Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 14 июля 2005 г. N 48-р "Об утверждении единых требований к оформлению конкурсной документации для конкурсных процедур без предварительного квалификационного отбора, проводимых государственными заказчиками Санкт-Петербурга"
- Приложение N 6. Образцы форм для заполнения к конкурсной документации для проведения открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга
Приложение N 6. Образцы форм для заполнения к конкурсной документации для проведения открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга
Приложение N 6
к распоряжению Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
Образцы форм для заполнения
к конкурсной документации для проведения открытого конкурса
без предварительного квалификационного отбора на право заключения
государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку товаров,
работ и услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга
Наименование Претендента ______________
Форма N ___
Конкурсная заявка
Дата ________
В Конкурсную комиссию
Адрес:
_________________________________________________________________________
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, ____________________________ (полное наименование
организации или индивидуального предпринимателя) предлагаем выполнить
работы, осуществить поставку, оказать услуги (выбрать нужное) в полном
соответствии с условиями конкурсной документации в объеме:
по Лоту N 1: на сумму ______________ рублей _____ копеек
(в том числе НДС ____________ рублей _____ копеек)
по Лоту N ... на сумму ______________ рублей ______ копеек
(в том числе НДС ____________ рублей _____ копеек)
что соответствует прилагаемому Расчету стоимости ценового
предложения (локальной смете), Таблице цен на предлагаемый ассортимент
товара (выбрать нужное), который(-ая) является неотъемлемой частью
настоящей конкурсной заявки.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая
конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении Контракта
будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Настоящим подтверждаем, что данная Конкурсная заявка действует в
течение ______ дней с даты вскрытия конвертов, установленной томом 2
конкурсной документации как первоначальная дата вскрытия конвертов.
Обеспечение конкурсной заявки, предусмотренное в конкурсной
документации, представлено.
Для проверки сведений либо разъяснений представленных в пакете
документов вы можете связаться для получения информации по телефонам:
Контактное лицо Средство связи
Мы признаем, что Вы не обязаны принять нашу конкурсную заявку или
вообще какую-либо заявку, полученную Вами и вправе отклонить все
конкурсные заявки без объяснения причин.
К настоящей заявке прилагаем:
1. (опись документов)...
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента ___________________
Форма N _______
Общие сведения: Юридические лица
1. Полное название организации
2. Прежнее название организации
3. Форма собственности
4. Дата, место, орган регистрации
5. ИНН:
6. Почтовый адрес:
7. Юридический адрес:
8. Банковские реквизиты:
9. Руководитель: должность,
фамилия, имя, отчество
9. Телефон
10. Факс
_________________________________________________________________________
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента ____________________
Форма N _______
Общие сведения: Индивидуальные предприниматели
Ф.И.О
Предпринимателя
Гражданство
Паспортные данные
Регистрация по месту жительства
Почтовый адрес
Дата, место, орган регистрации
предпринимателя
Банковские реквизиты
Телефон, факс
Индивидуальный предприниматель подпись Ф.И.О.
Наименование Претендента
____________________________
Форма N ___ (для поставок товаров)
Конкурсное предложение
Наименование участника конкурса: ________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
N телефона: _____________________________________________________________
N телефакса: ____________________________________________________________
- Наименование предмета конкурса: ___________________________________
1. Согласие с Особыми условиями Заказчика (да/нет)___________________
в том числе: ____________________________________________________________
1.1. Сроки поставок по Контракту:
Начало поставки: ______ Окончание поставки: _____ (в соответствии с
Календарным планом выполнения поставок - форма N 3а).
1.2. Гарантийные обязательства
Поставщик принимает на себя следующие гарантийные обязательства:
(срок гарантийных обязательств, прочие обязательства).
1.3. Цена конкурсного предложения:
/-------------------------------------------------------------\
| Гарантирую выполнение поставки в полном объеме |
| и в указанные сроки за: |
| _______________________________________ руб. ___ коп. |
|(Общая стоимость поставки указывается в ценах _________ руб.,|
| с учетом НДС и всех других обязательных платежей |
| цифрами и прописью. |
| В т.ч. НДС: _____________________ руб. ______ коп. |
| |
| Указанная цена является твердой (фиксированной) |
\-------------------------------------------------------------/
Стоимость поставляемого товара соответствует Таблице цен на
предлагаемый ассортимент товаров, которая является неотъемлемой частью
настоящей конкурсной заявки (форма N 3б).
Срок действия данного предложения с _____ по ______ включительно.
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента ____________________
Форма N ___ (для поставок товаров)
Календарный план выполнения поставок
________________________________
начало поставки ____________________ окончание поставки _________________
/----------------------------------\
|Наименование| Объем поставки |
| товара |---------------------+----------------------------------\
| |Единица|Кол-во|Стои- | месяц |и т.д.|
| |изме- | |мость |---------------------------+------|
| |рения | |тыс. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | |руб. |неделя|неделя|неделя|неделя| |
|------------+-------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------+-------+------+------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | |
|------------+-------+------+------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | |
|------------+-------+------+------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------/
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента
____________________________
Форма N ___ (для поставок товаров)
Таблица цен на предлагаемый ассортимент товаров
| N п/п |
Наименование товара (Лот) |
Характе- ристика товара (с указа- нием комплект- ности, фасовки) |
Страна проис- хожде- ния, завод- изгото- витель |
Ед. изм. |
Цена за ед. това- ра (руб.) |
Кол-во товара к пос- тавке |
Цена тран- спортировки внутри страны, страхование и сопутст- вующие за- траты |
Общая стои- мость това- ра, вкл. НДС (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Итого: |
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Главный бухгалтер подпись Ф.И.О.
Наименование Претендента ____________________
Форма N ___ (для выполнения работ)
Конкурсное предложение
Наименование участника конкурса: ________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
N телефона: _____________________________________________________________
N телефакса: ____________________________________________________________
- Наименование предмета конкурса: ___________________________________
1. Согласие с Особыми условиями Заказчика (да/нет)___________________
в том числе: ____________________________________________________________
1.1. Сроки выполнения работ:
Начало работ: _______. Окончание работ: _________ (в соответствии с
Календарным планом выполнения работ - форма N 3а).
1.2. Гарантийные обязательства:
Подрядчик принимает на себя следующие гарантийные обязательства
(срок гарантийных обязательств, прочие обязательства).
1.3. Цена конкурсного предложения:
/-------------------------------------------------------------\
| Гарантирую выполнение работ в полном объеме |
| и в указанные сроки за: |
| _______________________________________ руб. ___ коп. |
| (Общая стоимость работ указывается в ценах _________ руб., |
| с учетом НДС и всех других обязательных платежей |
| цифрами и прописью. |
| В т.ч. НДС: _____________________ руб. ______ коп. |
| |
| Указанная цена является твердой (фиксированной) |
\-------------------------------------------------------------/
Стоимость работ соответствует Расчету стоимости ценового предложения
(локальной смете), который(-ая) является неотъемлемой частью настоящей
конкурсной заявки.
Срок действия данного предложения с ________ по _____________
включительно.
Информация о привлечении для выполнения работ по Контракту
организаций по договорам субподряда:
1._____________
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента ____________________
Форма N ___ (для выполнения работ)
Календарный план выполнения работ
________________________________
(наименование объекта)
начало работ __________ окончание работ __________
| Наименование работ |
Объем работ | Состав исполнителей |
График работ (недели, месяцы) | |||||||
| Еди- ница изме- рения |
Кол- во |
Стои- мость тыс. руб. |
Бригады, звенья, профес- сии |
Кол- во, чел. |
месяц | и т.д. | ||||
| 1 неделя |
2 неделя |
3 неделя |
4 неделя |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента
____________________________
Форма N ___ (для выполнения работ и оказания услуг)
Расчет стоимости ценового предложения
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Главный бухгалтер подпись Ф.И.О.
Наименование Претендента
____________________________
Форма N ___ (для оказания услуг)
Конкурсное предложение
Наименование участника конкурса: ________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
N телефона: _____________________________________________________________
N телефакса: ____________________________________________________________
- Наименование предмета конкурса: ___________________________________
1. Согласие с Особыми условиями Заказчика (да/нет)___________________
в том числе: ____________________________________________________________
1.1. Сроки оказания услуг:
Начало оказания услуг: _______. Окончание оказания услуг: ___________
(в соответствии с Календарным планом оказания услуг - форма N 3а).
1.2. Гарантийные обязательства:
Подрядчик принимает на себя следующие гарантийные обязательства
(срок гарантийных обязательств, прочие обязательства).
1.3. Цена конкурсного предложения:
/-------------------------------------------------------------\
| Гарантирую оказание услуг в полном объеме |
| и в указанные сроки за: |
| _______________________________________ руб. ___ коп. |
| (Общая стоимость работ указывается в ценах _________ руб., |
| с учетом НДС и всех других обязательных платежей |
| цифрами и прописью. |
| В т.ч. НДС: _____________________ руб. ______ коп. |
| |
| Указанная цена является твердой (фиксированной) |
\-------------------------------------------------------------/
Стоимость соответствует Расчету стоимости ценового предложения
(локальной смете), который(-ая) является неотъемлемой частью настоящей
конкурсной заявки.
Срок действия данного предложения с _____ по ______ включительно.
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента ___________________________
Форма N ___ (для оказания услуг)
Календарный план оказания услуг
________________________________
начало оказания услуг ______ окончание оказания услуг ______
/------------\
|Наименование|
| услуг |------------------------------------------------------\
| |Стоимость | месяц |и т.д.|
| |тыс. руб. |------------------------------------+------|
| | |1 неделя|2 неделя|3 неделя |4 неделя| |
|------------+----------+--------+--------+---------+--------+------|
| 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------+----------+--------+--------+---------+--------+------|
|------------+----------+--------+--------+---------+--------+------|
|------------+----------+--------+--------+---------+--------+------|
\-------------------------------------------------------------------/
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента ____________________
Форма N _______
Справочная информация: Контактные лица
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контакт 1 Телефон 1
Контакт 2 Телефон 2
Справки по кадровым вопросам
Контакт 1 Телефон 1
Контакт 2 Телефон 2
Справки по техническим вопросам
Контакт 1 Телефон 1
Контакт 2 Телефон 2
Справки по финансовым вопросам
Контакт 1 Телефон 1
Контакт 2 Телефон 2
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента
____________________________
Форма N _______
Аффилированные лица
Сведения о лицах (юридических и физических), которые имеют право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал
Претендента.
1.1. Юридические лица:
Полное наименование Юридический адрес Телефон для справок
1.2. Физические лица:
Ф.И.О Паспортные данные Телефон для справок
2. Настоящим подтверждаю, что должностные лица (служащие) Заказчика
не являются членами Совета директоров (наблюдательного совета) и иного
коллегиального органа управления; членами коллегиального органа
Претендента, не осуществляют полномочия единоличного исполнительного
органа Претендента. И иным образом не относятся к аффилированным лица
Претендента.
3.
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента
____________________________
Форма N _______
Репутация: Участие в судебных разбирательствах
Претендент предоставляет данные о своем участии в судебных процессах
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной
деятельностью по договорам, заключенным в течение _______________
(указывается период).
| N п/п |
Наиме- нование суда |
Предмет и цена иска (в тыс. руб.) |
Решение суда и дата вступления решения в законную силу |
Форма процессуального участия Участника конкурса (истец, ответчик, третье лицо) |
Полное наименование других сторон с указанием их формы процессуального участия |
| --- | ------- | --------- | ----------- | ----------------- | ------------------ |
Настоящим подтверждаю, что Претендент - _______________ не имеет:
судебных разбирательств, касающихся невыполнения своих обязательств по
ранее заключенным договорам, решения по которым принимались судом не в
пользу Претендента.
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента
____________________________
Форма N _______
Материально-технические ресурсы
/-----------------------------------------------------------\
| N |Наимено-| Данные об | Источник оборудования |
|п/п|вание |оборудовании, которое | |
| |оборудо-| будет использовано, | |
| |вания |при реализации проекта| |
| | |----------------------+---------------------------------\
| | |Марка,|Кол-во | Год | Место-|Владелец| Вид договора |
| | |модель| |выпуска| нахож-|оборудо-|(аренда, лизинг,|
| | | | | | дение | вания |прокат и т.д.), |
| | | | | | | | срок договора |
|---+--------+------+-------+-------+-------+--------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+--------+------+-------+-------+-------+--------+----------------|
| | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------/
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента
____________________________
Форма N _______
Кадровые ресурсы
| N п/п |
Зани- маемая долж- ность |
Ф.И.О. | Образова- ние и специаль- ность |
Стаж работы (общий) |
Стаж работы (в занимаемой должности) |
Общий на анало- гичных работ |
Год последней переподготов- ки, повышения квалификации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента
____________________________
Форма N ______ (для поставок товаров)
Опыт поставок
(Сведения об опыте поставки аналогичных товаров)
| N п/п |
N и дата заключения контракта |
Наименование Покупателя, адрес, телефон, контактное лицо |
Предмет и объем поставки |
Период (сроки) поставки |
Цена контракта, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего: |
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента
_____________________________
Форма N ___ (для выполнения работ и оказания услуг)
Опыт выполнения работ (услуг)
(Сведения об опыте выполнения аналогичных работ, услуг)
| N п/п |
N и дата заключения контракта |
Наименование Заказчика, адрес, телефон, контактное лицо |
Предмет контракта |
Сроки выполнения работ (услуг) |
Цена контракта, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего: |
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента __________________________
Форма N ____ (для выполнения работ)
Сведения о субподрядчиках
| N п/п |
Наименование организации |
Вид работ, на которые привлекается организация |
Лицензии на соответствующий вид работ |
Опыт работы организации |
| 1 ----- |
2 ------------ |
3 -------------------- |
4 --------------- |
5 ----------- |
Руководитель организации, должность подпись Ф.И.О.
М.П.
Наименование Претендента
____________________________
Форма N _______
Банковская гарантия конкурсной заявки
Дата, исх. номер
_________________________________________________________________________
(наименование банка)
код ОКПО: ________________ кор/счет: _______________ в __________________
БИК __________________, Генеральная лицензия N _____ от ________________,
ИНН ______________, юридический адрес: _________________________________,
далее именуемый "Гарант", настоящим безотзывно гарантирует _____________
Заказчику ________________, далее именуемому "Бенефициар", безусловно
выплатить сумму, составляющую: ________________________________________.
в случае, если ________________ (название, юридический адрес претендента)
_______ далее именуемый "Принципал":
а) отзывает или изменяет свою конкурсную заявку в течение срока ее
действия, указанного им самим в заполненной им форме конкурсной заявки
после наступления установленной в конкурсной документации даты вскрытия
конвертов с конкурсными заявками;
б) по результатам конкурса откажется подписать Контракт, если
конкурсная заявка Принципала будет признана выигравшей и Принципал будет
уведомлен об этом способом, установленным в конкурсной документации.
Банк обязуется выплатить Бенефициару вышеуказанную сумму после
получения его первого письменного запроса, при этом не требуя от
Бенефициара обоснования этого запроса, при условии, что в своем запросе
Бенефициар отметит, что сумма причитается ему в связи с тем, что имело
место одно из двух или оба указанных выше условия, уточнив имевшее место
условие или условия.
Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи или с ______________
Требование по настоящей Гарантии может быть предъявлено по
"__"___________ 200_ г. включительно, и по истечении этого срока
настоящая Гарантия утрачивает силу. Утратившая силу Гарантия должна быть
возвращена нам без наших дополнительных запросов.
Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.
Уполномоченное лицо банка подпись Фамилия И.О.
М.П.
Главный бухгалтер подпись Фамилия И.О.
Примечание. Указанные требования к банковской гарантии относятся к
содержанию документа. Требования к форме банковской гарантии
(бланку) устанавливаются кредитной организацией. Подпись на банковской
гарантии должна быть расшифрована с указанием должности, подписавшего
банковскую гарантию.
Наименование Претендента
_____________________________
Форма N _______
Договор поручительства в целях обеспечения конкурсной заявки
г. Санкт-Петербург "__"__________________ 200_ г.
По настоящему договору ________________________________ (наименование
Поручителя конкурса), выступающее в качестве должника (далее именуемое
"Должник"), и _______________________ (наименование организации
Поручителя), выступающее в качестве поручителя (далее именуемое
"Поручитель"), имеют обязательства перед _______________________________,
выступающим в качестве кредитора (далее именуемое "Кредитор"), по
проводимому открытому конкурсу _________________________________ на сумму
___________________ руб., на которую платеж будет произведен полностью и
своевременно.
Мы, нижеподписавшиеся, Должник и Поручитель, обязуемся выплатить
Кредитору вышеуказанную сумму после получения его первого письменного
запроса и в случае:
а) отзывает или изменяет свою конкурсную заявку в течение срока ее
действия, указанного им самим в заполненной им форме конкурсной заявки
после наступления установленной в конкурсной документации даты вскрытия
конвертов с конкурсными заявками;
б) по результатам конкурса откажется подписать Контракт, если
конкурсная заявка Принципала будет признана выигравшей и Принципал будет
уведомлен об этом способом, установленным в конкурсной документации.
Настоящий договор будет оставаться в силе в течение ____________ дней
(период: с ___________ по ________________) включительно со дня вскрытия
конверта с конкурсной заявкой Должника, установленной как первоначальная
дата вскрытия конвертов и любой связанный с этим запрос должен быть
передан Поручителю не позднее вышеуказанной даты.
Данный Контракт не дает никаких прав действия никакому юридическому
или физическому лицу, за исключением названного в нем Кредитора или
уполномоченных, правопреемников, распорядителей заказа.
Должник: Поручитель:
адрес, реквизиты адрес, реквизиты
________________________ _____________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.