Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 декабря 2019 г. N 674-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры":

Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены" изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

"Приложение 1
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 8 августа 2017 года N 490-рп

План-график
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Информация о многоквартирном доме							Информация о гражданах, включенных в реестр			Информация о застройщике		Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр										Восстановления прав граждан, включенных в реестр
адрес многоквартирного дома, отнесённого к проблемным объектам	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	кадастровый номер земельного участка	общая площадь жилых помещений (квартир)	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме	степень строительной готовности многоквартирного дома	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы	количество граждан, включенных в реестр	наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера			способ восстановления прав граждан, включенных в реестр	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр
												наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 17, д. 3, к. 2	N RU 86304000-31 от 08.08.2013; продление до 26.12.2015, до 26.08.2016, до 26.10.2017, до 28.12.2019	86:20:0000077:61	7 566	150	94%	120	24	48	42	ООО "СибНефтеПромСтрой", 8602236093	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.09.2017 в отношении ООО "СибНефтеПромСтрой" открыта процедура конкурсного производства (дело N А75-8233/2016)	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства	до 28 августа 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 28 сентября 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11а, д. 7	N RU 86304000-12 от 03.04.2014	86:20:0000029:260	1604	36	39%	19	18	29	21	ООО "Зодчий", 5504102554	решением Арбитражного суда Омской области от 07.03.2017 в отношении ООО "Зодчий" открыта процедура конкурсного производства (дело N А46-10599/2016)	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом	до 26 августа 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 27 сентября 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, мкр. 5, ул. Мира, д. 42	N RU 863020002005006 - 19 от 28.07.2014	86:16:0060114:857	1813	30	80,50%	30	30	64	17	ООО "Строительно-монтажное предприятие-68", ИНН 8607101318	определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1.08.2019 по делу N А75-4770/2019 в отношении ООО "Строительно-монтажное предприятие-68" введена процедура наблюдения	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 15 января 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, мкр. 9, ул. Ленина, д. 86	N 86-RU 86302000-02-2016 от 02.02.2016	86:16:0060117:16	1529	22	-	10	10	42	0	ООО "Строительно-монтажное предприятие-68",ИНН 8607101318	Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.08.2019 по делу Дело N А75-4770/2019 ООО "Строительно-монтажное предприятие-68", введена процедура наблюдения	-	-	-	компенсация инвестором фактически понесенных расходов дольщиками или замена объекта по договорам долевого участия в строительстве	30 июня 2021 года	компенсация инвестором фактически понесенных расходов дольщиками или замена объекта по договорам долевого участия в строительстве	-	-	-	компенсация инвестором фактически понесенных расходов дольщиками или замена объекта по договорам долевого участия в строительстве	30 июня 2021 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 53, блок-секция 1	N RU 86304000-56 от 20.11.2014 продление до 06.11.2018, до 31.03.2020	86:20:0000072:74	3217	77	40%	77	55	63	31	ООО "Артель", 4501145149	-	-	-	-	1 вариант
															Подготовка проекта ходатайства предусмотренного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 N 1192	до 07.12.2019	Принятие решение Председателя Правительства Российской Федерации либо по его поручению решение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о финансировании за счет имущества Публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее - ППК)	-	-	-	Урегулирование обязательств застройщика	В сроки установленные действующим законодательством
															Восстановление прав граждан способами предусмотренными статьями 21.1-21.3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ, Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 N 1192	В сроки установленные действующим законодательством	Завершение строительства объектов незавершенного строительства или выплата возмещения гражданам
															2 вариант
															1. Обращение в Арбитражный суд администрацией г. Нефтеюганск с заявлением о несостоятельности (банкротстве) застройщика	до 23.12.2019	Введение Арбитражным судом процедуры конкурсного производства				Урегулирование обязательств застройщика	В сроки установленные действующим законодательством
															2. Принятие решения о финансировании или нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Фонд)	не позднее четырех месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства	передача Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества
															3. Принятие решения о финансировании или нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства ППК при условии, что ППК является лицом, участвующим в деле о банкротстве такого застройщика.	не позднее шести месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства	Решении ППК о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 53, блок-секция 2	N RU 86304000-56 от 20.11.2014 продление до 06.11.2018, до 31.03.2020	86:20:0000072:74	3834	84	8%	84	35	46	20	ООО "Артель", 4501145149	-	-	-	-	1 вариант
															Подготовка проекта ходатайства предусмотренного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 N 1192	до 07.12.2019	Принятие решение Председателя Правительства Российской Федерации либо по его поручению решение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о финансировании за счет имущества Публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее - ППК)	-	-	-	Урегулирование обязательств застройщика	В сроки установленные действующим законодательством
															Восстановление прав граждан способами предусмотренными статьями 21.1-21.3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ, Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 N 1192	В сроки установленные действующим законодательством	Урегулирование обязательств застройщика
															2 вариант
															1. Обращение в Арбитражный суд администрации г. Нефтеюганск с заявлением о несостоятельности (банкротстве) застройщика	до 23.12.2019	Введение арбитражным судом процедуры конкурсного производства				Урегулирование обязательств застройщика	В сроки установленные действующим законодательством
															Принятие решения о финансировании или нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Фонд)	не позднее четырех месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства	передача Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества
															Принятие решения о финансировании или нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства ППК при условии, что ППК является лицом, участвующим в деле о банкротстве такого застройщика.	не позднее шести месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства	Решении ППК о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 23	N ru 86312000-97-2016 от 02.09.2016	86:12:0101024:1675	3223,5	55	65%	6	4	4	1	ООО "Ханты-Мансийское строительное управление", 8601049380	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.10.2017 ООО "Ханты-Мансийское строительное управление" признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство (дело N А75-13761/2016)	-	-	-	компенсация застройщиком фактически понесенных расходов дольщиками	31 декабря 2019 года	компенсация застройщиком фактически понесенных расходов дольщиками	-	-	-	компенсация застройщиком фактически понесенных расходов дольщиками	31 декабря 2019 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11, ул. Центральная, д. 45, блок-секция 3	N 86-ru86304000-26-2015 от 05.08.2015	86:20:0000039:248	1911	49	98%	42	42	123	1	ООО "ДСК-2", 5408295631	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 5 февраля 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта				завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 28 февраля 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, 8 мкр. Нефтяников, д. 13	RU86303000-38 от 05.09.14	86:19:0010408:35	5698,7	83	100%	10	10	19	0	ООО "АГРОСТРОЙИНВЕСТ", ИНН 3444139842	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 января 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, кв-л 5П, д. 2	RU 86305000-99-2016 от 09.12.2016	86:11:0501016:560	2321,2	56	95%	16	16	50	0	ООО "Вариант", ИНН 8603192917	определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.04.2019 по делу N А75-17376/2018 в отношении ООО "Вариант" введена процедура наблюдения	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 марта 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	Передача объектов долевого строительства участникам долевого строительства	до 31 марта 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 1	RU 86310000-145 от 23.09.2014	86:10:01011140:2037	21145	389	100%	155	59	77	0	ООО "ВОСТОКСТРОЙ-КАПИТАЛ", ИНН 8602019878	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года	ввод объекта в эксплуатацию	-	-	-	ввод в эксплуатацию объекта	до 31 марта 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 1	86-ru 86310000-56-2016 от 07.06.2016	86:10:0101250:2045	9580	201	72%	197	134	196	0	ООО "ДЭП", ИНН 8602237192	-	-	-	-	1 вариант
															1. Введение процедуры банкротства, при условии, что лицом, участвующим в деле, является Фонд	1. Не позднее 7 месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд	1. Определение нового застройщика	-	-	-	ввод в эксплуатацию объекта	1 мая 2023 года
															2. Принятие решения Фондом о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта	2. Не позднее 4 месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства	2. Передача Фонду имущества (в т.ч. имущественных прав) и обязательств застройщика для завершения строительства.
															3. Передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства	3. Не позднее 3 лет со дня вынесения определения арбитражным судом	3. Завершение строительства объекта
															2 вариант
															1. Определение организации для завершения строительства объекта или выкупа прав требований по договорам долевого участия в строительстве (далее - Организация)	1. 31 декабря 2019 года	1. Определение организации для завершения строительства объекта или выкупа прав требований по договорам долевого участия в строительстве	-	-	-
															В случае выкупа прав требовании
															1.1. Заключение организацией договора цессии (уступки прав требования) с возмещением денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве, либо договора цессии с предоставлением иного жилого помещения	1.1 В течение 6 месяцев с даты определения организации	1.1. Заключение организацией договора цессии (уступки прав требования) с возмещением денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве, либо договора цессии с предоставлением иного жилого помещения	-	-	-	1.1. Возмещение денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве, либо заключение договора цессии с предоставлением иного жилого помещения	1.1. В течение 6 месяцев с даты определения организации
															В случае завершения строительства
															1.2. Завершение строительно-монтажных работ	1.2. До 31 октября 2021 года	1.2. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	1.2. Передача жилых помещений гражданам-участникам долевого строительства	1.2. до 31 ноября 2021
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 2	86-ru86310000-80-2016 от 21.07.2016	86:10:0101250:2057	9939	210	28%	187	52	77	0	ООО "ДЭП", ИНН 8602237192	-	-	-	-	1 вариант
															1. Введение процедуры банкротства, при условии, что лицом, участвующим в деле, является Фонд	1. Не позднее 7 месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд	1. Определение нового застройщика	-	-	-	ввод в эксплуатацию объекта	1 мая 2023 года
															2. Принятие решения Фондом о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта	2. Не позднее 4 месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства	2. Передача Фонду имущества (в т.ч. имущественных прав) и обязательств застройщика для завершения строительства
															3. Передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства	3. Не позднее 3 лет со дня вынесения определения арбитражным судом	3. Завершение строительства объекта
															2 вариант
															1. Определение организации для завершения строительства объекта или выкупа прав требований по договорам долевого участия в строительстве (далее - Организация)	1. 31 декабря 2019 года	1. Определение организации для завершения строительства объекта или выкупа прав требований по договорам долевого участия в строительстве	-	-	-
															В случае выкупа прав требовании
															1.1. Заключение организацией договора цессии (уступки прав требования) с возмещением денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве, либо договора цессии с предоставлением иного жилого помещения	1.1 В течение 6 месяцев с даты определения организации	1.1. Заключение организацией договора цессии (уступки прав требования) с возмещением денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве, либо договора цессии с предоставлением иного жилого помещения	-	-	-	1.1. Возмещение денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве, либо заключение договора цессии с предоставлением иного жилого помещения	1.1. В течение 6 месяцев с даты определения организации
															В случае завершения строительства
															1.2. Завершение строительно-монтажных работ	1.2. До 31 октября 2021 года	1.2. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	1.2. Передача жилых помещений гражданам-участникам долевого строительства	1.2. до 31 ноября 2021
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 3	86-ru86310000-86-2016 от 08.08.2016	86:10:0000000:20275	13462,59	264	85%	185	151	197	0	ООО "ДЭП" ИНН 8602237192	-	-	-	-	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.	До 15 сентября 2020 года	Ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	Передача жилых помещений гражданам-участникам долевого строительства	15 декабря 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 4	86-ru86310000-120-2016 от 19.10.2016	86:10:0101061:42	13779	253	70%	226	112	188	0	ООО "ДЭП" ИНН 8602237192	-	-	-	-	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 9 сентября 2020 года	ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	Передача жилых помещений гражданам-участникам долевого строительства	9 декабря 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 5, корп. 49-1	RU 86304000-43 от 16.10.2013	86:20:000046:0046	8048	120	86,62%	107	53	72	0	ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ", ИНН 8604031863	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 декабря 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 марта 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 5, корп. 49-2	RU 86304000-18-2015 от 28.05.2015	86:20:000046:0046	6038,38	116	53,50%	80	54	62	0	ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ", ИНН 8604031863	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 июня 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 декабря 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 58	N ru 86312000-36 от 04.08.2015	86:12:0101032:55	4954	80	97%	78	77	137	0	ООО "КВАРТИРЫ", ИНН 8601056228	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома	До 30 декабря 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома	-	-	-	предоставление застройщиком объекта долевого строительства квартир дольщикам	30 января 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, д. 1	RU 86304000-23-2015 от 26.06.2015	86:20:0000051:695	8483	175	31%	35	15	44	0	ОКРУЖНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ЖИЛИЩЕ", ИНН 8601012358	-	-	-	-	расторжение договоров долевого участия в строительстве	до 31 декабря 2019	реализация объекта незавершенного строительства	-	-	-	возврат средств участникам долевого строительства и (или) предоставление иных жилых помещений	до 31 декабря 2019
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 41, д. 23	RU 86310000-116 от 01.08.2014	86:10:0101046:43	20651,2	351	75%	22	21	25	0	ООО "САЛАИР", ИНН 8602195048	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	1 этап (1-4 секции) - 29 февраля 2020 года; 2-4 этапы - 30 июня 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	1 этап (1-4 секции) - 30 апреля 2020 года; 2-4 этапы - 31 августа 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 21-22, д. 6	86-ru86310000-46-2017 от 30.05.2017	86:10:0101009:57	4787	65	80%	63	50	57	0	ООО "СеверСтрой",ИНН 8602225824	-	-	-	-	завершение строительства	До 31 мая 2021 года	завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	-	-	-	ввод объекта в эксплуатацию	До 31 июль 2021 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 21-22, д. 5	86-ru86310000-03-2017 от 17.01.2017	86:10:0101244:1776	10657,59	185		177	72	104	0	ООО "СеверСтрой",ИНН 8602225824					завершение строительства	До 31.07.2021	завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию				ввод объекта в эксплуатацию	До 01.09.2021 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 мкр., д. 2	86-RU86310000-45-2016 от 26.05.2016	86:10:0101125:283	18237	370	32%	320	163	228	0	ООО "СеверСтрой Партнер" ИНН 8602205352	-	-	-	-	1 вариант
															1. Введение процедуры банкротства, при условии что лицом участвующим в деле является Фонд	1. Не позднее 7 месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд	1. Определение нового застройщика				ввод в эксплуатацию объекта	1 мая 2023 года
															2. Принятие решения Фондом о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта	2. Не позднее 4 месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства	2. Передача Фонду имущества (в т.ч. имущественных прав) и обязательств застройщика для завершения строительства
															3. Передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства	3. Не позднее 3-х лет со дня вынесения определения арбитражным судом	3. Завершение строительства объекта
															2 вариант
															1. Определение организации для завершения строительства объекта или выкупа прав требований по договорам долевого участия в строительстве (далее - Организация)	1. 31 декабря 2019 года	1. Определение организации для завершения строительства объекта или выкупа прав требований по договорам долевого участия в строительстве	-	-	-	-	-
															В случае выкупа прав требовании
															1.1. Заключение организацией договора цессии (уступки прав требования) с возмещением денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве, либо договора цессии с предоставлением иного жилого помещения	1.1 В течение 6 месяцев с даты определения организации	1.1. Заключение организацией договора цессии (уступки прав требования) с возмещением денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве, либо договора цессии с предоставлением иного жилого помещения	-	-	-	1.1. Возмещение денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве, либо заключение договора цессии с предоставлением иного жилого помещения	1.1. В течение 6 месяцев с даты определения организации
															В случае завершения строительства
															1.2. Завершение строительно-монтажных работ	1.2. До 31 октября 2021 года	1.2. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	1.2. Передача жилых помещений гражданам-участникам долевого строительства	1.2. до 31 ноября 2021
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п Солнечный, ул. Молодежная, д. 1, 3 этап, 5-6 блок-секции	RU 86507305-22/4-2018 от 10.04.2018	86:03:051513:125	4137,98	72	95%	30	23	23	0	ООО СФ "НОВОСТРОЙ", ИНН 8602029097	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	До 31 декабря 2019	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта				завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	До 9 января 2020
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 9-этажный 4-подъездный кирпичный жилой дом в мкр. 20А Закрытая автостоянка. 1 этап	RU 8631000-152 от 14.10.2014	86:10:0101035:0033	8237,16	135	100%	128	127	177	0	ООО СФ "НОВОСТРОЙ",ИНН 8602029097	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	31 декабря 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	1 февраля 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, 3 мкр., д. 9а	RU 86306000-37-2015 от 27.05.2015	86:13:0201003:3851	5444,1	98	95%	19	19	41	0	ООО "УТК-СТАЛЬ", ИНН 6670424550	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта				завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года

."

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Н.В. Комарова