Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"

Паспорт
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"

 

Наименование Программы	-	федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы	-	распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 1735-р
Государственный заказчик - координатор Программы	-	Министерство экономического развития Российской Федерации
Государственные заказчики Программы	-	Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации упразднен в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"), Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная служба судебных приставов
Основной разработчик Программы	-	Министерство экономического развития Российской Федерации
Цели Программы	-	повышение качества осуществления правосудия; совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций
Задачи Программы	-	обеспечение открытости и доступности правосудия; создание необходимых условий для осуществления правосудия; обеспечение независимости судебной власти; построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения; модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации
Целевые индикаторы и показатели Программы	-	доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц (процентов); доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в числе опрошенных лиц (процентов); количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц); количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц); количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц); доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видеоконференцсвязи, в общем числе судов общей юрисдикции (процентов); количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видеоконференцсвязи (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года); количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года); внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий); количество федеральных и мировых судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек); количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек); размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров); количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц); повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов); интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов)
Сроки реализации Программы	-	2013 - 2020 годы
Объем и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на 2013 - 2020 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 88199,6 млн. рублей, в том числе: капитальные вложения - 67848,39 млн. рублей; прочие нужды - 20351,16 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	-	повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров; обеспечение доступности и открытости правосудия; повышение авторитета судебной власти; создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе; обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах; повышение качества исполнения судебных актов и проводимых судебных экспертиз

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к судебной системе.

Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое значение в любом правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она защищает одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом. Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности.

Российская Федерация в соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации провозглашена правовым государством.

Правовое государство характеризуется в том числе самостоятельной и независимой судебной системой, эффективно обеспечивающей защиту интересов государства, прав и интересов граждан и юридических лиц.

Создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране напрямую связано с эффективностью судебной системы. Немаловажным фактором привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации является развитие судебной системы, которая могла бы эффективным образом исполнять свои полномочия и обеспечивать должную защиту прав и интересов сторон.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, для повышения эффективности политико-правовых институтов и обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации необходимо решение следующих проблем:

защита частной собственности, формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;

проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость принимаемых судом решений;

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции (а не регистрироваться в оффшорах) и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;

борьба с коррупцией;

существенное улучшение доступа к информации о деятельности государственных органов;

кадровое обеспечение эффективного выполнения государственных функций и реализации государственных социальных гарантий.

Задачи, поставленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, являются основополагающими для развития судебной системы России.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с качеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной информированностью граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительной работой судов, неэффективным исполнением судебных актов, отсутствием необходимых условий для осуществления правосудия и др.

В этой связи требуется скорейшее внедрение в судебную систему, систему принудительного исполнения судебных актов и судебно-экспертную деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки осуществления правосудия, качество и оперативность проводимых судебно-экспертными учреждениями экспертиз и обеспечить эффективное исполнение судебных решений.

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и от 7 мая 2012 г. N 601 "Об  основных направлениях совершенствования системы государственного управления" необходимо внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование административного судопроизводства и направленных на повышение доступности правосудия для граждан, организаций и объединений граждан при рассмотрении споров с органами государственной власти Российской Федерации, обеспечение права общественных объединений обращаться в суды общей юрисдикции или арбитражные суды в защиту интересов граждан, а также на уточнение подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по экономическим делам в целях исключения возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования.

Реализация предлагаемых изменений в законодательство Российской Федерации, а также мероприятий, направленных на развитие судебной системы России, определенных Президентом Российской Федерации в качестве основных, в частности совершенствование системы размещения судебных решений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечение доступа к этим решениям, потребует значительного укрепления материально-технической базы органов судебной власти.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа) по созданию мобильного правосудия, электронного правосудия, внедрению программных средств аналитического обеспечения деятельности и осуществлению сканирования всех поступающих в суды документов, а также формирование электронных дел и формирование электронного архива судебных дел позволят обеспечить доступ граждан к правосудию, качественную и эффективную работу судов.

Важнейшим фактором обеспечения доступа к правосудию являются создание необходимых условий для осуществления правосудия, то есть размещение федеральных судов в зданиях, отвечающих современным требованиям осуществления правосудия по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, а также обеспечение возможности:

участия граждан в проведении открытых судебных заседаний;

проведения закрытых судебных заседаний;

участия в судебных заседаниях подсудимых, обвинителей, защитников, потерпевших, свидетелей и других участников судебного процесса;

тайны совещаний судей, присяжных заседателей и арбитражных заседателей;

допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность;

воспроизведения фото-, кино-, аудио- и видеоматериалов в процессе судебного заседания;

надлежащего размещения судей и аппарата суда в служебных помещениях;

надлежащего временного содержания подсудимых и исполнения обязанностей конвойной службой Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствующих помещениях судов при рассмотрении уголовных дел;

надлежащего исполнения обязанностей работниками Федеральной службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов;

хранения и осмотра вещественных доказательств;

ознакомления с материалами дел для прокуроров, адвокатов и иных участников судебных процессов под контролем работников аппарата суда;

архивного хранения текущих и законченных производством судебных дел;

организации работы с юридической литературой;

получения и обмена информацией с использованием современных электронных средств связи общего пользования.

В этой связи осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению зданий судов, а также обеспечение зданий судов средствами безопасности и охраны являются по-прежнему актуальными.

Вместе с тем одной из нерешенных остается проблема необоснованно длительных сроков судопроизводства. Ее решение напрямую связано с минимизацией сроков производства судебных экспертиз, результаты которых активно используются в целях установления обстоятельств по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

В этой связи в рамках Программы предполагается реализовать мероприятия по созданию условий для осуществления качественных экспертиз государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации, которые являются независимой структурой государственных судебных экспертов, не подчиненной органам дознания и следствия, свободной от какой бы то ни было ведомственной заинтересованности, и имеют на сегодняшний день наиболее полную нормативную правовую базу по судебной экспертизе.

Вместе с тем возможности государственной судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации ограничены бюджетным финансированием, сегодня они уже практически исчерпаны и не соответствуют в полной мере возросшим потребностям судов в производстве экспертиз, в первую очередь строительно-технических, автотехнических и автооценочных, финансово-экономических, товароведческих, экологических, лингвистических, психологических, компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз.

Реализация мероприятий Программы по созданию условий для осуществления качественных экспертиз судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации и внедрению в судебно-экспертную деятельность современных информационных технологий, а также оснащение учреждений современной приборной базой позволят улучшить качество осуществляемых экспертиз и сократить сроки их производства, что повлияет на сокращение сроков судопроизводства.

Одним из основных аспектов качества правосудия является исполнение судебного акта в разумный срок.

Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, создание необходимых условий для эффективного осуществления принудительного исполнения судебных актов будут способствовать построению эффективной системы исполнительного производства, повышению открытости и доступности системы принудительного исполнения.

Обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, а также реализация принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений являются основными направлениями дальнейшего развития судебной системы.

Эффективность решения проблем в деятельности судебной системы программно-целевыми методами подтверждается положительным опытом реализации федеральных целевых программ "Развитие судебной системы России" на 2002 - 2006 годы и "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы. В этой связи использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития существующей судебной системы с целью обеспечения ее соответствия требованиям правового государства.

На современном этапе судебная система функционирует в условиях осуществления в государстве интенсивных социально-экономических процессов и реформ, что ставит новые задачи и определяет необходимость перехода судов на качественно новый уровень деятельности. В связи с этим необходимы серьезная государственная поддержка и применение программно-целевого подхода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности деятельности судов.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с развитием судебной системы и системы исполнения судебных решений, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

значением эффективной работы органов правосудия для построения правового государства;

тесной взаимосвязью процессов социально-экономического развития общества и сферы правосудия;

сложностью организационной структуры судебной системы, особыми требованиями к ее формированию и функционированию.

Использование программно-целевого метода позволит создать условия и предпосылки для максимально эффективного использования финансовых ресурсов в соответствии с приоритетами государственной политики в области развития правосудия.

С учетом изложенного с целью обеспечения преемственности Программы и федеральных целевых программ, реализованных в предшествующие периоды, использование в 2013 - 2020 годах программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для качественного обновления и создания в Российской Федерации системы правосудия, адекватной требованиям правового государства.

Для выбора вариантов решения проблем, стоящих перед судебной системой, были рассмотрены и проанализированы 2 сценария формирования и реализации Программы, предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями решаемых задач.

Первый сценарий (реалистичный) опирается на подходы, которые были разработаны в федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, и является логическим ее продолжением. Финансовое обоснование сценария сводится к решению комплекса текущих задач и мероприятий за 8 лет, к которым добавляются новые мероприятия, обусловленные современными потребностями развития судебной системы.

Второй сценарий (оптимистичный) исходит из необходимости достижения тех же стратегических целей и решения задач Программы, но за 5 лет и за больший объем средств федерального бюджета.

Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения выявил целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший объем затрат на реализацию мероприятий Программы в течение 8 лет при сохранении высоких показателей эффективности Программы.

Основным риском, связанным с использованием программно-целевого метода решения проблемы, является недостаточность финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, обусловленная инфляционными процессами.

Вместе с тем в целях реализации программно-целевым методом комплекса мероприятий по совершенствованию и развитию судебной системы предусматривается формирование централизованных механизмов их координации, а также системы индикаторов и показателей изменений в сфере правосудия, что должно обеспечить контроль за реализацией мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий от реализации Программы к минимуму.

 

II. Цели и основные задачи Программы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели

 

Целями Программы являются повышение качества осуществления правосудия и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

обеспечение открытости и доступности правосудия;

создание необходимых условий для осуществления правосудия;

обеспечение независимости судебной власти;

построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения;

модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение комплекса мероприятий по следующим направлениям:

информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы;

строительство, реконструкция и приобретение зданий судов, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации;

оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности, а также обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов;

внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление их материально-технической базы и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой;

внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, включая создание единой автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов и электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;

обеспечение судей жилыми помещениями, предоставление работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов субсидий на приобретение жилых помещений.

Реализация Программы предусматривается в 2013 - 2020 годах.

Срок реализации Программы является необходимым и достаточным для получения ощутимых общественно значимых результатов, связанных с достижением поставленных ею основных целей и задач по обеспечению открытости и прозрачности правосудия, повышению эффективности и качества рассмотрения дел, созданию необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечению доступности правосудия, обеспечению независимости судей, повышению уровня исполнения судебных решений и развитию системы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

В Программе предусматривается реализация комплекса скоординированных мероприятий по приоритетным направлениям развития судебной власти и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в связи с чем этапы ее реализации не выделяются.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы (нарастающим итогом) приведены в приложении N 1. Методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 2.

 

III. Мероприятия Программы

 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения следующих взаимосвязанных мероприятий Программы.

По направлению, касающемуся капитальных вложений, в целях создания необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности в рамках Программы будут осуществляться строительство, реконструкция и приобретение зданий арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

За время реализации Программы предполагается ввести в действие 109 зданий федеральных судов общей юрисдикции и управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 15 зданий арбитражных судов, 11 зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и 16 административных зданий управлений Федеральной службы судебных приставов в субъектах Российской Федерации.

Перечни строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Программы, по государственным заказчикам Программы приведены в приложениях N 4 - 6.

В рамках Программы также планируется осуществление мероприятий по обеспечению более 800 судей жилыми помещениями, что позволит реализовать государственные социальные гарантии, закрепленные статьей 19 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".

Информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы по направлению, касающемуся прочих нужд, обеспечит повышение эффективности деятельности всей судебной системы Российской Федерации.

Внедрение автоматизированных систем в деятельность органов судебной власти приведет к значительному сокращению нарушений процессуальных сроков рассмотрения дел и споров, сокращению количества незавершенных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ к информации и повысит качество и эффективность работы аппаратов судов.

В рамках реализации мероприятий Программы по информатизации судебной системы должны быть обеспечены:

открытость и доступность для граждан информации о деятельности судов Российской Федерации;

предоставление возможности гражданам использовать информационные технологии как при получении информации о деятельности судов Российской Федерации, так и на каждом этапе судебного процесса, начиная с даты обращения в суд до окончания судебного процесса;

снижение нагрузки на судей и работников аппаратов судов посредством оптимизации деятельности судебного делопроизводства и деятельности судов Российской Федерации по отправлению правосудия.

В частности, в целях развития информационно-коммуникационных технологий в Верховном Суде Российской Федерации и судах общей юрисдикции в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры единого информационного пространства Верховного Суда Российской Федерации и федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, органов судейского сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а также обеспечение высокого уровня ее доступности, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями за счет развития и внедрения программно-технических решений государственной автоматизированной системы "Правосудие" в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

создание комплекса сканирования и хранения электронных образов судебных документов, а также проведение работ по переводу судебных архивов в электронный вид;

создание условий для электронного судопроизводства, предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых заявлений, жалоб в электронном виде, получения копий документов и ознакомления с материалами дела;

создание технических условий для обеспечения взаимодействия судов общей юрисдикции с информационными системами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний и других ведомств в электронном виде;

оснащение судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации программным обеспечением и ключевыми носителями для ведения электронного документооборота с применением электронной подписи;

оснащение федеральных судов общей юрисдикции комплектами оборудования для допроса потерпевших и свидетелей без возможности их визуального наблюдения;

повышение качества работы судов (быстрое и качественное разрешение судебных дел), повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, судебных органов и органов судейского сообщества на основе информационно-коммуникационных технологий за счет применения систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программно-технических средств оцифровки документов и оборудования видеоконференцсвязи.

По итогам реализации указанных мероприятий предполагается 1250 зданий федеральных судов общей юрисдикции оснастить системами видеопротоколирования хода судебных заседаний, 10600 залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции - системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний, 95 процентов федеральных судов общей юрисдикции - комплектами видеоконференцсвязи.

В целях развития информационных технологий в арбитражной системе предполагается реализация следующих мероприятий:

создание "облачной" вычислительной архитектуры, которая позволит максимально эффективно, надежно и безопасно использовать технологии и специализированное "облачное" программное обеспечение для автоматизации судебного и общего делопроизводства, что в дальнейшем существенно сократит затраты на развертывание, поддержку и модернизацию программного обеспечения;

расширение возможностей использования мобильных устройств в качестве доступа к информационным ресурсам, программным комплексам и базам данных федеральных судов Российской Федерации посредством использования "облачных" технологий для судей и работников аппарата судов - мобильного правосудия;

создание системы персональной видеоконференцсвязи судей арбитражных судов Российской Федерации, в частности внедрение программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи судей арбитражных судов, оборудование залов судебных заседаний видеокамерами купольного типа и создание системы хранения видеозаписи всех судебных заседаний;

развитие электронного правосудия и интеграция с информационными системами органов государственной власти;

создание в арбитражных судах специализированных правовых электронных библиотек;

создание мобильных подвижных офисов судей с применением видеоконференцсвязи для проведения выездных заседаний в географически удаленных населенных пунктах страны, расширив тем самым функциональную возможность отправления правосудия. Подобные офисы сделают правосудие более открытым и доступным. В качестве технической базы предполагается использование специального пассажирского микроавтобуса с расширенными функциональными возможностями;

организация входного сканирования всех поступающих в арбитражные суды документов и формирование электронных дел (пилотный проект "Электронное дело").

В рамках направления по оснащению зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности и по обеспечению судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов, планируется оснастить здания федеральных судов техническими средствами охраны, в частности турникетами, охранно-пожарной сигнализацией, системами автоматического пожаротушения, системами тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, обеспечивающими возможность наблюдения и фиксации обстановки внутри зданий судов и на прилегающей территории, средствами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, шлюзовыми кабинами досмотра персонала и посетителей, рентгенотелевизионными установками для досмотра ручной клади посетителей суда и др.

Направление по внедрению современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление материально-технической базы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой, является одним из приоритетных направлений.

В целях повышения уровня оперативности проведения судебных экспертиз необходимо обеспечить создание и ведение единого федерального банка данных судебных экспертиз и экспертных организаций. Для решения этой задачи предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание специализированного федерального центра обработки данных в федеральном бюджетном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, а также региональных центров обработки данных;

внедрение компонентов автоматизированной системы в судебно-экспертных учреждениях и их подразделениях, создание ведомственного удостоверяющего центра для возможности применения электронной цифровой подписи и др.

В процессе реализации Программы планируется создание 2170 автоматизированных рабочих мест, интегрированных в единую информационную сеть. Таким образом, будет налажен коммуникационный обмен данными всего экспертного и административно-управленческого состава государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

Судебная экспертиза относится к наукоемким видам деятельности. В  процессе реализации Программы планируется оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации оборудованием, позволяющим решать новые экспертные задачи, включая проведение экспертиз по делам экстремистской направленности, развитие компьютерно-технической экспертизы и оснащение учреждений передвижными криминалистическими лабораториями.

Направление по внедрению современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также по созданию телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов позволит повысить прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства, уровень оперативности действий должностных лиц государства в ходе исполнения требований исполнительных документов, что приведет к улучшению принудительного исполнения судебных актов.

Для этого в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;

создание вычислительной инфраструктуры банка данных исполнительных производств регионального уровня, объединенной общей средой мониторинга и репликации данных в каждый территориальный орган Федеральной службы судебных приставов;

создание систем телефонии и видеоконференцсвязи, построенных на базе телекоммуникационной системы, объединяющей все 2,6 тыс. объектов территориальных органов Федеральной службы судебных приставов;

обеспечение информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов и др.

Кроме того, в рамках направления, касающегося прочих нужд, предусматриваются мероприятия по предоставлению более 1100 работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 7.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

 

Согласно статье 124 Конституции Российской Федерации финансирование судов производится только из федерального бюджета, обеспечивая возможность полного и независимого осуществления правосудия.

Программа реализуется только за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 88199,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

капитальные вложения - 67848,39 млн. рублей;

прочие нужды - 20351,16 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 8.

Распределение объемов финансирования подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета на соответствующие годы.

 

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы

 

Руководителем Программы является Министр экономического развития Российской Федерации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Министерство экономического развития Российской Федерации как государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:

ежеквартально подготавливает доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств по установленной форме;

обеспечивает координацию работы с государственными заказчиками Программы по ее реализации;

осуществляет анализ хода реализации Программы и разработку предложений по повышению эффективности реализации ее мероприятий;

подготавливает предложения о корректировке Программы и продлении либо прекращении срока ее реализации (в случае необходимости);

определяет процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

выполняет функции государственного заказчика Программы в пределах своих полномочий и сферы ответственности.

Государственные заказчики Программы:

разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, а также локальные акты, необходимые для выполнения Программы;

осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ее мероприятий;

готовят в случае необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и уточняют затраты на осуществление мероприятий Программы, а также механизм ее реализации;

осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции;

организуют размещение информации (в том числе в электронном виде) о ходе и результатах реализации Программы и финансировании ее мероприятий;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

в установленные сроки в случае необходимости разрабатывают предложения о внесении изменений в Программу.

 

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

 

Особенность Программы заключается в том, что важнейшие результаты реализации ее мероприятий выражаются в отложенном по времени социальном эффекте.

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать реализации таких стратегических целей Российской Федерации, как создание необходимой среды для инновационного социально ориентированного типа развития, развитие политико-правовых институтов, нацеленных на обеспечение гражданских и политических прав граждан и исполнение законодательства Российской Федерации, а также на защиту базовых прав, включая неприкосновенность личности и собственности и независимость суда.

Предполагается в рамках реализации мероприятий Программы в части повышения эффективности политико-правовых институтов решить следующие задачи:

обеспечение действенной защиты прав и законных интересов граждан и формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;

существенное улучшение доступа граждан к правосудию, в том числе с использованием современных технологий, и к информации о деятельности судебной системы;

повышение эффективности и устойчивости функционирования финансовых рынков и создание условий для формирования в России международного финансового центра.

В результате выполнения мероприятий Программы предполагается значительное повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров, обеспечение доступности и открытости правосудия, формирование стабильной и единообразной судебной практики, повышение авторитета судебной власти, создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе, обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах, а также повышение качества исполнения судебных актов и качества проводимых судебных экспертиз.

В Программе предполагается использовать систему индикаторов и показателей, характеризующих результаты реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственными заказчиками Программы и государственным заказчиком - координатором Программы.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении N 1 к Программе.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 9.

 

Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"

 

Целевые индикаторы и показатели
реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
(нарастающим итогом)

 

Целевые индикаторы и показатели		2012 год (базовый)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц (процентов)	19,1	18	-	-	-	-	-	-	-
2.	Доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в числе опрошенных лиц (процентов)	35,5	30	-	-	-	-	-	-	-
3.	Количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц)	1	10	40	65	75	90	100	107	113
4.	Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц)	98	640	1250	-	1870	2528	-	-	-
5.	Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системой аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц)	1550	4050	6500*	7372	-	-	-	-	-
6.	Доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видеоконференцсвязи, в общем числе судов общей юрисдикции (процентов)	3	20	45	65	80	95	-	-	-
7.	Количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видеоконференцсвязи (процентов/единиц)
8.	Количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов/единиц)
9.	Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий):
	в системе судов общей юрисдикции	1904	1944	1984	2032	2080	2128	-	-	-
	в арбитражных судах	41	59	79	98	117	136	155	174	193
10.	Количество судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек):
	в федеральных судах общей юрисдикции	-	87	174	261	348	435	-	-	-
	в арбитражных судах	-	33	65	126	180	236	281	327	371
	мировых судей	-	-	-	-	15	-	-	-	-
11.	Количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек):
	в Верховном Суде Российской Федерации	-	-	-	5	11	12	13	13	14
	в федеральных судах общей юрисдикции и Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах	-	170	306	432	549	658	-	-	-
	в арбитражных судах	-	111	212	280	343	402	457	509	558
12.	Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров):
	в судах общей юрисдикции	145	145,5	146	147	148	149,5	151	153	160
	в арбитражных судах	111,5	112,5	115,4	115,4	120,3	123,4	123,4	126,8	131,3
13.	Количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц)	-	-	-	-	3	4	6	8	11
14.	Повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов)	0,4	0,4	0,35	0,35	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1
15.	Интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов)	100	100	101	102	103	104	105	106	108

 

* Изменение показателей связано с уменьшением финансирования в 2015 году на 670143,8 тыс. рублей.

** До 2014 года показатели (индикаторы) отражались в процентах, после 2014 года - отражаются в единицах.

 

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"

 

Методика
расчета целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"

 

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"

 

Перечень
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" по Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации

 

Исключено

Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"

 

Перечень
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации

 

	Наименование объекта, регион строительства	Срок ввода в действие	Мощность (кв. метров)	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
					в том числе
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.	Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - строительство	2017 год	4604,66	286633	60827,2	300*(1)	89700	155917	68878,9*(4)	-	-	-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.	Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего			238245,2	88155	70400*(1)	127420	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	400	-	400	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	3730	237845,2	88155	70000*(1)	127420	-	-	-	-	-
2.1.	Строительство здания Лискинского районного суда - всего			80872,1	2740	38770	39362,1	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	2740	2740	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	2482,4	78132,1	-	38770	39362,1	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
3.	Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего			226378*(5)	3000	1670,2*(1)	1333,2*(2)	869,8	5869,8*(4)	219175	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	7203	3000	1670,2*(1)	1333,2*(2)	869,8	5869,8*(4)	-	-	-
	строительство	2018 год	3300	219175*(5)	-	-	-	-	-	219175	-	-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.	Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего			636671	-	20000	6000	-	20000	30000	246051	314620
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	26000	-	20000	6000	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7200	610671	-	-	-	-	20000	30000	246051	314620
Забайкальский краевой суд, г. Чита Исключен Информация об изменениях: См. текст раздела
Пермский краевой суд, г. Пермь
6.	Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего			566700*(5)	-	15000	5000*(2)	-	502399,7	96959	154608	510366
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	16251	-	15000	5000*(2)	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	8253,5	550754,7*(5)	-	-	-	-	502399,7	96959	154608	510366
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
7.	Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего			1494200*(5)	-	-	-	5000	35000	512077	605129	311994
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	40000	-	-	-	5000	35000	-	-	-
	строительство	2020 год	15000	1454200*(5)	-	-	-	-	-	512077	605129	311994
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь Исключен Информация об изменениях: См. текст раздела
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
9.	Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего			1019135,1*(5)	-	29000	8800	8800*(3)	-	142233,1	478888	350214
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	37800	-	29000	8800	8800*(3)	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	14166,8	981335,1*(5)	-	-	-	-	-	142233,1	478888	350214
Иркутский областной суд, г. Иркутск
10.	Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего			1627808,2*(5)	-	34000	6517	-	419158,5	11092	818125	928796
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	31695	-	34000	6517	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	17082,27	1596113,2*(5)	-	-	-	-	419158,5	11092	818125	928796
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
11.	Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего			1739889,8*(5)	-	23359,2	14875,2*(2)	720608,1*(3)	1046872,3*(4)	421636	759680	221641
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	23359,2	-	23359,2	2275,2*(2)	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	22837	1716530,6*(5)	-	-	12600	720608,1*(3)	1046872,3*(4)	421636	759680	221641
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
12.	Строительство здания Курского областного суда - всего			572013*(5)	-	12000	3000	500,7*(3)	-	86607	284003	176403
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	15000	-	12000	3000	500,7*(3)	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7000	557013*(5)	-	-	-	-	-	86607	284003	176403
Магаданский областной суд, г. Магадан Исключен Информация об изменениях: См. текст раздела
Московский областной суд, г. Красногорск
14.	Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего			587594*(5)	-	14700	20000	20000*(3)	9763,5*(4)	414176	11733	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	34700	-	14700	20000	20000*(3)	9763,5*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	8000	552894*(5)	-	-	-	-	-	414176	11733	-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.	Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего			913962*(5)	-	10500	6000	-	70000	71535	202097	374235
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	16500	-	10500	6000	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	8769,1	897462*(5)	-	-	-	-	70000	71535	202097	374235
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
16.	Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего			3296661,3	30000	120761,1	702961,7	1228471,2*(3)	1270429	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	150761,1	30000	120761,1	-	-	-	-	-	-
	строительство	2017 год	33664,23	3145900,2	-	-	702961,7	1228471,2*(3)	1270429	-	-	-
Омский областной суд, г. Омск
17.	Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего			1065497*(5)	-	8411,7	2588,3	-	329400,9	30000	342171	324256
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	11000	-	8411,7	2588,3	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	14440	1054497*(5)	-	-	-	-	329400,9	30000	342171	324256
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
18.	Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего			87186,5	-	7000	1500	605,5*(3)	10000	20000	54787	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	8500	-	7000	1500	605,5*(3)	-	-	-	-
	строительство	2019 год	2110,5	84787	-	-	-	-	10000	20000	54787	-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
19.	Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего			905962,9*(5)	-	-	13369	15557,2	-	155671,7	131791	547270
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	28926,2	-	-	13369	15557,2	-	-	-	-
	строительство	2020 год	10996,63	877036,7*(5)	-	-	-	-	-	155671,7	131791	547270
19.1.	Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего			260502*(5)	-	-	-	2500	6500	126203	72351	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	9000	-	-	-	2500	6500	-	-	-
	реконструкция	2019 год	4000	251502*(5)	-	-	-	-	-	126203	72351	-
Рязанский областной суд, г. Рязань
20.	Строительство здания Рязанского областного суда - всего			720016*(5)	-	-	4200	2864	-	58000	277115	377837
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	7064	-	-	4200	2864	-	-	-	-
	строительство	2020 год	8320	712952*(5)	-	-	-	-	-	58000	277115	377837
Томский областной суд, г. Томск
21.	Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего			416562*(5)	-	-	-	-	-	13566	117635	285361
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	13566	-	-	-	-	-	13566	-	-
	строительство	2020 год	4500	402996*(5)	-	-	-	-	-	-	117635	285361
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
22.	Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего			1050066,2*(5)	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6	100000	150000	655694
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	14372,2	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6	-	-	-
	строительство	2020 год	14934,6	1035694*(5)	-	-	-	-	-	100000	150000	655694
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
23.	Строительство здания Ульяновского областного суда - всего			655905,1*(5)	4000	4169	9780	116716	180000*(4)	437960	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	22149	4000	4169	9780	4200	-	-	-	-
	строительство	2018 год	7345	633756,7*(5)	-	-	-	112516	180000*(4)	437960	-	-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
24.	Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего			1044861,9*(5)	-	-	2000	12316	7000	280333,9	212020	513192
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	21316	-	-	2000	12316	7000	-	-	-
	реконструкция	2020 год	11560	1015545,9*(5)	-	-	-	-	-	280333,9	212020	513192
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
25.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 25
26.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 26
27.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 27
28.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 28
29.	Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург	2013 год	10489,9	125245	125245	-	-	-	-	-	-	-
30.	Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург	2013 год	11338,5	88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-
31.	Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург	2013 год	12404	117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-
32.	Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург	2016 год	3722	376786,4	-	92666,4	235208	59539,4***	-	-	-	-
33.	Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - строительство	2019 год	14832,2	1781750,4*(5)	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,9*(4)	368306,4	558215	-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
34.	Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - строительство	2017 год	9268,5	619601	-	238499	273641,8*(2)	320584,6*(3)	35522,6*(4)	-	-	-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
35.	Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов	2014 год	3631,4	209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
36.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего			1995345,8*(5)	-	916268,8	345989,7*(2)	159097,5	-	56450	100000	629505
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	900	-	900	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	31528,8	1997445,8*(5)	-	915368,8	345989,7*(2)	159097,5	-	56450	100000	629505
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
37.	Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего			490983,1*(5)	-	3000	3267,1	7767,1*(3)	55940*(4)	90000	168655	476450
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	6267,1	-	3000	3267,1	1767,1*(3)	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7682,1	484716*(5)	-	-	-	6000	55940*(4)	90000	168655	476450
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
38.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего			798775*(5)	-	23000	4000	-	-	30000	174056	466408
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	10080	771775*(5)	-	-	-	-	-	30000	174056	466408
Верховный Суд Республики Калмыкия, г. Элиста Исключен Информация об изменениях: См. текст раздела
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
41.	Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда	2015 год	3669	249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
42.	Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего		2298	98140,3*(5)	4300	1870	933,3*(2)	561*(3)	550,9*(4)	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5887,3	4300	1870	933,3*(2)	561*(3)	550,9*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	2998	92253*(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
43.	Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего			140146*(5)	2869	54291*(1)	216	76290	70433,7*(4)	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	3085	2869	-	216	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	3102	137061*(5)	-	54291*(1)	-	76290	70433,7*(4)	-	-	-
44.	Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего			278014,5*(5)	-	5906,4	988	150	-	138444	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	7044,4	-	5906,4	988	150	-	-	-	-
	строительство	2019 год	4471,8	2700970,1*(5)	-	-	-	-	-	138444	-	-
Управление Судебного департамента в Новосибирской области, г. Новосибирск
45.	Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов	2016 год	6858	668979,7	-	232000	303232,7**	233698,8***	-	-	-	-
46.	Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего			148214	7100	79655,7*(1)	29677,6	105789,7*(3)	99512,7*(4)	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	7100	7100	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2017 год	3665,8	141113,6	-	79655,7*(1)	29677,6	105789,7*(3)	99512,7*(4)	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
47.	Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - строительство	2017 год	3243,3	181025	18670	27840*(1)	20000	87260	141927*(4)	-	-	-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
48.	Реконструкция здания Исилькульского районного суда	2014 год	708,26	31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
49.	Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего			52366	600	28836*(1)	27351	24415	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	1008,6	51766	-	28836*(1)	27351	24415	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
50.	Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего			1147509,5*(5)	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9*(4)	267482	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	7780	1147509,5*(5)	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9*(4)	267482	-	-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
51.	Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего			264893*(5)	16900	-	900	483*(3)	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	900	-	-	900	483*(3)	-	-	-	-
	строительство	2019 год	4229,4	260430*(5)	16900	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
52.	Строительство здания Миасского городского суда	2015 год	4125	183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
53.	Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши	2013 год	772,2	30804	30804	-	-	-	-	-	-	-
54.	Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала	2013 год	815	39239	39239	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
55.	Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20	2013 год	863	36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-
56.	Исключен Информация об изменениях: См. текст пункта 56
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
57.	Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего			141915*(5)	-	-	-	5978	2989*(4)	65616	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5978	-	-	-	5978	2989*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	1920	135937*(5)	-	-	-	-	-	65616	-	-
58.	Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего			2600	-	-	-	2600	780*(4)	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	800	2600	-	-	-	2600	780*(4)	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
59.	Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего			90807*(5)	-	-	-	3970	3176*(4)	47830	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3970	-	-	-	3970	3176*(4)	-	-	-
	строительство	2018 год	800	86837*(5)	-	-	-	-	-	47830	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
60.	Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего			67920*(5)	-	-	-	3273	1650*(4)	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3273	-	-	-	3273	1650*(4)	-	-	-
	строительство	2018 год	900	64647*(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
61.	Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего			339731*(5)	-	-	-	16500	-	96292	99644	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	16500	-	-	-	16500	-	-	-	-
	строительство	2019 год	3360	323231*(5)	-	-	-	-	-	96292	99644	-
Управление Судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
62.	Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего			100557*(5)	-	-	3000	981	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	3981	-	-	3000	981	-	-	-	-
	строительство	2018 год	1416	96576*(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего			88113*(5)	-	-	2000	1458	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	3458	-	-	2000	1458	-	-	-	-
	строительство	2018 год	1240	84655*(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего			91517,5	-	-	-	2500	1480,5	87537	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3980,5	-	-	-	2500	1480,5	87537	-	-
	строительство	2018 год	1240	87537	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Чувашской Республике, г. Чебоксары
65.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 65
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
66.	Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан-всего			270870*(5)	-	-	9044	45500	216826	155100	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	9044	-	-	9044	500	-	-	-	-
	строительство	2018 год	3923,18	261826*(5)	-	-	-	45000	216826	155100	-	-
67.	Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего			316877,3	-	-	11366,3	21963,7	285511	186746	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	11366,3	-	-	11366,3	1963,7	-	-	-	-
	строительство	2018 год	4950	305511*(5)	-	-	-	20000	285511	186746	-	-
68.	Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего			83933,2*(5)	-	-	-	3744	-	34516	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	3744	-	-	-	3744	-	-	-	-
	строительство	2018 год	1280	81398*(5)	-	-	-	-	-	34516	-	-
69.	Исключена. Информация об изменениях: См. текст позиции 69
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Забайкальском крае, г. Чита Исключен Информация об изменениях: См. текст раздела
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
71.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 71
72.	Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего			117298,8	-	-	-	1273,8	3733,7*(4)	78051	35514	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3733,8	-	-	-	1273,8	3733,7*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	2000	113565	-	-	-	-	-	78051	35514	-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
73.	Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего			132472,1*(5)	-	-	-	3925	1483,3*(4)	46790	30160	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3852,1	-	-	-	3925	1483,3*(4)	-	-	-
	реконструкция	2019 год	950	128620*(5)	-	-	-	-	-	46790	30160	-
74.	Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск	2013 год	4586,3	75292,4	75292,4	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
75.	Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего			104596,3*(5)	-	-	-	1806,3	1806,2*(4)	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1806,3	-	-	-	1806,3	1806,2*(4)	-	-	-
	реконструкция	2019 год	2400	102790*(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
76.	Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего			62260*(5)	-	-	-	1945	1268,1*(4)	22333	20928	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1945	-	-	-	1945	1268,1*(4)	-	-	-
	реконструкция	2019 год	1482,7	60315*(5)	-	-	-	-	-	22333	20928	-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
77.	Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - проектные и изыскательские работы	2016 год	1800	3670	-	-	-	3670	-	-	-	-
78.	Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего			29568,8*(5)	-	-	-	1450	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1450	-	-	-	1450	-	-	-	-
	строительство	2018 год	500	28048*(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Белгородской области, г. Белгород
79.	Строительство здания для размещения Белгородского районного суда Белгородской области, г. Белгород, - всего			120530*(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	6003*(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2240	114527*(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
80.	Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего			213679*(5)	1783	2967	-	2967	37200	184309	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	4750	1783	2967	-	2967	-	-	-	-
	строительство	2018 год	2826,51	208929*(5)	-	-	-	-	37200	184309	-	-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
81.	Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего			61803*(5)	-	-	-	2495	2495*(4)	30623	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	2495	-	-	-	2495	2495*(4)	-	-	-
	строительство	2020 год	1796,4	59308*(5)	-	-	-	-	-	30623	-	-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
82.	Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего			391508,3*(5)	-	-	-	7251,3	7251,3*(4)	79577	246586	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	7251,3	-	-	-	7251,3	7251,3*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	4950	384257*(5)	-	-	-	-	-	79577	246586	-
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
83.	Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция незавершенного строительством объекта)	2014 год	1870	53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-
84.	Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - всего			35781*(5)	-	-	-	1556	-	17292	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1556	-	-	-	1556	-	-	-	-
	строительство	2018 год	841,7	34225*(5)	-	-	-	-	-	17292	-	-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
85.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 85
86.	Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего			409223,9*(5)	-	-	-	15365,9	1773,6*(4)	53250	80947	151043
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	15365,9	-	-	-	15365,9	1773,6*(4)	-	-	-
	строительство	2020 год	4810	393858*(5)	-	-	-	-	-	53250	80947	151043
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
87.	Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего			219395*(5)	-	-	-	3576,7	3576,6*(4)	91114	94203	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3576,6	-	-	-	3576,7	3576,6*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	3360	212315*(5)	-	-	-	-	-	91114	94203	-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
88.	Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего			30264*(5)	-	-	-	2343	-	11585	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	2343	-	-	-	2343	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	640	27921*(5)	-	-	-	-	-	11585	-	-
Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
89.	Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего			160378*(5)	-	-	-	1298	3234	75680	65888	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	4532	-	-	-	1298	3234	-	-	-
	строительство	2019 год	1800	155846*(5)	-	-	-	-	-	75680	65888	-
89.1.	Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка	2016 год	11060,7	300000	-	-	-	300000	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
90.	Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда	2013 год	182,1	7000	7000	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
91.	Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда	2013 год	3310,5	235089	235089	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
92.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего			226198	63350	30100	110000	22748	-	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2013 год	3344,1	55000	55000	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	8450	8350	100	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2016 год	3344,1	162748	-	30000	110000	22748	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
93.	Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего			109496*(5)	-	-	-	5600	5600*(4)	52480	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5600	-	-	-	5600	5600*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	1900	103896*(5)	-	-	-	-	-	52480	-	-
94.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 94
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Пензенской области, г. Пенза
95.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 95
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
96.	Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего			223963,7*(5)	-	-	-	10355,8	10355,7*(4)	87160	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	10355,7	-	-	-	10355,8	10355,7*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	3100	213608*(5)	-	-	-	-	-	87160	-	-
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
97.	Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего			41942,6*(5)	-	-	-	1400,6	-	13540	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1400,6	-	-	-	1400,6	-	-	-	-
	строительство	2019 год	640	40542*(5)	-	-	-	-	-	13540	-	-
98.	Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего			64351*(5)	-	-	-	1490	-	30726	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1490	-	-	-	1490	-	-	-	-
	строительство	2019 год	960	62861*(5)	-	-	-	-	-	30726	-	-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
99.	Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего			372902*(5)	-	13210	3850	7000	198552	281199	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	17060	-	13210	3850	-	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	9486,66	355842*(5)	-	-	-	7000	198552	281199	-	-
100.	Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего			387424*(5)	-	-	-	6618	618*(4)	73224	186966	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	6618	-	-	-	6618	618*(4)	-	-	-
	строительство	2020 год	6480	380806*(5)	-	-	-	-	-	73224	186966	-
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
101.	Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего			109411*(5)	-	-	-	5015	4990*(4)	59810	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	4990	-	-	-	5015	4990*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	1760	104421*(5)	-	-	-	-	-	59810	-	-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
102.	Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области	2013 год	1431	116000	116000	-	-	-	-	-	-	-
103.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 103
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
104.	Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего			52890,7*(5)	-	-	-	2612,7	2600*(4)	17498	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	2612,7	-	-	-	2612,7	2600*(4)	-	-	-
	строительство	2018 год	800	50278*(5)	-	-	-	-	-	17498	-	-
105.	Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего			189522,2*(5)	-	-	-	5208	1380*(4)	64586	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	4625,2	-	-	-	5208	1380*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	3780	184897*(5)	-	-	-	-	-	64586	-	-
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
106.	Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего			155173*(5)	-	-	-	380	-	62825	50504	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	380	-	-	-	380	-	-	-	-
	строительство	2019 год	1830	154793*(5)	-	-	-	-	-	62825	50504	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
107.	Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего			457089*(5)	-	-	-	6950	6950*(4)	147852	252287	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	6950	-	-	-	6950	6950*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	5800	450139*(5)	-	-	-	-	-	147852	252287	-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
108.	Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего			209642*(5)	-	-	-	500	-	94371	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	500	-	-	-	500	-	-	-	-
	строительство	2019 год	3900	209142*(5)	-	-	-	-	-	94371	-	-
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ярославской области, г. Ярославль
109.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 109
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
110.	Приобретение незавершенного строительством здания для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск	2013 год	11200	385927,9	385927,9	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
111.	Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина	2013 год	1862	73412,3	73412,3	-	-	-	-	-	-	-
112.	Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего			72545,8*(5)	6064,2	6100	6100	5000	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	200,6	-	-	-	5000	-	-	-	-
	строительство	2018 год	5323	72345,5*(5)	6064,2	6100	6100	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
113.	Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего		-	68090	68090	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	3440	3440	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2013 год	1120	64650	64650	-	-	-	-	-	-	-
114.	Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего		-	67980	67980	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	4760	4760	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2013 год	1000	63220	63220	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115.	Строительство здания для размещения Всеволожского городского суда, г. Всеволожск, - всего			189265,3*(5)	-	-	-	-	-	69171,3	97827,9	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	22266,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	3840	166999,2*(5)	-	-	-	-	-	69171,3	97827,9	-
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
116.	Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры	2013 год	1575,5	30000	30000	-	-	-	-	-	-	-
117.	Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово	2013 год	522	4000	4000	-	-	-	-	-	-	-
118.	Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск	2013 год	526	7200	7200	-	-	-	-	-	-	-
119.	Исключена Информация об изменениях: См. текст позиции 119										-	-
120.	Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль	2013 год	627,7	14542,2	14542,2	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
121.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего			464526,5	8220	-	157246,5	206730*(3)	295652,8*(4)	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	15736,5	8220	-	7516,5	-	-	-	-	-
	реконструкция	2017 год	7201	448790	-	-	149730	206730*(3)	295652,8*(4)	-	-	-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
122.	Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь	2013 год	3825,3	198126	198126	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
123.	Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе	2013 год	6658	341386,5	341386,5	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Московской области, г. Москва
124.	Реконструкция здания Арбитражного суда Московской области, г. Москва, просп. Академика Сахарова, д. 18, - проектные и изыскательские работы	2020 год	15100	68720	-	-	-	-	-	-	28720	40000
Арбитражный суд Тамбовской области, г. Тамбов
125.	Приобретение здания для Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов	2013 год	5842,4	310000	310000	-	-	-	-	-	-	-
125.1.	Реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего			123761	-	-	-	1500	3500	118761	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	5000	-	-	-	1500	3500	-	-	-
	реконструкция	2020 год	5842,4	118761	-	-	-	-	-	118761	-	-
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
126.	Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - проектные и изыскательские работы	2020 год	8000	33600	-	-	-	-	-	-	17200	16400
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
127.	Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - проектные и изыскательские работы	2020 год	8000	33700	-	-	-	-	-	-	15500	18200
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
128.	Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - всего			735765*(5)	-	-	2000	8000	8000*(4)	88814	449525	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	8000	-	-	2000	8000	8000*(4)	-	-	-
	строительство	2020 год	8944	727765*(5)	-	-	-	-	-	88814	449525	-
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
129.	Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - строительство	2018 год	32516,2	5901230,2*(5)	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,7*(3)	801640,1*(4)	-	-	-
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
130.	Реконструкция здания Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - проектные и изыскательские работы	2020 год	2600	11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
131.	Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова	2016 год	19316,7	1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,1***	-	-	-	-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
132.	Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - проектные и изыскательские работы	2020 год	11000	48000	-	-	-	-	-	-	20000	28000
Арбитражный суд Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
133.	Строительство здания Арбитражного суда Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, - проектные и изыскательские работы	2020 год	12000	48280	-	-	-	-	-	-	22200	26080
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
134.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего			1378190*(5)	-	22000	10780*(2)	-	-	147203	463737,3	504098
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	22000	-	22000	10780*(2)	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	11200	1356190*(5)	-	-	-	-	-	147203	463737,7	504098
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
135.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - строительство	2016 год	14412,8	1537801,4	793188,4	-	525090	468287,4*(3)	-	-	-	-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
136.	Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - проектные и изыскательские работы	2020 год	8000	22700	-	-	-	-	-	-	9900	12800
Арбитражный суд Нижегородской области, г. Нижний Новгород
137.	Строительство здания Арбитражного суда Нижегородской области в г. Нижний Новгород, - проектные и изыскательские работы			68000	-	-	-	-	-	-	28000	40000
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
138.	Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего			436710	-	-	-	2000	8141,6*(4)	106200	213801	106709
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	10000	-	-	-	2000	8141,6*(4)	-	-	-
	строительство	2020 год	3536	426710	-	-	-	-	-	106200	213801	106709
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
139.	Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего			1137361,4	-	24000	-	-	-	201686,5	336814	574860,9
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	24000	-	24000	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	12489,59	1113361,4	-	-	-	-	-	201686,5	336814	574860,9
Арбитражный суд Забайкальского края, г. Чита
140.	Реконструкция Арбитражного суда Забайкальского края, г. Чита, - всего			563080*(5)	-	-	-	2000	-	106200	244804	202076
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	10000	-	-	-	2000	-	-	-	-
	строительство	2020 год	5824	553080*(5)	-	-	-	-	-	106200	244804	202076
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите
141.	Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего			433348	-	-	-	2000	8000	100000	100000	223348
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	10000	-	-	-	2000	8000	-	-	-
	строительство	2020 год	4576	423348	-	-	-	-	-	100000	100000	223348
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
142.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего			811018,3	-	-	-	-	-	10700	46060	754258,3
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	23700	-	-	-	-	-	10700	13000	-
	строительство	2020 год	5600	787318,3	-	-	-	-	-	-	33060	754258,3
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
143.	Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - проектные и изыскательские работы	2020 год	9600	40200	-	-	-	-	-	-	20000	20200
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
144.	Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - проектные и изыскательские работы	2020 год	1900	9200	-	-	-	-	-	-	3600	5600
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
145.	Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего			663056,2	-	-	-	4000	15000	185187,3	332885,1	125983,8
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	19000	-	-	-	4000	15000	-	-	-
	строительство	2020 год	6864	644056,2	-	-	-	-	-	185187,3	332885,1	125983,8
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике-Чувашии, г. Чебоксары
146.	Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего			227956*(5)	-	-	2145	793	792,9*(4)	59912	75226	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	2938	-	-	2145	793	792,9*(4)	-	-	-
	строительство	2020 год	3680	225018*(5)	-	-	-	-	-	59912	75226	-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
147.	Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего			57286,8*(5)	-	-	900	296,8	-	32352	12283	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-
	строительство	2019 год	960	56090*(5)	-	-	-	-	-	32352	12283	-
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
148.	Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - всего			1223454,4*(5)	-	-	1500	12183	-	903422,8	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	13683	-	-	1500	12183	-	-	-	-
	реконструкция	2018	15200	1209771,4*(5)	-	-	-	-	-	903422,8	-	-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
149.	Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего			87519,6*(5)	-	-	912,2	1949,7	821,5*(4)	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	2571,9	-	-	912,2	1949,7	821,5*(4)	-	-	-
	строительство	2019 год	1200	84945*(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
150.	Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего			159890	-	-	2198	68021,1*(3)	156057,5*(4)	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	2892	-	-	2198	1764,1*(3)	-	-	-	-
	строительство	2017 год	1664	156998	-	-	-	66257	156057,5*(4)	-	-	-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
151.	Строительство здания Нюксенского районного суда - всего			32819	-	-	2307	30512	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	2307	-	-	2307	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	30512	-	-	-	30512	-	-	-	-
152.	Строительство здания Кадуйского районного суда - всего			31994	-	-	2307	30512	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	2307	-	-	2307	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	29687	-	-	-	30512	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
153.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего			378421,7*(5)	-	184440	5884	2176,7	77209	61649	-	-
	в том числе:
	приобретение	2014 год	4943,7	184440	-	184440	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	8060,7	-	-	5884	2176,7	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	5793,36	185921*(5)	-	-	-	-	77209	61649	-	-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
154.	Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край	2014 год	776,7	44400	-	44400	-	-	-	-	-	-
154.1.	Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края	2015 год	790,2	75056	-	-	75056	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
155.	Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент	2014 год	483,2	7500	-	7500	-	-	-	-	-	-
156.	Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан	2014 год	709,6	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
157.	Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва	2014 год	816,9	10000	-	10000	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
158.	Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск	2014 год	278,6	10250	-	10250	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
159.	Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск	2014 год	2657,2	294400	-	294400	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
160.	Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут	2014 год	4273	200002	-	200002	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
161.	Исключена с 28 декабря 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2017 г. N 1555 Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону
162.	Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего			1445047,7	-	-	-	3167	37223	550796	340839,7	461971
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	40390	-	-	-	3167	37223	-	-	-
	строительство	2020 год	14500	1404657,7*(5)	-	-	-	-	-	550796	340839,7	461971
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
163.	Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего			405438*(5)	-	-	-	9308	14764	196786	121110	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	24072	-	-	-	9308	14764	-	-	-
	строительство	2019 год	1600	381366*(5)	-	-	-	-	-	196786	121110	-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
164.	Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль	2015 год	461,6	4000	-	-	4000	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
165.	Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома	2015 год	308,2	13260	-	-	13260	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
166.	Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа	2017 год	14260,9	1562000	-	-	-	-	1562000	-	-	-
	Итого			59847653	5581920	5732498,6	5783944**	7060082***	8686640,3*(4)	9466260	10087670	10782870
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы			1516443,7	90326,8	404282,6	173554,3**	271065,8	231460,8*(4)	24266	183020	214280
	строительство, реконструкция, приобретение			58331209,3	5491593,2	5328216*	5610389,7**	6789016,2*(3)	8455179,5*(4)	9441994	9904650	10568590

 

* С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей;

неосвоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в размере 2967 тыс. рублей.

*(3) В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.

*(4) В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.

*(5) Общий объем средств федерального бюджета определен в соответствии со сметной (предполагаемой) стоимостью строительства объекта в ценах соответствующих лет, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам реализации проекта (начиная с 2018 года) будет уточнено в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".