Требования к структуре и разделам проектов государственных контрактов, гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Новосибирской области и нужд государственных учреждений Новосибирской области

Требования к структуре и разделам проектов государственных контрактов, гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Новосибирской области и нужд государственных учреждений Новосибирской области
(утв. распоряжением Правительства Новосибирской области от 28 июня 2013 г. N 295-рп)

II. Требования к содержанию проекта контракта

10. В преамбуле проекта контракта указываются:

1) в отношении заказчика: наименование заказчика; название и реквизиты документа, устанавливающего компетенцию заказчика; фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя;

2) в отношении поставщика: полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства физического лица; сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия уполномоченного представителя;

3) способ размещения заказа, реквизиты документа, подтверждающего основание для заключения контракта.

11. Предмет контракта.

Указывается наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ и количество товаров (объем работ, услуг).

12. Цена контракта и порядок расчетов.

Указываются:

1) общая стоимость всех поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ или цена единицы товара, работы или услуги, а также налог на добавленную стоимость (далее - НДС);

2) возможность выплаты аванса, порядок, сроки и условия его выплаты;

3) порядок исполнения обязательств по контракту при наличии у поставщика (подрядчика, исполнителя) недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

4) в случае, если контракт заключается с лицом - неплательщиком НДС, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате данному лицу, на размер НДС, связанного с оплатой контракта, путем подписания дополнительного соглашения.

13. Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Указываются:

1) сроки выполнения обязательств с составлением календарного плана;

2) место выполнения обязательств, условия исполнения, требования к качеству и техническим характеристикам, объемам поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;

3) возможность привлечения субподрядчиков;

4) требования к упаковке и маркировке товаров с указанием ГОСТ и/или других нормативных и технических документов, наличие предусмотренных законодательством документов по результатам оценки соответствия обязательным требованиям;

5) порядок и объем передаваемой сопроводительной документации;

6) порядок контроля заказчиком исполнения контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком), порядок отражения исполнения контрактов (этапов контрактов) поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок и сроки составления актов и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств.

14. Порядок приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Раздел должен содержать условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

15. Права и обязанности сторон:

1) предусматриваются права заказчика:

а) требовать от поставщика, исполнителя, подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта;

б) требовать представления надлежащим образом оформленных документов;

в) запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

г) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

2) предусматривается обязанность заказчика:

а) своевременно принять и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги;

б) направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию с требованием оплатить штрафные санкции при наличии оснований;

в) направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием оплаты поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) при наличии оснований;

г) направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием о расторжении договора при наличии оснований;

3) предусматриваются права поставщика (исполнителя, подрядчика):

а) требовать от заказчика подписания документов об исполнении контракта;

б) требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств;

в) в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ (экономия подрядчика);

4) предусматриваются обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика):

а) своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства;

б) представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств;

в) представить заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения;

г) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;

д) предоставить обеспечение исполнения контракта (при установлении обеспечения исполнения контракта);

е) возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты заказчиком товаров (работ, услуг) сверх фактически поставленного количества товаров (объема выполненных работ, оказанных услуг), использования при выполнении работ (оказании услуг) материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к контрактам, изменения способа выполнения работ (оказания услуг) в отсутствие соответствующих согласований с заказчиком.

16. Предусматриваются гарантии поставщика (исполнителя, подрядчика), что на момент заключения контракта:

1) в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2) отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по контракту;

3) отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным контрактам;

4) является субъектом малого предпринимательства (для контрактов, заключаемых по итогам торгов, проводимых у субъектов малого предпринимательства).

В данном разделе указывается информация о качестве товара (работы, услуги), о гарантийном сроке, о наличии у поставщика (исполнителя, подрядчика) необходимых прав, разрешений, лицензий, допусков и т.д.

17. Ответственность сторон.

Устанавливается:

1) ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств, за нарушение качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказанных услуг;

2) ответственность подрядчика за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего подрядчику или его контрагентам имущества и/или строительного мусора в виде неустойки;

3) ответственность заказчика в виде неустойки за неисполнение в срок обязательства по оплате.

18. Обеспечение исполнения контракта.

Раздел подлежит включению в контракт в случае установления заказчиком обеспечения исполнения контракта.

Указывается форма и условия предоставления обеспечения исполнения контракта.

Указываются условия безотзывной банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

1) указание на контракт, обязательства по которому обеспечиваются: стороны контракта, предмет и основание заключения контракта (протокол торгов, иные основания в соответствии с законодательством о размещении заказов);

2) срок действия обеспечения должен полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления государственным заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 3 месяцев с даты прекращения обязательства;

3) согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", не освобождают его от обязательств по предоставленному обеспечению;

4) согласие гаранта с тем, что обеспечение сохраняет свое действие в случае реорганизации поставщика (исполнителя, подрядчика) и государственного заказчика по государственному контракту;

5) обязанность гаранта отвечать за полное исполнение подрядчиком (исполнителем) обязательств по государственному контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как:

а) выполнение подрядчиком (исполнителем) объемов выполнения работ (услуг);

б) соблюдения подрядчиком (исполнителем) сроков выполнения работ (услуг);

в) соблюдения качества выполнения работ подрядчиком (исполнителем);

г) обязательства по возврату подрядчиком (исполнителем) авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту;

6) срок рассмотрения (не более 10 календарных дней) гарантом предъявленных требований;

7) обеспеченные обязательства должны быть исполнены гарантом в течение десяти календарных дней со дня получения требования государственного заказчика.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несет поставщик (исполнитель, подрядчик).

В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

19. Порядок урегулирования споров.

Указывается порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров.

20. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта.

В контракт включаются обязательные условия:

1) контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;

2) право заказчика провести экспертизу товара (работы, услуги) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта;

3) порядок доведения решения заказчика об одностороннем отказе стороны контракта от исполнения контракта до поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) обязанность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

21. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Указываются почтовые и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН.