Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 августа 2020 г. N 484-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Общественного совета при Департаменте строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 24 августа 2020 года):

Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены" изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

"Приложение 1
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 8 августа 2017 года N 490-рп

План-график
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Информация о многоквартирном доме							Информация о гражданах, включенных в реестр			Информация о застройщике		Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр									Восстановление прав граждан, включенных в реестр
адрес многоквартирного дома, отнесённого к проблемным объектам	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	кадастровый номер земельного участка	общая площадь жилых помещений (квартир)	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме	степень строительной готовности многоквартирного дома	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы	количество граждан, включенных в реестр	наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера			способ восстановления прав граждан, включенных в реестр	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр
												наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 17, д. 3, корп. 2	RU 86304000-31 от 8 августа 2013 года; продление до 28 августа 2020 года	86:20:0000077:61	7 566	150	94%	120	24	48	42	ООО "СибНефтеПромСтрой", 8602236093	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 сентября 2017 года в отношении ООО "СибНефтеПромСтрой" открыта процедура конкурсного производства (дело N А75-8233/2016)	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства	до 28 декабря 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 28 декабря 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11а, д. 7	RU 86304000-12 от 3 апреля 2014 года	86:20:0000029:260	1604	36	46%	19	18	29	21	ЖСК "Наш Дом" 8604068454	решением Арбитражного суда Омской области от 7 марта 2017 года в отношении прежнего застройщика ООО Зодчий открыта процедура конкурсного производства (дело А46-10599/2016)	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом	до 30 декабря 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 декабря 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, мкр. 9, ул. Ленина, д. 86	86-RU 86302000-02-2016 от 2 февраля 2016 года	86:16:0060117:16	1529	22	-	10	10	42	0	ООО "Строительно-монтажное предприятие-68", ИНН 8607101318	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 января 2020 года по делу N А75-4770/2019 ООО "Строительно-монтажное предприятие-68" признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством	завершение строительства объектов незавершенного строительства или выплата возмещения гражданам	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 53, блок-секция 1	RU 86304000-56 от 20 ноября 2014 года продление до 31 марта 2020 года	86:20:0000072:74	3217	77	40%	77	55	63	31	ООО "Артель", 4501145149	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 марта 2020 года по делу N А75-23972/2019 ООО "Артель" признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством	завершение строительства объектов незавершенного строительства или выплата возмещения гражданам	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 53, блок-секция 2	RU 86304000-56 от 20 ноября 2014 года продление до 31 марта 2020 года	86:20:0000072:74	3834	84	8%	84	35	46	20	ООО "Артель", 4501145149	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 марта 2020 года по делу N А75-23972/2019 ООО "Артель" признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством	завершение строительства объектов незавершенного строительства или выплата возмещения гражданам	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11, ул. Центральная, д. 45, блок-секция 3	86-RU 86304000-26-2015 от 5 августа 2015 года	86:20:0000039:248	1911	49	99%	42	42	123	1	ООО "ДСК-2", 5408295631	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта				завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 января 2021 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 1	86-RU 86310000-56-2016 от 7 июня 2016 года	86:10:0101250:2045	9580	201	72%	197	134	196	0	ООО "ДЭП", ИНН 8602237192	определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 марта 2020 года по делу N А75-18931/2019 в отношении ООО "ДЭП" введена процедура конкурсного производства	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством	завершение строительства объектов незавершенного строительства или выплата возмещения гражданам	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 2	86-RU 86310000-80-2016 от 21 июля 2016 года	86:10:0101250:2057	9939	210	28%	187	52	77	0	ООО "ДЭП", ИНН 8602237192	определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 марта 2020 года по делу N А75-18931/2019 в отношении ООО "ДЭП" введена процедура конкурсного производства	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством	завершение строительства объектов незавершенного строительства или выплата возмещения гражданам	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 3	86-RU 86310000-86-2016 от 8 августа 2016 года	86:10:0000000:20275	13462,59	264	85%	264	197	278	0	ООО "ДЭП" ИНН 8602237192	определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 марта 2020 года по делу N А75-18931/2019 в отношении ООО "ДЭП" введена процедура конкурсного производства	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.	до 5 марта 2021 года	ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	передача жилых помещений гражданам-участникам долевого строительства	до 5 июня 2021 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 4	86-RU 86310000-120-2016 от 19 октября 2016 года	86:10:0101061:42	13779	253	70%	251	240	248	0	ООО "ДЭП" ИНН 8602237192	определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 марта 2020 года по делу N А75-18931/2019 в отношении ООО "ДЭП" введена процедура конкурсного производства	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2020 года	ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	передача жилых помещений гражданам-участникам долевого строительства	до 31 марта 2021 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 5, корп. 49-2	RU 86304000-18-2015 от 28 мая 2015 года	86:20:000046:0046	6038,38	116	66%	80	54	62	0	ООО СЗ "ИНВЕСТ-СТРОЙ", ИНН 8604031863	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 28 июня 2021 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 28 июня 2021 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, д. 1	RU 86304000-23-2015 от 26 июня 2015 года	86:20:0000051:695	8483	175	31%	1	1	2	0	Окружной фонд развития жилищного строительства "Жилище", ИНН 8601012358	-	-	-	-	расторжение договоров долевого участия в строительстве	до 30 ноября 2020 года	реализация объекта незавершенного строительства	-	-	-	возврат средств участникам долевого строительства и (или) предоставление иных жилых помещений	до 30 ноября 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 41, д. 23 (1-этап)	N 86-ru86310000-25-2020 от 27 февраля 2020 года (взамен разрешений на строительство от 01 августа 2014 N ru86310000-116, от 21 ноября 2018 N 86-ru86310000-121-2018)	86:10:0101046:43	9 306	167	98%	134	134	202	0	ООО СЗ "САЛАИР", ИНН 8602195048	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 10 ноября 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 10 ноября 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 41, д. 23 (2-этап)	N 86-ru86310000-25-2020 от 27 февраля 2020 года (взамен разрешений на строительство от 01 августа 2014 года N ru86310000-116, от 21 ноября 2018 N 86-ru86310000-121-2018)	86:10:0101046:43	6 110	96	70%	19	19	32	0	ООО СЗ "САЛАИР", ИНН 8602195048	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 5 марта 2021 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.	до 5 марта 2021
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 41, д. 23 (3-этап)	N 86-ru86310000-25-2020 от 27 февраля 2020 года (взамен разрешений на строительство от 01 августа 2014 N ru86310000-116, от 21 ноября 2018 года N 86-ru86310000-121-2018)	86:10:0101046:43	5 235	88	60%	25	25	38	0	ООО СЗ "САЛАИР", ИНН 8602195048	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 5 марта 2021 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.	до 5 марта 2021
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 21-22, д. 6	86-RU 86310000-46-2017 от 30 мая 2017 года	86:10:0101009:57	4787	65	80%	63	50	57	0	ООО "СеверСтрой", ИНН 8602225824	-	-	-	-	завершение строительства	до 31 мая 2021 года	завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	-	-	-	ввод объекта в эксплуатацию	до 31 июля 2021 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 21-22, д. 5	86-RU 86310000-03-2017 от 17 января 2017 года	86:10:0101244:1776	10657,59	185	50%	177	72	104	0	ООО "СеверСтрой", ИНН 8602225824	-	-	-	-	завершение строительства	до 31 июля 2021 года	завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	-	-	-	ввод объекта в эксплуатацию	до 24 сентября 2021 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 35А, д. 5	86-RU 86310000-45-2017 от 30 мая 2017 года	86:10:0101009:56	6927.24	113	97%	106	101	84	0	ООО "СеверСтрой", ИНН 8602225824	-	-	-	-	завершение строительства	до 31 августа 2020 года	завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	-	-	-	ввод объекта в эксплуатацию	до 8 ноября 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 мкр. д. 2	86-RU 86310000-45-2016 от 26 мая 2016 года	86:10:0101125:283	18237	370	32%	320	163	228	0	ООО "СеверСтрой Партнер" ИНН 8602205352	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 июня 2020 года по делу N А75-20726/2019 в отношении "СеверСтрой Партнер" введена процедура конкурсного производства	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством	завершение строительства объектов незавершенного строительства или выплата возмещения гражданам	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 мкр. д. 6	N 86-ru86310000-147-2017 от 17 ноября 2017 года	86:10:0101125:456	10606,91	217	19%	36	36	50	0	ООО "СеверСтрой Партнер" ИНН 8602205352	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 июня 2020 года по делу N А75-20726/2019 в отношении "СеверСтрой Партнер" введена процедура конкурсного производства				использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством	завершение строительства объектов незавершенного строительства или выплата возмещения гражданам	-	-	-	использование механизмов публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	в сроки, установленные действующим законодательством

".

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Н.В. Комарова