Определение Верховного Суда РФ от 9 января 2019 г. N 308-ЭС18-21697 по делу N А25-1945/2017 Об отказе в передаче жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Определение Верховного Суда РФ от 9 января 2019 г. N 308-ЭС18-21697

Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С.,

рассмотрев жалобы (заявления) общества с ограниченной ответственностью "Сибирская лизинговая компания" и общества с ограниченной ответственностью "РН-Лизинг" на решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 12.03.2018 (судья Боташев А.П.), постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2018 (судьи Казакова Г.В., Егорченко И.Н., Сулейманов З.М.) и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.10.2018 (судьи Рассказов О.Л., Коржинек Е.Л., Фефелова И.И.) по делу N А25-1945/2017, установил:

участник общества с ограниченной ответственностью "Аспект" (далее - Общество) Нехорошев Валерий Витальевич обратился в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики с исковым заявлением к Обществу, обществу с ограниченной ответственностью "РН-Лизинг" (далее - Предприятие) и обществу с ограниченной ответственностью "Сибирская лизинговая компания" (далее - Компания) о признании недействительными договора инвестирования от 27.04.2012 N 2УЗ_23971/2149 с дополнительными соглашениями от 30.04.2013 N 1, от 27.10.2013 N 2; договора уступки права требования от 27.04.2012 N 2ЦЗ_23971/2148; соглашения о прекращении взаимных обязательства зачетом от 27.04.2012 N 2УЗ_23971/2150.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Борисенко Николай Александрович.

Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 12.03.2018, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2018 и постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.10.2018, исковые требования удовлетворены.

В кассационных жалобах, поданных в Верховный Суд Российской Федерации, заявители просят отменить состоявшиеся судебные акты, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права.

В обоснование доводов жалоб заявители указывают, что к настоящим правоотношениям подлежит применению годичный срок исковой давности, который был пропущен Нехорошевым В.В., учитывая, что о совершенных сделках было известно последнему, так как сделки были отражены в балансе за 2013 год.

Общество, приобретая от Компании право требования, должно было проверить финансовую состоятельность общества с ограниченной ответственностью "НТГ-Резерв" (далее - Завод).

По мнению ответчиков, Нехорошев В.В. утратил право на оспаривание сделок, когда продал свою долю. Проявляя должную степень осмотрительности, участник Общества должен интересоваться его деятельностью, запрашивать информацию и узнать о сделках на общем собрании.

Заявители также полагают, что надлежащим истцом по делу должно являться Общество, а Нехорошев В.В. может быть его представителем.

В соответствии с частью 1 статьи 291.1, частью 7 статьи 291.6 и статьей 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Изучив судебные акты, состоявшиеся по делу, оценив доводы кассационных жалоб заявителей, суд не находит оснований для их передачи на рассмотрение в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из следующего.

Как следует из обжалуемых актов, 27.04.2012 Компания (цедент) и Общество (цессионарий) заключили договор уступки права требования N 2ЦЗ_23971/2148, по условиям которого цедент уступает цессионарию право требования к Заводу по договору займа от 04.08.2006 N 2УЗ_23421/760 на общую сумму 222 584 143 рубля, в том числе 162 000 000 рублей основного долга и 60 584 143 рублей процентов за пользование займом. За уступаемые права требования цессионарий обязуется уплатить цеденту денежные средства в размере 222 584 143 рубля (пункты 1.1, 1.2, 2.1 договора).

Между Обществом (застройщик) и Компанией (инвестор) 27.04.2012 заключен договор инвестирования N 2УЗ_23971/2149 в строительство комплекса зданий и сооружений - коттеджный поселок "Лазурный город".

В соответствии с условиями договора застройщик принял на себя обязательства выполнить работы и совершить все необходимые действия по созданию части единого недвижимого комплекса (5 объектов недвижимости) на принадлежащем ему на праве аренды земельном участке, а инвестор обязался передать застройщику денежные средства в размере 222 584 143 рубля (пункты 2.1, 3.1 договора).

Общество и Компания 27.04.2012 заключили соглашение N 2УЗ_23971/2150 о прекращении взаимных обязательств зачетом, в котором установили, что денежное обязательство, вытекающее из договора уступки от 27.04.2012 N 2ЦЗ_23971/2148, составляющее 222 584 143 рубля, прекращается зачетом встречного однородного требования, возникшего на основании договора инвестирования от 27.04.2012 N 2УЗ_23971/2149, составляющего 222 584 143 рубля (пункт 3 соглашения).

Застройщик и Инвестор 30.04.2013 подписали дополнительное соглашение N 1 к договору инвестирования от 27.04.2012 N 2УЗ_23971/2149, в пункте 1 которого подтвердили, что по состоянию на 27.04.2012 обязательства Компании, указанные в статье 3 договора инвестирования, исполнены в полном объеме, на 27.04.2013 результат инвестиционной деятельности (объект) к передаче инвестору не готов, обязательства застройщика в срок, установленный в пункте 5.1 договора, не исполнены (пункт 2 дополнительного соглашения).

Пунктом 3 дополнительного соглашения N 1 стороны продлили срок действия договора инвестирования до 27.10.2013. Стороны также определили, что по окончании срока действия договора и передаче результата инвестиционной деятельности инвестору либо досрочного прекращения договора по любым основаниям застройщик обязуется выплатить инвестору неустойку в размере 18 480 032 рубля 23 копейки, а также проценты за период с 01.05.2013 по дату прекращения обязательств застройщика по договору в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату прекращения обязательств (пункт 4 дополнительного соглашения).

Дополнительным соглашением от 27.10.2013 N 2 к договору инвестирования от 27.04.2012 N 2УЗ_23971/2149 стороны определили, что с 28.10.2013 проценты, подлежащие уплате застройщиком инвестору в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения N 1 начислению и уплате не подлежат.

Между Компанией (цедент) и Предприятием (цессионарий) 27.10.2013 заключен договор уступки права требования по договору инвестирования в строительство комплекса зданий и сооружений - коттеджный поселок "Лазурный город" от 27.04.2012 N 2УЗ_23971/2149 по условиям которого цедент уступает цессионарию право требования к Обществу передачи результата инвестиционной деятельности, неустойки в размере 18 480 032 рублей 23 копеек, а также право требования процентов за период с 01.05.2013 по дату прекращения обязательств застройщика по договору в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату прекращения обязательств (включая проценты, начисленные в период с 01.05.2013 по 27.10.2013).

В качестве оплаты за уступаемое право требования цессионарий обязуется выплатить цеденту денежные средства в размере 250 119 995 рублей 85 копеек (пункты 1, 3 договора).

Между Нехорошевым В.В. (продавец) и Борисенко Н.А. (покупатель) 20.10.2014 заключен договор купли-продажи доли, по условиям которого продавец продает покупателю долю в размере 50,01% в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 2 000 400 рублей (пункт 1 договора).

Оплата по договору произведена до подписания договора (пункт 2 договора), который удостоверен нотариусом г. Москвы Левочкиной И.А. и зарегистрирован в реестре за N 1-1135. Запись о переходе доли к Борисенко Н.А. в уставном капитале общества внесена в ЕГРЮЛ 28.10.2014.

Борисенко Н.А. 01.12.2016 направил в адрес Нехорошева В.В. претензию, в которой просил возвратить уплаченные денежные средства, мотивируя тем, что перед заключением договора о приобретении доли, Нехорошевым В.В. не была доведена информация относительно обязательств Общества по договору инвестирования N 2ЦЗ_23971/2148.

Между Борисенко Н.А. и Нехорошевым В.В. 29.08.2017 подписано соглашение о расторжении договора купли-продажи доли от 20.10.2014, по условиям которого Борисенко Н.А. передает Нехорошеву В.В. полученную долю в размере 50,01% в уставном капитале Общества, а Нехорошев В.В. возвращает денежные средства.

Договор удостоверен нотариусом Краснодарского нотариального округа Мартыновым И.И. и зарегистрирован в реестре за N 1-3461. Запись о переходе доли к Нехорошеву В.В. в уставном капитале общества внесена в ЕГРЮЛ 30.08.2017.

Ссылаясь на то, что сделки заключенные с Компанией совершены с нарушением порядка одобрения крупных сделок, и в действиях названного юридического лица имеются признаки злоупотребления правом, Нехорошев В.В. обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью", суды удовлетворил заявленные требования, придя к мотивированным выводам, что оспариваемые договоры, имеющие признаки крупных сделок, не были одобрены в установленном законом порядке, а действия сторон по исполнению соглашений свидетельствуют о недобросовестном поведении Компании, сопряженном со злоупотреблением правом, приведшим к причинению истцу значительного ущерба.

Отклоняя ссылки о пропуске срока исковой давности судебные инстанции, приняв во внимание статьи 181, 199 Гражданского кодекса, верно указали, что с учетом оснований заявленных требований спорные сделки являются ничтожными, в связи с чем подлежит применению трехлетний срок исковой давности, который следует исчислять с момента получения претензии Борисенко Н.А. от 01.12.2016, что не противоречит разъяснениям, изложенным в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица".

Доводы кассационных жалоб не свидетельствуют о допущенных судами нарушениях норм материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием в силу части 1 статьи 291.11 АПК РФ к отмене обжалуемых судебных актов.

С учетом изложенного и руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:

отказать в передаче кассационных жалоб общества с ограниченной ответственностью "Сибирская лизинговая компания" и общества с ограниченной ответственностью "РН-Лизинг" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда Российской Федерации

Н.С. Чучунова