Приложение N 4. Том 2 Конкурсной документации для проведения открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ для государственных нужд Санкт-Петербурга

Приложение N 4

к распоряжению Комитета

экономического развития,

промышленной политики и торговли

от 14 июля 2005 г. N 48-р

Том 2

Конкурсной документации
для проведения открытого конкурса
без предварительного квалификационного отбора на право
заключения государственного контракта Санкт-Петербурга
на выполнение работ для государственных нужд Санкт-Петербурга

Специальные требования

Инструкция претендентам

1. Общие сведения

1.1. Предмет конкурса

Государственный заказчик (далее - Заказчик): ...

Адрес: ...

Банковские реквизиты: ...

Контактное лицо: ...

Телефон/факс: ...

E-mail: ...

Организатор (консультант) конкурса: ...

Адрес: ...

Контактное лицо: ...

Телефон/факс ...

E-mail: ...

Предметом настоящего конкурса является право заключения Контракта на выполнение работ для государственных нужд Санкт-Петербурга.

Победитель настоящего конкурса получит право на заключение Контракта с Заказчиком на условиях его конкурсной заявки, отвечающей требованиям конкурсной документации.

Правоотношения между Заказчиком и Победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания Контракта и внесения его в реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

Претендент обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, условия, требования, формы, приложения и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой в конкурсной документации, представление неверных, противоречивых сведений или подача заявки, не отвечающей формальным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском Претендента, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием, утвержденным Заказчиком, согласованным главным распорядителем средств бюджета по соответствующим статьям бюджетной классификации и прошедшей вневедомственную государственную экспертизу (в случаях, если необходимость прохождения экспертизы установлена действующим законодательством) - заключение вневедомственной государственной экспертизы от _________________ N ____.

N Лота	Наименование и Описание Лота	Начальная цена Контракта по Лоту (руб.)
Лот N 1		... руб.
Лот N 2	...	... руб.

1.2. Источник финансирования

Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 200__ год.

Лимит финансирования на соответствующий финансовый год (в случае проведения конкурса на срок более одного финансового года): ...

1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1. Том 1 конкурсной документации: общие требования (далее - том 1), утвержденный распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 14.07.2005 "Об утверждении единых требований к оформлению конкурсной документации для конкурсных процедур без предварительного квалификационного отбора, проводимых государственными заказчиками Санкт-Петербурга".

2. Настоящий том 2 конкурсной документации: специальные требования (далее - том 2), состоящий из:

а) Инструкции Претендентам;

б) приложения N 1 к тому 2 - "Техническое задание";

в) приложения N 2 к тому 2 - "Проект государственного контракта";

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 21:

форма N __ "Конкурсная заявка";

форма N __ "Общие сведения: юридические лица";

форма N __ "Общие сведения: индивидуальные предприниматели";

форма N __ "Конкурсное предложение" с обязательными приложениями:

- форма N __ "Календарный план выполнения работ 2,

- форма N __ "Расчет стоимости ценового предложения или локальная смета";

форма N __ справочная информация - "Контактные лица";

форма N __ "Аффилированные лица";

форма N __ "Репутация: участие в судебных разбирательствах";

форма N __ "Материально-технические ресурсы";

форма N __ "Кадровые ресурсы";

форма N __ "Опыт выполнения работ";

форма N __ "Банковская гарантия конкурсной заявки";

форма N __ "Договор поручительства в целях обеспечения конкурсной заявки";

иные формы.

2. Общие требования к претендентам

Претенденты должны удовлетворять требованиям о правомочности и квалификации, определенным в пунктах 2.1 и 2.2 тома 2.

2.1. Правомочность Претендентов на участие в конкурсе

2.1.1. Претендент не должен находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц), быть признан несостоятельным (банкротом).

2.1.2. На имущество Претендента не должен быть наложен арест и (или) экономическая деятельность приостановлена.

2.1.3. Срок деятельности Претендента - не менее ____ года (лет)3 с момента государственной регистрации.

2.1.4. Претендент должен иметь действующие лицензии (в случае, если их наличие требуется законодательством Российской Федерации) на право осуществления видов деятельности по предмету конкурса.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Контракту Претендент в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

2.1.5. Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, не должны иметь непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других.

2.1.6. Лица, входящие в одну группу лиц, рассматриваются как одно лицо и один Претендент на участие в конкурсе. Заявки группы лиц не рассматриваются.

2.1.7. Документы, подтверждающие правомочность:

а) В зависимости от организационно-правового статуса Претендента:

- справка по форме N __ "Общие сведения: юридические лица";

- справка по форме N __ "Общие сведения: индивидуальные предприниматели;

б) справка, подтверждающая, что Претендент не находится в процессе ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не осуществляется процедура банкротства, имущество Претендента не арестовано, экономическая деятельность не приостановлена, подписанная руководителем и главным бухгалтером Претендента и заверенная печатью Претендента;

в) для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002: свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально заверенные копии);

г) для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);

д) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г. (нотариально заверенные копии);

е) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия);

ж) лицензии Претендента на право осуществления видов деятельности по предмету конкурса (нотариально заверенные копии);

з) учредительные документы юридического лица (нотариально заверенные копии);

и) для акционерных обществ - выписка из реестра акционеров (заверенная держателем реестра);

к) справка по форме N __: "Справочная информация: контактные лица";

л) справка об аффилированных лицах (по форме N __).

2.2. Квалификационные требования к Претенденту

2.2.1. Квалификационные требования к общему опыту:

2.2.1.1. Наличие у Претендента успешного опыта выполнения4 аналогичных работ по предмету конкурса не менее ____ лет5. Опыт работы должен быть по составу6 ________________ (указывается наименование работ) аналогичным с предметом конкурса.

2.2.1.2. Стоимость выполненных работ за каждый год7 (указываются конкретный год (годы) должна быть не менее ____ процентов8 от цены заявленного лота (при двух и более заявках начальная цена контракта всех лотов суммируется).

2.2.1.3. Документы, подтверждающие квалификационные требования в
части общего опыта:

а) сведения об опыте выполнения работ Претендентом, соответствующих предмету конкурса, за последние ____ года (по форме N __ "Опыт выполнения работ" за подписью руководителя организации);

б) не менее двух копий заключенных и выполненных по предмету конкурса договоров (контрактов), подтверждающих информацию, указанную в форме N __, подтвержденные копиями актов выполненных работ (заверенные подписью руководителя и печатью Претендента);

в) копии не менее двух отзывов заказчиков об исполнении Претендентом своих обязательств по договорам подряда (заверяются руководителем и печатью Претендента).

Отзыв должен быть подписан руководителем организации-заказчика (индивидуальным предпринимателем) и заверен печатью организации-заказчика. Отзыв должен содержать следующие сведения:

- наименование и юридический адрес заказчика по договору;

- предмет, наименование и реквизиты договора (договоров);

- цена договора;

- период, в течение которого осуществлялись работы;

- оценка заказчика по договору деятельности Претендента по исполнению своих обязательств по договорам.

2.2.2. Квалификационные требования к финансовому положению:

2.2.2.1. Претендент не должен иметь неисполненных обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

2.2.2.2. Претендент должен иметь коэффициент текущей ликвидности: Ктл => 1 за последний финансовый год и за последний отчетный период9.

2.2.2.3. Претендент не должен иметь убытки за ___ годы10 и последний отчетный период11.

2.2.2.4. Претендент не должен иметь картотеку неоплаченных расчетных документов на расчетном(-ых) счете(-ах) в банках.

2.2.2.5. Претендент должен иметь для начала производства работ по Контракту финансовые активы на сумму не менее ___ процентов12 от начальной цены лота13.

2.2.2.6. Документы, подтверждающие квалификационные требования к
финансовому положению:

а) справка (оригинал) из инспекции Федеральной налоговой службы (далее - ИФНС) по месту постановки на налоговый учет об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, действительную на момент вскрытия конвертов с заявками (если срок действия в справке не указан, справка считается действительной в течение 30 дней от даты выдачи);

б) финансовая (бухгалтерская) отчетность за ____ г.14 и за последний отчетный период с обязательным предоставлением бухгалтерского баланса (ф. 1) и отчета о прибылях и убытках (ф. 2), с отметкой ИФНС о приеме этих документов, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью Претендента.

Акты аудиторских проверок, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности. В случае если аудиторские проверки не проводились Претендент представляет оригинал соответствующей справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером и заверенной печатью Претендента15.

Для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения - копия декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний финансовый год и за последний отчетный период, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью Претендента.

в) справка о расчетных счетах в банках на последнюю отчетную дату, подписанная руководителем и главным бухгалтером Претендента и заверенная печатью Претендента;

г) оригинал справки из обслуживающего банка (банков) Претендента об отсутствии картотеки на расчетных счетах, выданная не ранее 10 дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов. Справка должна иметь подписи ответственных за составление документа должностных лиц обслуживающего банка, а также печать банка. В случае, если Претендент предоставляет сведения о нескольких расчетных счетах, он должен предоставить справку из банка об отсутствии картотеки на каждый расчетный счет;

д) справка о расчете коэффициента текущей ликвидности Претендента за последний финансовый год и за последний отчетный период, подписанная руководителем и главным бухгалтером Претендента и заверенная печатью претендента16;

е) кредитный договор или банковская справка по объему среднемесячных поступлений денежных средств на расчетный счет Претендента за предшествующие двенадцать календарных месяцев, подтверждающие наличие у Претендента денежных средств или доступа к кредитным линиям (оригинал или копия, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью Претендента17.

2.2.3. Квалификационные требования к обеспеченности трудовыми
ресурсами18

2.2.3.1. Претендент должен обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения контракта, в том числе иметь квалифицированных руководителей и специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное образование19 и опыт работы по профилю конкурса.

Квалификация руководителей и специалистов Претендента должна соответствовать следующим требованиям:

а) наличие у Претендента, являющегося юридическим лицом, руководителей и специалистов с высшим или средним профессиональным образованием. При этом не менее __ процентов20 руководителей и специалистов Претендента, являющегося юридическим лицом, должны иметь высшее профессиональное образование, а также стаж работы по специальности не менее ____ лет21 (для специалистов с высшим профессиональным образованием) и не менее ___ лет22 (для специалистов со средним профессиональным образованием);

б) наличие у Претендента, являющегося индивидуальным предпринимателем, высшего или среднего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее ___ лет23 или специалистов с соответствующим высшим или средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее ___ лет24.

2.2.3.2. Документы, подтверждающие квалификационные требования в
части обеспеченности трудовыми ресурсами:

а) сведения о кадровых возможностях (по форме N __) (заверяются руководителем и печатью организации);

б) копия штатного расписания организации-Претендента по состоянию на __________ текущего финансового года (заверяется руководителем и главным бухгалтером и печатью Претендента).

2.2.4. Квалификационные требования к материально-технической
оснащенности25

2.2.4.1. Претендент должен иметь собственные или арендованные транспорт, оборудование и иные материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по Контракту.

Оборудование, техника и транспорт должны соответствовать техническому заданию по предмету конкурса и составлять не менее:

N п.п.

Наименование техники и оборудования, транспорта

Количество (шт.)

Технические характеристики

Находится в собственности

Арендуется

2.2.4.2. Претендент должен представить подтверждение наличия лаборатории по определению качества применяемых материалов26.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится согласно источнику

2.2.4.2. Документы, подтверждающие квалификационные требования в
части технической оснащенности:

а) сведения по Форме N __ "Материально-технические ресурсы" о наличии собственного или арендованного оборудования, техники, транспортных средств.

б) оригинал справки, подтверждающей наличие лаборатории по определению качества применяемых материалов, подписанной руководителем Претендента и заверенной печатью Претендента, либо копия договора с организацией, имеющей такую лабораторию, заверенная руководителем и печатью Претендента27.

2.2.5. Квалификационные требования к репутации

2.2.5.1. Отсутствие за период с ________ по ________ вступивших в законную силу судебных решений, неоднократно (два и более раза) вынесенных не в пользу Претендента, касающихся невыполнения Претендентом своих обязательств по ранее заключенным контрактам (договорам).

2.2.5.2. Документы, подтверждающие квалификационные требования в
части репутации:

а) сведения об участии Претендента в судебных разбирательствах в качестве ответчика по Форме N __ "Репутация: участие в судебных разбирательствах".

2.2.6. Требования к субподрядчикам28

2.2.6.1. В случае передачи части работ на субподряд привлекаемые субподрядчики должны иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее ___ лет и лицензию (в случае, если ее наличие требуется действующим законодательством) на право осуществления деятельности по предмету субподряда.

а) в случае привлечения субподрядных организаций Претендентом производится соответствующая запись в конкурсной заявке по форме N __. В проекте государственного контракта указывается состав и объемы, подлежащих выполнению работ генеральным подрядчиком собственными силами.

б) в случае если субподрядные организации не привлекаются, Претендент обязан включить соответствующую запись в состав конкурсной заявки по форма N __ и проект государственного контракта.

2.2.6.2. Документы, подтверждающие требования к субподрядчикам:

а) лицензии субподрядчиков на право осуществления видов деятельности по предмету конкурса (нотариально заверенные копии);

б) форма N __ - "Сведения о субподрядчиках". Форма N __ предоставляется на каждого субподрядчика, привлекаемого для выполнения работ, составляющих более 10% от общего объема работ.

3. Особые условия Заказчика

3.1. Претендент, подавший заявку в качестве генерального подрядчика обязан выполнить собственными силами следующие виды и объемы работ: _________________________________ (указываются точные ссылки на разделы и пункты Технического задания).

3.2. Сроки производства работ: начало работ - после заключения Контракта и регистрации в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга, окончание работ ______ года.

3.3. Гарантийный срок должен составлять ___________.

3.4. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной без дополнительной индексации.

3.5. Авансирование Претенденту подлежащих выполнению работ по общему правилу не предусматривается.

Авансирование может быть предусмотрено Контрактом в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Иные требования по усмотрению Заказчика.

4. Обмен информацией с Заказчиком (организатором)

Контактным лицом от Заказчика (организатора) по конкурсной процедуре является:

N	Ф.И.О., должность	Контактная информация
1.	...	Тел./факс, E-mail

5. Разъяснение конкурсной документации

Ответ на запрос Претендента в письменной форме в срок не менее чем за ____ дней до окончания срока представления заявок передается под расписку представителю Претендента, либо отправляется ему по почте способом, подтверждающим отправку.

6. Документация, входящая в заявку

6.1. Заявка, подготовленная Претендентом, должна содержать следующие документы:

6.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

6.1.2. Обеспечение заявки (при необходимости - с приложениями), оформленное в соответствии с пунктом 2.6 тома 1 и пунктом 8 тома 2.

6.1.3. Форма N __ - "конкурсная заявка" с указанием названия лота(ов). Цена предложения по лоту(-ам) в форме N 1 проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе, суммы налога на добавленную стоимость.

6.1.4. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсную заявку по форме N __:

а) в случае, если заявку подписал руководитель организации-Претендента, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени организации в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью организации копия);

б) в случае, если заявка подписана не руководителем организации-Претендента или индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания заявки лицу, подписавшему заявку.

6.1.5. Форма N __ - "конкурсное предложение" по каждому лоту отдельно.

6.1.6. Форма N __ - "Календарный план выполнения работ" по каждому лоту отдельно 29.

6.1.7. Форма N __ - "Расчет стоимости ценового предложения" или локальная смета по каждому лоту отдельно.

Ценовые предложения, указанные в формах N __ по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в данном пункте конкурсной документации в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное Претендентом в форме N __ - "конкурсная заявка".

6.1.8. Контракт со всеми необходимыми приложениями представляется по форме проекта контракта, представленной в Приложении N 2, с внесением в него положений конкурсной заявки.

6.1.9. Документы и формы, подтверждающие правомочность и квалификационные требования, предусмотренные пунктами 2.1.7, 2.2.1.3, 2.2.2.5, 2.2.3.2, 2.2.4.2, 2.2.5.2, 2.2.6.2 тома 2

6.1.10. Справочная информация: справка о минимальной заработной плате, установленной Претендентом для своих постоянных работников, которая должна быть не ниже прожиточного минимума, определенного законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о прожиточном минимуме за ______ (указывается период), подписанная руководителем, главным бухгалтером и заверенная печатью Претендента.

7. Порядок формирования цены заявки. Валюта заявки30

7.1. Ценовое предложение должно учитывать:

7.1.1. Условия выполнения работ.

7.1.2. Условия оплаты.

7.1.3. Сроки выполнения работ.

7.1.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

7.1.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

7.1.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

7.2. Расчет стоимости ценового предложения или локальная смета (далее - Расчет) должен (должна) содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет или локальную смету, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Претендент представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания Заказчика и является основанием для отклонения конкурсного предложения соответствующего Претендента.

7.3. Иные требования по усмотрению Заказчика.

8. Обеспечение заявки

8.1. Претендент представляет в составе своей заявки финансовое обеспечение в размере ___%, что составляет _____ руб.

8.2. Обеспечение заявки должно быть в рублях и может иметь одну из следующих форм31:

1) банковская гарантия - оригинал (по форме N __);

2) договор поручительства - оригинал (по форме N __).

8.3. Обеспечение заявки должно быть действительно в течение ________ дней, начиная со дня вскрытия конвертов с заявкой, установленной конкурсной документацией как первоначальная дата вскрытия конвертов.

9. Срок действия заявки

Срок действия заявки составляет _____ календарных дней и указывается Претендентом в форме N __ - "Конкурсная заявка".

10. Компетентная конкурсная комиссия

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является ________ (указывается полное точное наименование государственной конкурсной комиссии Санкт-Петербурга, к компетенции которой в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга относится проведение соответствующего конкурса, например: Государственная конкурсная комиссия при Правительстве Санкт-Петербурга).

11. Срок и место подачи заявок

Заявки должны быть доставлены претендентами по адресу: __________________ (пример: секретариат Государственной конкурсной комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга и межведомственных государственных конкурсных комиссий Санкт-Петербурга: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 16, к. 104) не позднее времени и даты (указывается время и дата).

12. Вскрытие конвертов с заявками

Вскрытие конвертов с заявками произойдет (указывается точное дата, место и время вскрытия заявок).

13. Критерий определения победителя конкурса

13.1. Критерий оценки - минимальная обоснованная твердая (фиксированная) стоимость продукции (максимальный объем продукции на выделенный лимит финансирования или иной критерий, предусмотренный действующим законодательством)32 по соответствующему лоту(-ам), предложенная Претендентом, допущенным конкурсной комиссией к участию в конкурсе, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.

13.2. В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более Претендентов, победителем конкурса будет признан Претендент, предложивший наибольший срок гарантийных обязательств33.

-----------------------------

1 Нумерацию форм Заказчик самостоятельно устанавливает в томе 2 конкурсной документации.

2 Такой документ может не содержаться в конкурсной документации, если работа носит разовый характер. В таком случае форма N __ не включается в конкурсную документацию.

3 Не более трех лет.

4 Заказчик может установить требование наличия опыта выполнения функций генерального подрядчика.

5 Не более трех лет (по реставрационным работам - не более пяти лет).

6 Заказчик может также установить требования, в соответствии с которыми опыт работы должен быть по сложности и объемам аналогичным с предметом конкурса.

7 Заказчиком могут быть установлены требования к определенному годовому объему генподрядных работ и объему работ, выполненных собственными силами.

8 Не более 70 процентов.

9 Данный коэффициент включается в конкурсную документацию по смотрению# заказчика.

10 Как правило, за последний полный финансовый год.

11 Требование об отсутствии убытков за последний отчетный период включается в конкурсную документацию по усмотрению заказчика.

12 Не более десяти процентов.

13 Данное требование устанавливается по усмотрению заказчика.

14 Как правило, за последний полный финансовый год.

15 Требование о предоставлении актов аудиторских проверок устанавливается по усмотрению заказчика.

16 В случае если установлено требование к коэффициенту текущей ликвидности.

17 В случае если установлено квалификационное требование, предусмотренное пунктом 2.2.2.5 тома 2.

18 Квалификационные требования к обеспеченности трудовыми ресурсами включаются в конкурсную документацию по усмотрению заказчика только по форме, установленной пунктом 2.2.3 тома 2. Данные требования могут не включаться в конкурсную документацию.

19 Указанные лица могут иметь любое высшее или среднее профессиональное образование, в том числе и не по профилю конкурса.

20 Не более 50 процентов.

21 Не более трех лет.

22 Не более пяти лет.

23 Не более трех лет.

24 Не более трех лет.

25 Квалификационные требования к материально-технической оснащенности включаются в конкурсную документацию по усмотрению заказчика только по форме, установленной пунктом 2.2.4 тома 2. Данные требования могут не включаться в конкурсную документацию.

26 Данное требование устанавливается по усмотрению заказчика.

27 В случае если установлено квалификационное требование, предусмотренное пунктом 2.2.4.2 тома 2.

28 Пункт 2.2.6 включается в том 2 по усмотрению государственного заказчика.

29 Такой документ может не содержаться в томе 2, если работа носит разовый характер. В таком случае форма N __ не включается в том 2.

30 Содержание пункта 7 тома 2 является примерным. Заказчик самостоятельно определяет содержание пункта 7 тома 2.

31 Указываются приемлемые формы обеспечения.

32 Выбирается один из критериев по усмотрению государственного заказчика.

33 Выбирается данный либо один из иных критериев по усмотрению государственного заказчика в соответствии с действующим законодательством.