Приложение N 3. Государственный контракт (проект) на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2

Приложение N 3
к извещению о проведении
запроса котировок

Государственный контракт N _______________(проект)
на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2

г. Москва                                     "___"______________ 2014 г.

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________ ________________, действующего на основании доверенности от ____._____.201___ г. N ____-____/_____, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице_________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при размещении государственного заказа путем проведения запроса котировок, извещения о проведении запроса котировок N________ от ____.____.2014 г. и протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок N______ от ______._____.2014 г. заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода (далее - Работы) с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2 (далее - Объект).

1.2. Работы по Контракту выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и сметным расчетом (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

Техническое задание (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и сметный расчет (Приложение N 2 к настоящему Контракту), являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.

1.4. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества Работы указаны в разделе 8 настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ___________(_______________) ___________________. Цена Контракта не подлежит увеличению. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и сметным расчетом (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

2.3. В цену настоящего Контракта включены стоимость материалов, услуги по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, уборка внутренней дворовой территории Заказчика от строительного мусора, вывоз строительного мусора, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, необходимые для выполнения работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту.

2.4. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заключения Контракта на основании выставленного Подрядчиком счета авансирует Работы в размере 20% (Двадцати) от цены Контракта.

2.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту Работ производится Заказчиком по завершении выполненных всех работ, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета-фактуры при наличии подписанных Сторонами акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (указанные документы должны быть подписаны Заказчиком и Подрядчиком в 2 (Двух) экземплярах).

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениях к нему и сдать по акту о приемке выполненных Работ Заказчику.

3.1.2. Произвести Работы в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и согласованным сметным расчетом (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

3.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему.

3.1.4. Представить на утверждение Заказчику образцы материалов, применяемых в Работах при выполнении Контракта, а также сертификаты подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации.

Все применяемые Подрядчиком материалы должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации.

3.1.5. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды на период выполнения Работ.

3.1.6. Осуществлять самостоятельно за свой счет в процессе производства Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку внутренней дворовой территории Заказчика от строительного мусора.

3.1.7. Обеспечить выполнение Работ по Контракту без ограничения проезда автомобилей Заказчика по внутренней дворовой территории.

3.1.8. Самостоятельно за счет своих средств осуществить все расчеты с субподрядчиками и поставщиками.

3.1.9. Нести полную ответственность за свое имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность техники, выполненных работ находящихся на Объекте.

В случае причинения ущерба, утраты, порчи имущества Заказчика или его части по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям настоящего Контракта.

3.1.10. В согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные в процессе выполнения Работ недостатки и дефекты своими силами и без увеличения стоимости Работ. При этом предельный срок выполнения Работ не подлежит изменению.

Принять на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц.

3.1.11. До сдачи Работ нести ответственность за риск случайного повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.1.12. Предоставить Заказчику до начала приемки выполненных Работ 2 (Два) экземпляра актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.1.13. После сдачи Работ Заказчику в гарантийную эксплуатацию в течение 3 (Трех) дней вывезти за свой счет с Объекта принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, приспособления, инструменты и оставшиеся строительные материалы, используемые для выполнения Работ и строительный мусор.

3.1.14. Гарантировать Заказчику устранение за свой счет выявленных дефектов в процессе эксплуатации результатов выполненных Работ по настоящему Контракту в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев эксплуатации с момента подписания акта ввода Объекта в гарантийную эксплуатацию, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Заказчиком.

3.2. Подрядчик вправе:

В установленном законом Российской Федерации требовать возмещения убытков, понесенных по вине Заказчика в результате нарушений условий настоящего Контракта.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить доступ на Объект персонала, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

4.1.2. Произвести платежи по Контракту в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

4.1.3. Утвердить применение образцов материалов Подрядчика в течение 2 (Двух) календарных дней с даты получения Заказчиком образцов, сертификатов к ним и прочей документации.

4.1.4. Принять Работы по настоящему Контракту, в случае их надлежащего исполнения. В течение 5 (Пяти) дней с момента получения от Подрядчика подписать акт о приемке выполненных работ или в тот же срок предоставить письменные возражения об отказе в подписании акта о приемке выполненных работ с указанием на недостатки.

4.2. Провести экспертизу выполненных Работ для проверки их соответствия условиям настоящего Контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Результаты экспертизы являются обязательными для Сторон по настоящему Контракту.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Если Подрядчик в течение более 5 (Пяти) рабочих не приступает к исполнению Контракта, в том числе отдельных этапов работ, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.3.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков.

5. Срок выполнения работ

5.1. Выполнение работ осуществляется в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

5.2. Работы по настоящему Контракту могут быть приняты Заказчиком ранее установленного настоящим Контрактом срока.

6. Производство работ

6.1. В 2 (Двух) дневный срок со дня заключения настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, полномочных представлять Заказчика и Подрядчика на Объекте с указанием их полномочий, а также представляют образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о приемке выполненных Подрядчиком Работ.

6.2. Качество Работ:

6.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество материалов, поставляемых Подрядчиком, или его поставщиками и субподрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям сметы, условиям настоящего Контракта и техническим нормам, а также образцам, утвержденным Заказчиком.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытания качества поставляемых на Объект материалов, комплектующих изделий, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов.

6.2.2. Уполномоченный представитель Подрядчика обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ и качества материалов, используемых на Объекте. Сроки проведения испытаний должны соответствовать нормам и подлежат согласованию между Заказчиком и Подрядчиком не менее чем за 2 (Два) календарных дня до их проведения. Если Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании (проверке), то Подрядчик произведет испытания в назначенный день в отсутствие представителей Заказчика или уполномоченного им лица и представит протокол о результатах испытаний (проверки) на русском языке в трех экземплярах. В случае, если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного настоящим Контрактом, то использование таких материалов запрещается. Отсутствие при испытаниях Представителей Заказчика или уполномоченного им лица, а также проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов по настоящему Контракту.

6.3. Устранение дефектов и некачественно выполненных Работ:

6.3.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости настоящего Контракта в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

- вывоза с Объекта любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям настоящего Контракта;

- замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

7. Сдача и приемка Работ

7.1. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Подрядчика, производится сдача Работ Подрядчиком Заказчику в гарантийную эксплуатацию. Уведомление о сроке окончания Работ и их сдаче в гарантийную эксплуатацию должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты окончания Работ.

7.2. Подрядчик вправе сдать, а Заказчик вправе принять Работы ранее установленного срока, указанного в настоящем Контракте.

7.3. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и положениями настоящего Контракта.

8. Гарантии

8.1. Срок гарантии на выполненные Работы по настоящему Контракту составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2).

8.2. Подрядчик несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Контракта.

8.3. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренных сметным расчетом, утвержденным Заказчиком, и в сроки, определенные настоящим Контрактом;

- высокое качество применяемых материалов и выполнения всех Работ по настоящему Контракту;

- своевременное устранение недостатков и дефектов выявленных при приемке Работ;

- в течение срока гарантийной эксплуатации устранение и исправление дефектов за счет Подрядчика, вызванных применением некачественных материалов и некачественным выполнением Работ.

9. Ответственность Сторон и санкции

9.1. Стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.

9.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет 2,5% цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.4. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки работ по настоящему Контракту.

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П=(Ц-В) х С,

где:

Ц - цена настоящего Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: ,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается 10% цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.7. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается оказание услуг, не соответствующих требованиям к качеству, объему оказываемых услуг, установленных настоящим Контрактом.

9.8. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результате исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.10. В случае отказа Подрядчиком от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, по иным основаниям, чем указано в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего Контракта.

Под отказом Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту понимается, применительно к настоящему Контракту, обращение Подрядчика к Заказчику о прекращении, расторжении или отказе от настоящего Контракта.

9.11. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Расторжение Контракта

10.1. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком выше названных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.3. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.4. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (Десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком выше названных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (Десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11. Обеспечение Контракта

11.1. Заказчиком установлено требование обеспечения Контракта в размере 20% 35 678 (Тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 05 копеек.

11.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (Один) месяц.

11.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты исполнения Контракта.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю.

12.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) дней после начала их действия и прекращения. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

13. Разрешение споров

13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд и условиями настоящего Контракта.

13.1.1. Особенности условий и порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта определены положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.2. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

13.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. В соответствии с действующим Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

14. Вступление Контракта в силу

14.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не более чем до "___"_____________ 2014 года.

14.2. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.3. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение N 1 - Техническое задание на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2;

Приложение N 2 - сметный расчет на выполнение работ в 2014 году по текущему ремонту поверхностного водоотвода с внутренней дворовой территории административных зданий центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, расположенных по адресу: Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2.

15. Прочие условия

15.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнения к настоящему Контракту.

15.2. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

15.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьим лицам без согласования с другой Стороной.

15.4. Компетентные представители Заказчика и Подрядчика могут давать взаимные бесплатные консультации по техническим вопросам.

15.5. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

16. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Заказчик:                                Подрядчик:

Федеральное агентство по рыболовству

107996, г. Москва,

Рождественский бульвар, 12

ИНН/КПП 7702679523/770201001

р/с 40105810700000001901

л/с  03951000760, БИК 044501002

Межрегиональное операционное

управление Федерального

казначейства ОПЕРУ-1

Банка России

Федерального агентства

по рыболовству

______________/__.__. ______/            ______________/__.__. ______/

"__"_________________ 2014 г.            "__"_________________ 2014 г.

М.П.                                     М.П.