Приложение N 24. Государственный контракт

Приложение N 24

к распоряжению

от 27 декабря 2004 г. N 389-р

Главный распорядитель средств бюджета

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Государственный заказчик

Наименование учреждения: ____________________________________________

Государственный контракт N
_______________________________________________________________

    Предмет контракта:

    Сумма контракта:

    Финансирование: Бюджет Санкт-Петербурга Год: 200__

КОД РАЗДЕЛА	ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ
Способ размещения заказа:

                       Государственный контракт N

Санкт-Петербург                                     "___" _________ 200__

__________________________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице _____________________, действующего на основании Устава ____________________ с одной стороны, и _____________________ в лице директора (генерального директора) ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: ________________________________ (далее - работы) по капитальному ремонту (реконструкции, капитальному ремонту) ___________________________, находящегося по адресу: ____________________________ (далее - Объект), а Государственный заказчик обязуется принять результат и оплатить работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке технической документацией, определяющей объем, содержание работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а также условиями настоящего контракта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту: ________________.

2.2. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту: _________.

2.3. Сроки выполнения работ и/или отдельных этапов по настоящему контракту определяются сторонами в "Календарном плане работ" (Приложение N 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ составляет ________________________, в том числе НДС.

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Государственным заказчиком за счет средств городского бюджета после подписания акта приемки выполненных работ.

3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат N КС-3, акт(-ы) сдачи-приемки работ.

3.4. Основанием для оплаты отдельных этапов работ являются справка о стоимости выполненного этапа работ и соответствующих затрат (форма N КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма N КС-2), акты выполненных работ.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований задания на проектирование и иных исходных данных или иными недостатками, оформляются актом, подписываемым уполномоченными представителями сторон и не подлежат оплате Государственным заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Государственный заказчик:

4.1.1. Предоставить Подрядчику по акту строительную площадку для выполнения работ в срок: ________________.

4.1.2. Передать Подрядчику в срок _______________ утвержденную и согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию, а также соответствующую разрешительную и исполнительную документацию

4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор, назначив своего представителя.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

4.1.8. По окончании выполнения Подрядчиком работ, осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. Принять по акту от Государственного заказчика строительную площадку, проектно-сметную документацию.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом

4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

4.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству автодорог, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

4.2.5. Осуществлять уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного заказчика, в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.9. Обеспечивать Государственному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.10. Постоянно вести журнал учета выполненных работ N КС-6а и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Государственного заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.11. Вести работы по настоящему контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

4.2.12. Привлекать только с предварительного письменного согласия Государственного заказчика для выполнения работ субподрядные организации и организации, поставляющие оборудование.

4.2.13. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии, а также совместно с Государственным заказчиком - Государственной приемочной комиссии, передав при этом Государственному заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.14. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 10 дней или в иные согласованные с Государственным заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.15. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 (три) года со дня сдачи в эксплуатацию.

4.2.16. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим контрактом.

4.2.17. Осуществлять работы по настоящему контракту на основании лицензии ___________________, выданной _________________.

В случае прекращения действия лицензии Подрядчика, ее отзыва или приостановки действия Подрядчик обязан уведомить государственного заказчика, а Государственный заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.

4.2.18. Доставка стройматериалов, оборудования и иных необходимых для производства работ материалов, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик письменно, в течение ______ дней извещает Государственного заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Государственный заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее ______ дней приступает к приемке результата выполненных работ.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Государственным заказчиком оформляется Актом приемочной комиссии, подписанным обеими сторонами. Приемке объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Государственного заказчика и иных заинтересованных лиц.

Приемка объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Результаты испытаний оформляются соответствующим документом, подписанным сторонами.

5.5. При обнаружении Государственным заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Государственным заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Государственного заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.6. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Государственным заказчиком.

5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Государственному заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Государственным заказчиком Акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия
нарушения обязательств

6.1. В случае нарушения конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,5% от установленной настоящим контрактом цены работ за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения срока окончания этапа (-ов) выполнения работ Подрядчик уплачивает Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,05% от установленной настоящим контрактом цены работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения установленных Государственным заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от действительной стоимости работ по их устранению за каждый день просрочки.

6.4. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

6.5. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

6.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.

7. Срок действия контракта и его прекращение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон (с приложением печатей) и включения контракта в "Реестр государственных контрактов" и действует до исполнения сторонами своих обязательств

8. Прочие условия

8.1. Подрядчик передает права на техническую документацию Государственному заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ. Выполненные в соответствии с настоящим контрактом проектные решения, содержащиеся в технической документации, являются интеллектуальной собственностью Заказчика.

При этом Подрядчик не вправе передавать выполненную по настоящему контракту техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Государственного заказчика.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов за 10 дней до предполагаемых событий.

8.5. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам сведения, ставшие ей известными в ходе исполнения настоящего контракта и полученные во исполнение настоящего контракта.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.7. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

9. Место нахождения и банковские реквизиты сторон

     Государственный                              Подрядчик:

     заказчик: