Приложение N 24. Форма государственного контракта

Приложение N 24

к распоряжению

от 13 июля 2004 г. N 231-р

            Государственный контракт N _______ от _________.

________________________________________________________________________,

именуемый    в   дальнейшем   "Государственный    заказчик",    в    лице

________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________, с одной стороны,

и ________________________________________________________________ в лице

_______________________________________________, действующий на основании

____________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик",

с  другой  стороны,  заключили   настоящий   государственный  контракт  о

нижеследующем:

1. Предмет контракта

    1.1. По  настоящему  контракту  Подрядчик обязуется  в  установленный

срок по заданию Государственного заказчика  выполнить следующие работы:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(далее   -   работы)   по    капитальному   ремонту   (реконструкции)

________________________________________________________________________,

находящегося по адресу: _______________________________ (далее - Объект),

а  Государственный  заказчик  обязуется  обеспечить  оплату по настоящему

контракту.

    1.2. Подрядчик  выполняет  работы  в соответствии  с проектно-сметной

документацией,   утвержденной   в   установленном   порядке,  технической

документацией, определяющей  объем,  содержание работ  и  предъявляемые к

ним требования,  а также условиями  настоящего  контракта,  определяющими

цену работ и сроки их выполнения.

2. Срок выполнения работ

    2.1. Сроки выполнения  работ  по  настоящему  контракту  определяются

сторонами  Календарным  графиком   работ   (приложение   1),   являющемся

неотъемлемой частью настоящего контракта.

    2.2. Начало выполнения работ по настоящему контракту ______________.

    2.3.  Конечный  срок  выполнения  работ   по   настоящему   контракту

____________.

    2.4.  Начало  выполнения   работ,   предусмотренных   государственным

контрактом, не может наступать ранее обязательного включения контракта  в

"Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга".

3. Стоимость работ и порядок расчетов

    3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  определяется

сметной  документацией  (приложение  2),  которая  является  неотъемлемой

частью  настоящего  контракта,  и  составляет  __________________________

рублей, в том числе НДС _______________ руб.

    Установленная настоящим контрактом стоимость  работ  или   порядок ее

определения не могут быть изменены в одностороннем порядке, в том числе в

случае, когда  в  момент  заключения  контракта  исключалась  возможность

предусмотреть полный объем подлежащих выполнению  работ  или  необходимых

для этого расходов.

    В  случае  увеличения  объема  подлежащих  выполнению  работ  или  их

стоимости по соглашению сторон может быть  соответственно  изменена  цена

работ, установленная  в  соответствии  с  настоящим  контрактом,  которая

оформляется   протоколом   с   приложением   трехсторонних    актов    на

дополнительные (скрытые)  работы,  ведомости  объемов  работ  и   сметы в

пределах утвержденного годового лимита финансирования работ.

    3.3.    Оплата    выполненных    Подрядчиком    работ    производится

Государственным  заказчиком  по  мере  поступления   бюджетных   средств,

предусмотренных по целевой статье расходов _______________, экономической

статье _____________, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга о бюджете

Санкт-Петербурга на 200_ год. Оплата выполненных работ  осуществляется  в

пределах годового лимита финансирования работ,  установленных   Законом о

бюджете Санкт-Петербурга на 200_ год.

    3.4. Основанием для оплаты  выполненных  Подрядчиком  работ  являются

акты о приемке выполненных работ  (Форма  КС-2)  и  справка  о  стоимости

выполненных работ и затрат (форма КС-3).

    3.5.   Работы,   выполненные   Подрядчиком    с       отклонениями от

проектно-сметной документации, технического задания на проведение работ и

требований исходных данных  или  нормативно-правовых  актов  оформляются

трехсторонним актом (Государственный заказчик,  Подрядчик  и  технический

надзор) и не подлежат оплате  Государственным  заказчиком  до  устранения

Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

    4.1. Государственный заказчик обязан:

    4.1.1. В течение ___ дней после подписания государственного контракта

предоставить Подрядчику объект капитального ремонта  (реконструкции)  для

выполнения   работ   с   оформлением   в   установленном     порядке акта

приема-передачи.

    4.1.2. Передать  Подрядчику  в  течение  ___  дней  после  подписания

государственного контракта утвержденную и согласованную  в  установленном

порядке   проектно-сметную   документацию,   а    также    разрешительную

документацию.

    4.1.3.  Обеспечить  в  течение   всего   периода     выполнения работ

технический и авторский надзор в установленном порядке.

    4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и  подписывать

акты на скрытые работы.

    4.1.5.  Осуществлять  контроль  и  надзор  за   ходом   и   качеством

выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения  и  за  соответствием

установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов  и

оборудования,  не  вмешиваясь   при   этом   в   оперативно-хозяйственную

деятельность Подрядчика.

    4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий

настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных  работ,

или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику  в  письменной

форме, назначив срок их устранения.

    4.1.7.  Оплачивать  выполненные  Подрядчиком   работы   на   условиях

настоящего контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх  лимитов

их  финансирования,  установленных  росписью   бюджета   по     целевым и

экономическим статьям на 200_ год.

    4.1.8. После окончания выполнения работ  Подрядчиком   организовать и

осуществить приемку их результатов с  оформлением  акта   сдачи-приемки в

эксплуатацию законченного капитальным ремонтом (реконструкцией) объекта.

    4.2. Подрядчик обязан:

    4.2.1.  Принять  по  оформленному  в   установленном     порядке акту

приема-передачи от Государственного заказчика объект капитального ремонта

(реконструкции), проектно-сметную и иную  документацию,  необходимую  для

выполнения работ по настоящему контракту.

    4.2.2.  Выполнить  предусмотренные   настоящим   контрактом   работы,

обеспечив  их  надлежащее  качество  в  соответствии  с  проектно-сметной

документацией, строительными нормами и правилами, в сроки,  установленные

настоящим контрактом.

    4.2.3. Обеспечивать выполнение  работ  с  соблюдением  норм  пожарной

безопасности, техники  безопасности,  охраны  окружающей  среды,  зеленых

насаждений и земельного участка.

    4.2.4.  Обеспечить   уборку   территории,   прилегающей     к объекту

капитального ремонта  (реконструкции),  чистоту  выезжающего  транспорта,

содержать в исправном состоянии ограждения.

    4.2.5. Немедленно письменно предупредить  Государственного  заказчика

при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые  грозят

годности  или  прочности  результатов  выполняемых  работ  либо   создают

невозможность их завершения в срок.

    4.2.6.  Исполнять  полученные  в  ходе  выполнения   работ   указания

Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие  журналы,

а также в срок, установленный  предписанием  Государственного  заказчика,

устранять обнаруженные  им  недостатки  в  выполненной  работе   или иные

отступления от условий настоящего контракта.

    4.2.7. Обеспечивать сохранность объекта, материалов  и  оборудования,

находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а  также

в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи  объекта

в эксплуатацию.

    4.2.8. Обеспечивать Государственному заказчику возможность контроля и

надзора за ходом выполнения работ, качеством  используемых   материалов и

оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к

любому конструктивному элементу объекта, представлять  по  их  требованию

отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

    4.2.9. Постоянно  вести  журнал  учета  выполненных  работ    N ___ и

своевременно оформлять исполнительную  документацию  и  акты  на  скрытые

работы, извещая Государственного заказчика  не  менее  чем  за  3  дня  о

времени освидетельствования скрытых работ.

    4.2.10. Вести работы по настоящему контракту при наличии  действующей

лицензии и иных разрешений, выдаваемых  уполномоченными  государственными

органами.

    4.2.11. Привлекать для выполнения работ  субподрядные   организации и

организации,  поставляющие   оборудование   только   с   предварительного

письменного согласия Государственного заказчика.

    4.2.12. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей  комиссии,

а  также  совместно  с  Государственным  заказчиком   -   Государственной

приемочной комиссии, передав  при  этом  Государственному   заказчику всю

исполнительную документацию, относящуюся к  выполненным  работам  (в  том

числе все счета на  поставленные  материалы  и  оборудование  и   акты на

скрытые работы и т.п. согласно действующей нормативной документации).

    4.2.13. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение  3  дней   или в

иные согласованные с Государственным заказчиком сроки вывезти за  пределы

объекта принадлежащие ему  временные  сооружения,  механизмы,  материалы,

оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

    4.2.14. При выполнении работ обеспечивать соответствие  объекта  (его

отдельных частей, установленного оборудования) качеству в  течение  всего

гарантийного срока его  эксплуатации  (который  составляет  не   менее 12

месяцев со дня сдачи в эксплуатацию),  условиям  настоящего   контракта и

проектно-сметной документации.

    4.2.15. Выполнить иные обязанности,  предусмотренные  законом,  иными

правовыми актами и настоящим контрактом.

    4.2.16. Осуществлять работы  по  настоящему  контракту  на  основании

лицензии ___________________, выданной _______________________________.

    В случае прекращения действия лицензии Подрядчика или приостановки ее

действия  Подрядчик  в  течение  ____  дней  обязан  уведомить  об   этом

Государственного заказчика.

    4.3. Государственный  заказчик  в  одностороннем  порядке  расторгает

настоящий контракт, и объект выставляется на повторные торги.

    4.4. Государственный заказчик вправе требовать надлежащего выполнения

настоящего контракта.

    4.5. Подрядчик вправе требовать оплаты в  случае  полного  исполнения

обязательств по настоящему контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

    5.1. При завершении всех  работ  по  настоящему  контракту  Подрядчик

письменно извещает Государственного  заказчика  о  готовности   объекта к

сдаче в эксплуатацию.

    5.2. Государственный заказчик,  получивший  сообщение   Подрядчика, в

срок не позднее 3 дней приступает к приемке результата выполненных работ,

назначает проведение рабочей и государственной приемочных комиссий.

    5.3.  Сдача  объекта  Подрядчиком  в  эксплуатацию  и     приемка его

Государственным  заказчиком   оформляется   Актом,     подписанным обеими

сторонами  и  представителями  иных  заинтересованных  лиц,    входящих в

приемочную комиссию, и утвержденным Государственным заказчиком.

    5.4. Приемке объекта должны предшествовать предварительные  испытания

смонтированного  оборудования,   проводимые   Подрядчиком   при   участии

представителей Государственного заказчика и  иных  заинтересованных  лиц.

Приемка объекта может осуществляться только при положительном  результате

предварительных    испытаний.    Результаты     испытаний     оформляются

соответствующим документом, подписанным сторонами.

    5.5.  При  обнаружении  Государственным  заказчиком  в  ходе  приемки

объекта недостатков в выполненной работе сторонами  составляется   акт, в

котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки  их  устранения

Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от  подписания  указанного

акта, в нем  делается  отметка  об  этом  и  подписанный  Государственным

заказчиком  акт  (перечень  дефектов)  подтверждается  третьей   стороной

(экспертом) по выбору Государственного заказчика.

    Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими  силами

и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом  сохранность

объекта или его части, в которой производится устранение  недостатков,  а

также находящегося  там  оборудования,  и  нести  ответственность  за  их

утрату, повреждение или недостачу.

    Устранение   Подрядчиком    в    установленные       сроки выявленных

Государственным заказчиком  недостатков  не  освобождает  его  от  уплаты

неустойки,   предусмотренной   настоящим   контрактом.    Государственный

заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права  ссылаться  на

недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

    5.6. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки объекта  в

случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию  и  не

могут быть устранены Подрядчиком или Государственным заказчиком.

    5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию  считается  дата  утверждения

Акта государственной приемочной комиссии.

    5.8. Риски случайной гибели или  случайного  повреждения   объекта, а

также бремя его содержания переходят  от  Подрядчика  к  Государственному

заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае  обнаружения

в ходе приемки объекта недостатков -  с  момента  устранения  Подрядчиком

всех  выявленных  недостатков  согласно   составленному     сторонами или

Государственным заказчиком акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

    6.1. В случае  неисполнения  по  вине  Государственного  заказчика п.

4.1.1. и п. 4.1.2. в установленные  настоящим  контрактом сроки Подрядчик

вправе не приступать к работе, а начатую работу  приостановить  на  время

просрочки Государственного заказчика. При наличии указанных обстоятельств

Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

    6.2.  В  случае  нарушения   сроков   выполнения  работ   указанных в

Календарном графике (приложение 1) Подрядчик уплачивает  Государственному

заказчику в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,5% от  установленной

настоящим контрактом цены работ за каждый день просрочки.

    6.3. В случае ненадлежащего составления исполнительной  документации,

включая  недостатки,  обнаруженные  при  приемке,  либо  при  последующем

использовании исполнительной документации, в  т.ч.  в  ходе  капитального

ремонта  или  в  процессе  эксплуатации  объекта,  созданного   на основе

исполнительной   документации,    Подрядчик    обязан       по требованию

Государственного  заказчика  и  в  установленные  им  сроки  безвозмездно

переделать исполнительную документацию, а также уплатить Государственному

заказчику  в  бюджет  Санкт-Петербурга  неустойку  в  размере   ___%   от

установленной настоящим контрактом цены работ.

    6.4. В  случае  нарушения  установленных  Государственным  заказчиком

сроков устранения обнаруженных им недостатков  (дефектов)  в  выполненной

работе  Подрядчик  уплачивает   Государственному   заказчику     в бюджет

Санкт-Петербурга пени в размере ____% от действительной  стоимости  работ

по их устранению за каждый день просрочки.

    6.5.  Государственный  заказчик  вправе   в   одностороннем   порядке

расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных  убытков,  если

отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки

в ее результате  в  установленные  Заказчиком  сроки  не  были  устранены

Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

    6.6.  Государственный  заказчик   вправе   расторгнуть     контракт в

одностороннем  порядке,  если  задержка   в   сроках     выполнения работ

Подрядчиком, предусмотренных календарным планом работ,  составляет  более

_____ дней, и потребовать возмещения причиненных убытков.

    6.7. Подрядчик  несет  ответственность  в  соответствии  с  условиями

настоящего контракта за действия субподрядчиков,  которых  он   привлек к

исполнению своих обязанностей по контракту.

    6.8. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от  выполнения

обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.

7. Срок действия контракта и его прекращение

    7.1. Настоящий  контракт  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

уполномоченными представителями сторон (с приложением печатей), включения

контракта  в  Реестр  государственных   контрактов     Санкт-Петербурга и

действует до исполнения  сторонами  своих  обязательств  в  установленные

контрактом сроки.

    7.2.  Настоящий   контракт   может   быть   расторгнут   досрочно   в

одностороннем порядке в случаях и на  условиях,  предусмотренных  законом

или настоящим контрактом.

8. Прочие условия

    8.1.  Подрядчик  передает  права   на   исполнительную   документацию

Государственному  заказчику   с   момента   подписания     сторонами Акта

государственной  приемочной  комиссии.  Выполненные  в     соответствии с

настоящим контрактом проектные  решения,  содержащиеся  в  исполнительной

документации, являются интеллектуальной  собственностью  Государственного

заказчика.  При  этом  Подрядчик  не  вправе  передавать   выполненную по

настоящему  контракту  техническую   документацию   третьим     лицам без

письменного согласия Государственного заказчика.

    8.2.  Споры,  возникающие  при   исполнении   настоящего   контракта,

урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор

может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда  Санкт-Петербурга  и

Ленинградской области.

    8.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к     настоящему контракту

действительны, если они совершены в письменной форме и  подписаны  обеими

сторонами.

    8.4. Стороны  обязаны  в  течение  5  дней  сообщать  друг   другу об

изменении своего места нахождения, почтового адреса,  номеров  телефонов,

факсов и банковских реквизитов.

    8.5. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим  лицам  сведения,

ставшие ей известными в ходе исполнения настоящего контракта и полученные

во исполнение настоящего контракта.

    8.6. Настоящий  контракт  составлен  в  двух  подлинных  экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    8.7. Все приложения к настоящему контракту являются его  неотъемлемой

частью.

9. Место нахождения и банковские реквизиты сторон

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Подрядчик:

    Подписи:

    Печати: