного соглашения о новых условиях по цене и (или) объемам работ (услуг), предусмотренных настоящим государственным контрактом.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Расторжение контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Заказчика по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

При этом Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Срок действия контракта:

начало - с момента подписания контракта обеими Сторонами;

окончание - до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Право собственности на результаты выполненных работ (услуг) принадлежит Заказчику - Российской Федерации, от имени которого выступает Федеральное дорожное агентство. Исполнитель не имеет права без письменного согласования с Заказчиком использовать результаты выполненных работ (услуг).

8.2. Исполнитель имеет право привлечь для выполнения работ (услуг) третьих лиц без увеличения Контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

8.3. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика передавать третьим лицам полученные в рамках исполнения настоящего Контракта сведения и результаты работ (услуг).

8.4. Об изменении адреса, банковских и регистрационных реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 10-дневный срок.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем условий настоящего Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.

8.7. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК: Федеральное дорожное агентство

ИНН 7717509757 КПП 771701001

129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4

ОКАТО 45280572000, ОКПО 00083546

Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство),

расчетный счет 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва, БИК 044501002,

лицевой счет 03951001080

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

1. Техническое задание на выполнение работ (услуг) (Приложение N 1 к Контракту).

2. Календарный план выполнения работ (услуг) (Приложение N 2 к Контракту).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
_______________________	_____________________
М.П.	М.П.