Приложение 4. Форма N 7.3. Государственный контракт

Форма N 7.3

Приложение 4

к распоряжению

от 12 февраля 2004 г. N 39-р

Государственный контракт N

г. Санкт-Петербург                                "___" _________ 200_ г.

____________________,  (далее     Заказчик),   в   лице   ______________,

действующего   на   основании   _____________,   с   одной   стороны   и

_________________,   в   лице   Генерального   директора   _____________,

действующего на основании ____________  (далее    Поставщик),  с  другой

стороны, заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет Государственного контракта:

1.1. Поставщик обязуется поставить _________________, осуществить монтаж, пуско-наладочные работы и инструктаж (обучение) персонала (далее - "Товар") в соответствии со Спецификацией (Приложение N 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта в ____________________, (далее Получатель), Получатель обязуется обеспечить приемку и условия для монтажа, а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям технических паспортов на изделия, входящие в Приложение N 2.

1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов поставки определяются Графиком поставки товаров и выполнения сопутствующих услуг (Приложение N 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.

II. Стоимость и порядок расчетов

    2.1.  Общая  стоимость  поставляемого  Товара  в  рамках   настоящего

Государственного контракта составляет сумму  ______  (_____)  рублей  ___

копеек,  в  т.ч.  НДС  -  _______   (_______)   рублей     ______ копеек,

осуществляемого монтажа, пуско-наладочных работ и  инструктажа (обучения)

персонала в рамках настоящего Государственного контракта составляет сумму

______________ (____________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС - ___________

(_________) рублей ____ копеек.

    2.2. Оплата поставляемого Товара, монтажа,  пуско-наладочных   работ и

инструктажа (обучения) персонала, производится за счет средств городского

бюджета при условии и  по  мере  поступления  бюджетных  средств.  Оплата

производится по статье ____________, код целевой статьи ________________,

код экономической статьи.

    Лимит на 2004 год - _________________________________.

2.3. Установленная настоящим контрактом стоимость поставляемого Товара или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем поставляемого Товара.

В случае увеличения или уменьшения объема поставляемого Товара или его стоимости по соглашению сторон может быть соответственно изменена цена Товара, установленная в соответствии с настоящим контрактом.

2.4. Основанием для оплаты в соответствии с п. 2.1. настоящего контракта поставленного Товара является товарная накладная, счет-фактура, акт сдачи-приемки поставленного Товара и акт выполненных работ по монтажу, пуско-наладочным работам и инструктажу (обучению) персонала, подписанные Получателем и представленные в бухгалтерию Заказчика.

2.5. Оплата производится в течение 10-ти банковских дней с момента поставки товара.

2.6. Заказчик по дополнительному соглашению с Поставщиком имеет право на досрочную оплату по настоящему Государственному контракту.

2.7. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате Товара в полном объеме с момента списания денежных средств со счета Заказчика, в сумме, указанной в п. 2.1 настоящего Государственного контракта, на расчетный счет Поставщика.

III. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Перечень и количество единиц поставляемого Товара Поставщиком Получателю, приведен в Приложении N 2.

3.2. Поставка Товара и выполнение сопутствующих услуг осуществляется Поставщиком согласно Приложению N 1.

3.3. Датой поставки Товара (моментом перехода права собственности) признается дата подписания Получателем товарной накладной и акта приема-передачи.

3.4. Поставщик признается исполнившим свои обязательства по поставке Товара в полном объеме с момента подписания товарной накладной и акта приема-передачи Получателем согласно п. 3.3. настоящего Государственного контракта.

3.5. Монтаж, пуско-наладочные и другие виды работ, согласно Приложению N 1, производятся Поставщиком на основании соответствующей письменной заявки Получателя при условии готовности помещения для проведения указанных работ.

3.6. Поставщик признается исполнившим свои обязательства по монтажу, пуско-наладке и другим видам работ, указанным в Приложении N 1, в полном объеме с момента подписания Получателем соответствующего акта выполненных работ.

3.7. Поставщик по согласованию с Заказчиком и Поставщиком имеет право на досрочную поставку Товара по настоящему Государственному контракту.

3.8. Отгрузка Товара осуществляется сопроводительными документами Поставщика: счетом-фактурой, товарной накладной.

3.9. Приемка поставленного Товара по количеству и качеству осуществляется Поставщиком по месту доставки и подтверждается актом приема-передачи, подписанным полномочными представителями сторон.

3.10. В случае мотивированного отказа Получателя от приемки Товара сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.11. Распаковка Товара, поставляемого по настоящему Государственному контракту, и прием его на гарантию, осуществляется представителем Поставщика на территории Получателя.

3.12. Гарантийный срок эксплуатации поставленного Товара составляет 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента его поставки.

3.13. Доставка осуществляется собственным автотранспортом Поставщика и за его счет.

3.14. Оригиналы документов: товарно-транспортная накладная, счет-фактура, акт приема-передачи, подписанный полномочными представителями сторон, акт ввода в эксплуатацию, акт инструктажа (обучения) персонала представляются в бухгалтерию Заказчика и Получателя.

IV. Ответственность сторон:

4.1. Поставщик должен предоставить Заказчику обеспечение выполнения Контракта на сумму, равную 3 (три) % от цены Контракта. Обеспечение выполнения Контракта предоставляется в форме банковской гарантии. Обеспечение выполнения Контракта возвращается Поставщику не позднее, чем через 28 (двадцать восемь) дней после даты завершения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, за исключением гарантийных.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Государственному контракту Поставщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Просрочка поставки Товара в соответствии с п. 3.3. Государственного контракта, влечет за собой уплату Поставщиком неустойки в виде пени в размере 0,3 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

4.4. Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Государственному контракту.

4.5. Споры, возникшие при исполнении и толковании условий настоящего Государственного контракта, а также приложений и дополнительных соглашений к нему, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

V. Прочие условия:

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Государственному контракту, а именно: стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

5.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 15 дней, то каждая из сторон будет иметь право расторгнуть настоящий Государственный контракт.

5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по указанным причинам, должна о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств немедленно извещать другую сторону в письменном виде и в подтверждение представлять соответствующие документы.

VI. Заключительные положения:

6.1. При просрочке в поставке Товара Получатель вправе отказаться от принятия, а Заказчик от оплаты не поставленного Товара в одностороннем порядке, заблаговременно уведомив об этом Поставщика, либо по дополнительному соглашению согласовать с Поставщиком новые сроки поставки, а если необходимо, и другие условия выполнения настоящего контракта.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего по качеству требованиям, установленным настоящим контрактом, предварительно уведомив об этом Поставщика.

6.3. При уменьшении в установленном порядке размера бюджетных средств, выделенных для финансирования Заказчика, по дополнительному соглашению Стороны должны согласовать новые сроки поставки, а если необходимо, и другие условия выполнения настоящего контракта.

6.4. Заказчик и Получатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях:

- при не достижении соглашения, предусмотренном п. 6.1, 6.3.;

- в случае грубого нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств.

6.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Государственному контракту рассматриваются в качестве его неотъемлемой части.

6.6. Все приложения и уведомления по настоящему Государственному контракту осуществляются сторонами в письменной форме.

6.7. Настоящий Государственный контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и внесения в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Государственному контракту.

6.8. Настоящий Государственный контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

VII. Адреса и реквизиты сторон.

Поставщика:

Заказчика:

          От Поставщика:                       От Заказчика:

        Генеральный директор

        ____________________                _____________________

        "__" ________ 200_ г.               "___"_________ 200 г.