Часть V. Проект контракта

ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Государственный контракт N ________
на изготовление и поставку полиграфической продукции для нужд Минэкономразвития России в 2014 году

г. Москва

"___" ____________ 201   г.

Министерство экономического развития Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице __________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола _____ от ___ N _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по изготовлению и поставке полиграфической продукции (далее - Товар) для нужд Минэкономразвития России в 2014 году, в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) и Техническим заданием (приложение N 2 к Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта (стоимость Товара) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) составляет _____ (______) рублей __ копеек, включая НДС (_%), - ____ (______) рублей __ копеек.

2.2. В цену Контракта включены все расходы, связанные с исполнением Поставщиком всех обязательств по Контракту, в том числе на уплату налогов и других обязательных платежей.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон и утвержденного Государственным заказчиком Акта приемки Товара.

Оплата производится Государственным заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком счета/счета-фактуры и товарной накладной, оформленных на основании Акта приемки Товара.

2.5. Оплата за поставленный Товар осуществляется за счет средств федерального бюджета по главе 139, разделу 01, подразделу 13, целевой статье 9990019, виду расходов 244, КОСГУ 340.

3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Изготовить и передать Государственному заказчику Товар, доставив его по адресу: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3 в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

3.1.2. В случае изменения банковских реквизитов известить Государственного заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке Товара, должны быть устранены Поставщиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств.

3.3. Поставка Товара осуществляется в коробках из гофрокартона, с указанием наименования и количества содержимого каждой коробки. Доставка, погрузка, подъем и разгрузка Товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

3.4. Государственный заказчик обязан:

3.4.1. Принять изготовленный Товар по количеству, качеству, объему и комплектности, а также произвести оплату Товара в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

3.5. Датой поставки Товара по Контракту считается дата подписания Сторонами Акта приемки Товара и исполнения Поставщиком всех обязательств по Контракту.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Для приемки Товара Государственным заказчиком создается приемочная комиссия, которая в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поставки Товара обязана с участием уполномоченного представителя Поставщика проверить качество и соответствие изготовленного Товара требованиям Контракта.

4.2. Поставщик обязан направить к Государственному заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

4.3. Стороны Контракта определили следующий порядок осуществления приемки.

4.3.1. При положительном заключении приемочной комиссии, Акт приемки Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Государственным заказчиком.

4.3.2. При выявлении несоответствий в изготовленном Товаре, препятствующих его приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения (не более 3 рабочих дней), который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Поставщика. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Поставщика об этом делается отметка в акте, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

4.3.3. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Поставщика в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня представления Поставщиком исправного Товара. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество Товара или иных недостатков в Товаре, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия Товара, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Поставщика.

При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Поставщика об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

4.4. Под существенными нарушениями Контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:

а) несоблюдение Поставщиком пункта 4.2. настоящего Контракта;

б) нарушение установленных сроков поставки Товара;

в) обнаружение отступлений от условий Контракта при повторной приемке Товара либо нарушение сроков устранения недостатков;

4.5. При возникновении между Государственным заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков в Товаре или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик.

4.6. Товар считается поставленным с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и утверждения Государственным заказчиком Акта приемки Товара.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

6. Форс-мажор

6.1. Если в ходе поставки Товара обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные Контрактом сроки, Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении условий Контракта. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Поставщику, а второй находится у Государственного заказчика.

7.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Поставщику настоящего Контракта, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. Условием заключения Контракта является предоставление Поставщиком обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 558 637 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, и обеспечивает следующие обязательства: выполнение обязательств, установленных разделом 4 Контракта "Порядок приемки Товара"; гарантийные обязательства (в случае их установления); исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Государственный заказчик вправе при неисполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в федеральный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

7.6. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Государственный заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.

7.7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику не ранее 30 (Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком на основании письменного требования Поставщика по Контракту на банковский счет, указанный в Контракте.

7.8. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Государственным заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

7.9. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

7.9.1. Спецификация (Приложение N 1)

7.9.2. Техническое задание (Приложение N 2)

8. Реквизиты Сторон

Государственный заказчик:		Поставщик:
Государственный заказчик: 125993, ГСП-3, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3, ИНН 7710349494 Министерство экономического развития Российской Федерации л/с 03951001390 в Межрегиональном операционном управлении Федерального Казначейства, р/сч 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва БИК 044501002, ОКПО 00083204, КПП 771001001, ОКТМО 45382000 Банковские реквизиты Государственного заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта: 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3. ИНН 7710349494 Министерство экономического развития Российской Федерации. Лицевой счет 05951001390 в Межрегиональном операционном управлении Федерального Казначейства. Расчетный счет 40302810900001001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва БИК 044501002, КПП 771001001 код по ОКПО 00083204
От Государственного заказчика:		От Поставщика:
________________________		________________________
(должность)
_______________________		________________________
(подпись)	Ф.И.О.	(подпись)	Ф.И.О.

Приложение N 1
к Государственному контракту
от "____" _____________ 2014 г. N ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление и поставку полиграфической продукции для нужд Минэкономразвития России в 2014 году

(Формируется путем умножения стоимости каждой позиции указанной в столбце "Начальная (максимальная) цена контракта** в части III "Обоснование начальной (максимальной) цены контракта" на коэффициент по результатам электронного аукциона. Коэффициент будет рассчитываться как частное при делении "Цены контракта по результатам электронного аукциона" на "Начальную (максимальную) цену контракта".

N п/п	Перечень и технические характеристики изготовляемого Товара	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед. с учетом НДС (руб.)	Сумма с НДС (руб.)
1		шт.
2		шт.
3
	Итого:

Итого _________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС (____%), - _______ (_____) рублей ______ копеек.

             От Государственного заказчика:             От Поставщика:

               ___________________                  ___________________

                  (должность)

             ___________ __________                ___________ __________

             (подпись)      ФИО                     (подпись)      ФИО

         М.П.                                М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от "____" _____________ 2014 г. N ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и поставку полиграфической продукции для нужд Минэкономразвития России в 2014 году

(Формируется на основании Части III "Техническая часть" настоящей аукционной документации и предложений Участника аукциона, с которым заключается Контракт)

             От Государственного заказчика:             От Поставщика:

               ___________________                  ___________________

                  (должность)

             ___________ __________                ___________ __________

             (подпись)      ФИО                     (подпись)      ФИО

         М.П.                                    М.П.