Определение Верховного Суда РФ от 2 ноября 2020 г. N 305-ЭС20-16373 по делу N А40-267557/2018 Об отказе в передаче жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Определение Верховного Суда РФ от 2 ноября 2020 г. N 305-ЭС20-16373 по делу N А40-267557/2018

Судья Верховного Суда Российской Федерации Першутов А.Г., изучив кассационную жалобу федерального государственного унитарного предприятия Центр "Звездный" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2020 по делу N А40-267557/2018 Арбитражного суда города Москвы и постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.07.2020 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительное предприятие "Качество и Надежность" к федеральному государственному унитарному предприятию Центр "Звездный" о взыскании задолженности за выполненные работы в сумме 17 654 157 рублей 14 копеек, неустойки в сумме 141 233 рублей 26 копеек, начисленной за период с 21.09.2018 по 22.10.2018,

установил:

общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительное предприятие "Качество и Надежность" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к федеральному государственному унитарному предприятию Центр "Звездный" (далее - ответчик) о взыскании задолженности за выполненные работы в сумме 17 654 157 рублей 14 копеек, неустойки в сумме 141 233 рублей 26 копеек, начисленной за период с 21.09.2018 по 22.10.2018.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.05.2019 истцу отказано в удовлетворении заявленных требований.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2020 решение суда первой инстанции отменено с ответчика в пользу истца взыскан долг в сумме 16 314 616 рублей 29 копеек, в удовлетворении остальной части требований истцу отказано.

Арбитражный суд Московского округа постановлением от 02.07.2020 оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции.

Ответчик обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой на указанные постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, в которой просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Согласно положениям части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и являются достаточным основанием для пересмотра оспариваемых судебных актов в кассационном порядке.

При изучении доводов жалобы и принятых по делу судебных актов таких оснований для передачи упомянутой жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не установлено.

Оценив представленные в материалы дела доказательства и установив, что являясь подрядчиком по заключенному с ответчиком (заказчиком) государственному контракту, истцом были выполнены работы, не оплаченные заказчиком, стоимость которых с учетом проведенной судебной экспертизы составляет 16 314 616 рублей 29 копеек, руководствуясь положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о правомерности требований истца в указанной части и удовлетворил их. Поскольку стоимость подлежащей оплате работы была определена только в ходе судопроизводства, суд апелляционной инстанции отказал истцу в удовлетворении требований о взыскании неустойки.

Суд кассационной инстанции согласился с указанными выводами и оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции.

Обжалуя судебные акты в Верховный Суд Российской Федерации, ответчик приводит доводы, которые являлись предметом рассмотрения судов и получили правовую оценку с учетом установленных обстоятельств дела, связанных с действиями сторон при исполнении условий государственного контракта. Доводы ответчика направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судами, что не отнесено к полномочиям Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Изложенные в жалобе доводы ответчика не свидетельствуют о существенных нарушениях судами норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке.

Таким образом, основания для передачи жалобы ответчика для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации обжалуемых судебных актов в порядке кассационного производства отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 291.1, 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

определил:

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать.

Судья Верховного Суда Российской Федерации

А.Г. Першутов