Приложение 3. Договор на выполнение работ (подряд) (примерная форма)

Приложение 3

Договор
на выполнение работ (подряд)
(примерная форма)
(утв. постановлением мэра г. Новосибирска от 7 ноября 2007 г. N 858)

     от "__" ____________ 20___ г.                         г. Новосибирск

     ____________________________________________________________________

     (наименование организации; фамилия, инициалы физического лица)

________________________________________________________________________,

именуемой в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________

                                           (должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

                                         (Устав, Положение)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

                             (наименование организации, имеющей

                                    бюджетные ассигнования)

именуемой в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________

________________________________________________________________________,

                     (должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании _____________________________, в соответствии с

                                (Устав, Положение)

муниципальным контрактом от "__" _________ 20___ г. N____, и на основании

извещений о прикреплении от "__" ______ 20___ г.  N___ и  от  "__"  _____

20___   г.  N  ____  с  другой  стороны  заключили  настоящий  договор  о

нижеследующем:

                           1. Предмет договора                                                 

     Подрядчик обязуется   выполнить   работы   по   заданию    Заказчика

(приложение),  и  сдать  их  результат  Заказчику,  а  Заказчик обязуется

принять  результат  работ  и  оплатить  их  в  соответствии  с  условиями

настоящего договора.

                      2. Права и обязанности сторон                                       

     2.1. Подрядчик обязуется:

     2.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1 настоящего договора.

     2.1.2. Результат   выполненных   работ   должен  быть  пригоден  для

________________________________________  и  соответствовать  действующим

нормативам.

     2.1.3. Предоставить  на  результат   выполненной   работы   гарантию

качества   в   течение   ____________   лет   с   даты   подписания  акта

приема-передачи результата работы,  указанной в подпункте 1.1  настоящего

договора   (гарантирует,   что  результат  работы  будет  соответствовать

требованиям, указанным в подпункте 2.1.2).

     2.1.4. В  случае  обнаружения  недостатков  и дефектов в выполненных

работах,  Заказчик  обязан  уведомить  об  этом  Подрядчика.  Если   иное

требование   не   указано   в  уведомлении  об  обнаружении  недостатков,

считается,  что  Заказчик  установил  для  Подрядчика  десять  дней   для

устранения  обнаруженных недостатков с момента направления вышеназванного

уведомления.

     В случае,  если  Подрядчик  в указанный срок не выполнит требования,

указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные

недостатки выполненных работ,  Заказчик вправе устранить эти недостатки с

отнесением расходов на счет  Подрядчика  либо  отказаться  от  исполнения

настоящего  договора  и  оплаты  выполненных  работ (потребовать возврата

уплаченной денежной суммы в полном  объеме).  В  этом  случае  уплаченная

денежная  сумма должна быть возвращена Подрядчиком не позднее трех дней с

момента направления ему требования о возврате.

     2.1.5. Выполнить  указанные  в настоящем договоре работы в следующий

срок:

     срок начала работ ________________ 20___ г.;

     срок окончания работ _____________ 20___ г.

     Датой фактического  окончания  работ  считается дата подписания акта

приема-передачи результата работ.

     2.2. Заказчик   обязуется   передать   Подрядчику   необходимую  для

выполнения работы информацию.

                   3. Порядок приемки результата работ                                 

     3.1. Выполнение    работ    оформляется    соответствующим    актом,

подписываемым Заказчиком и Подрядчиком.

     3.2. Работы   считаются   выполненными   после    подписания    акта

приема-передачи  результата  работ  по настоящему договору Заказчиком или

его уполномоченным представителем.

                        4. Цена и сумма договора                                            

     4.1. Выполненные  по  настоящему  договору  работы  оплачиваются  по

установленной на конкурсе цене, указанной в муниципальном контракте.

     4.2. Общая сумма договора  составляет  ____________  рублей  (в  том

числе НДС ________________ рублей).

                    5. Имущественная ответственность                                    

     5.1. В   случае   задержки   сроков   выполнения   работ   в   срок,

предусмотренный договором,  по вине Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить

Заказчику   неустойку  в  размере  одной  сотой  ставки  рефинансирования

Центробанка Российской Федерации,  действующей на день уплаты  неустойки,

от цены по договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.

     5.2. В случае задержки Заказчиком оплаты за выполненные работы  срок

сдачи работ переносится на соответствующий период просрочки.

     5.3. Уплата пени  за  просрочку  или  иное  ненадлежащее  исполнение

обязательств  по  договору   не   освобождает   стороны   от   исполнения

обязательств в натуре.

     5.4. Перечень  ответственности,  указанный  в   договоре,   является

исчерпывающим.

                   6. Изменение и расторжение договора                                 

     6.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем  порядке  в

следующих случаях:

     задержки Подрядчиком начала работ более чем на пять дней;

     задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда  срок,

установленный в договоре, увеличивается более чем на десять дней;

     нарушения Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению  качества

работы;

     аннулирования лицензий на осуществление данного  вида  деятельности,

других актов, налагаемых государственными органами в рамках  действующего

законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

     При расторжении договора по вышеуказанным основаниям Заказчик обязан

письменно  уведомить  Подрядчика за десять дней до фактически совершаемых

действий.

     6.2. При  получении  оферты на внесение изменений в договор либо при

его расторжении,  сторона обязана в течение десяти дней произвести акцепт

либо  отказаться  от нее.  При просрочке ответа на представленную оферту,

оферта считается принятой и дополнительного акцепта не требует.

                              7. Форс-мажор                                                       

     7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в  исполнении  или

неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору,  если  задержки или

неисполнение произошли вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы.  В

число  таких  обстоятельств  входят:  войны,  военные  действия,  мятежи,

саботаж,  забастовки,  пожары,  взрывы,  наводнения  или  иные  стихийные

бедствия.

     7.2. Немедленно  после  получения  информации  о  наступлении  любых

обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом   препятствующих

исполнению настоящего договора, стороны письменно уведомляют об этом друг

друга.

     7.3. Стороны  не  несут  ответственности  за  любой  ущерб,  включая

убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих

лиц, которые могут возникнуть в  результате  обстоятельств  непреодолимой

силы.

     7.4. Если обстоятельство непреодолимой  силы  вызывает  существенное

нарушение или неисполнение обязательств по настоящему договору,  длящееся

более шестидесяти календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить

действие настоящего договора после подачи другой стороне предварительного

письменного уведомления о своем намерении прекратить действие договора.

                           8. Прочие условия                                                   

     8.1. Настоящий договор  считается  заключенным  и  вступает  в  силу

только  после  его  подписания  сторонами и согласования с руководителями

структурных  подразделений  мэрии  города  Новосибирска,   указанными   в

договоре.

     8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе

соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только

в форме одного  документа,  соответствующего  требованиям  подпункта  8.1

договора.

     8.3. Настоящий  договор  составлен  в  трех   экземплярах,   имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон  и

один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

     8.4. Содержание  условий,  не  оговоренных  в  настоящем   договоре,

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

     8.5. Ни одна из сторон не имеет право:

     поручить  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему   договору

третьему лицу;

     переуступить право требования долга третьему лицу.

                        9. Срок действия договора                                           

     Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами  и

действует   до  завершения  исполнения  сторонами  всех  обязательств  по

договору.

                     10. Разрешение споров. Арбитраж                                     

     10.1. В случае возникновения между Заказчиком  и  Подрядчиком  любых

споров  или разногласий,  связанных с настоящим договором или выполнением

либо невыполнением  любой  стороной  обязательств  по  договору,  стороны

приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между

уполномоченными представителями.

     10.2. Если  споры  не  могут  быть  разрешены путем переговоров,  то

спорные   вопросы   передаются   на   рассмотрение   Арбитражного    суда

Новосибирской    области    в    порядке,    установленном    действующим

законодательством Российской Федерации.

     10.3. Настоящий  договор  составлен  и будет выполняться сторонами в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

                           11. Особые условия                                                  

     ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

     1. Задание Заказчика.

     2. Прочие:

     ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

             Юридические адреса и платежные реквизиты сторон                     

     Подрядчик                           Заказчик

     ___________________________________ ________________________________

           (наименование организации/       (наименование организации)

     ___________________________________

     фамилия, инициалы физического лица)

     ИНН _______________________________ ИНН ____________________________

     КПП _______________________________ КПП ____________________________

                                         Лицевой счет в УФиНП мэрии

                                         ________________________________

     Место нахождения: _________________ Место нахождения: ______________

     ___________________________________ ________________________________

     Телефон: __________________________ Телефон: _______________________

     ___________________________________ ________________________________

       (инициалы, фамилия руководителя/  (инициалы, фамилия руководителя)

     ___________________________________

     фамилия, инициалы физического лица)

     ___________________________________ ________________________________

              (подпись) М. П.                      (подпись) М. П.

     Согласовано

     Начальник УФиНП

     (мэрии / района города

     (по принадлежности))

             М. П.                 ____________  ________________________

                                     (подпись)      (инициалы, фамилия)

     Начальник департамента

     ____________________________  ____________  ________________________

     (наименование департамента)     (подпись)      (инициалы, фамилия)

     Начальник отдела (управления)

     ____________________________  ____________  ________________________

     (наименование структурного      (подпись)      (инициалы, фамилия)

     подразделения - главного

     распорядителя бюджетных

     средств)

     Юрист УФиНП мэрии             ____________  ________________________

                                     (подпись)      (инициалы, фамилия)