Приложение N 25.3. Государственный контракт

Приложение N 25.3

к распоряжению

от 27 декабря 2004 г. N 389-р

Главный распорядитель средств бюджета

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Государственный заказчик

Наименование учреждения: ____________________________________________

Государственный контракт N
___________________________________________________________

    Предмет контракта:

    Сумма контракта:

    Финансирование: Бюджет Санкт-Петербурга Год: 200__

КОД РАЗДЕЛА	ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ
Способ размещения заказа:

                    Государственный контракт N _____

Санкт-Петербург                                "___" ____________ 200_ г.

____________________, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в лице _________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________ в лице директора (генерального директора) ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключается по результатам открытого конкурса на право заключения контракта (контракта) на поставку продуктов питания, согласно Приложению ____, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Поставщик, обязуется поставить в обусловленный настоящим контрактом срок продукты, в дальнейшем "Товар", Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.3. Ассортимент, качество и цена товара определяется в Приложение N ___, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Порядок осуществления заказа.

2.1. Поставщик осуществляет поставки только на основании заказа Государственного заказчика. Заказ оформляется на часть необходимых товаров на определенный период времени в пределах общего годового объема.

2.1.1. Направление Заказа Поставщику и принятие Поставщиком этого заказа к исполнению осуществляется в следующем порядке:

Государственный заказчик направляет Поставщику заказ, в котором указывает:

Дату и срок действия предъявленной заявки; номенклатуру и количество Товара; конечный срок реализации Товара.

2.1.2. Заказ составляется в письменной форме, должен быть заверен круглой печатью и подписан ответственными работниками Государственного заказчика. Заказ имеет силу для Сторон как в случае его передачи Поставщику путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему Контракту.

3. Условия поставки.

3.1. Поставка товара осуществляется со дня подписания контракта и до ____ года.

3.2. Доставка осуществляется в течение ____________ после поступления заказа до _____ часов.

3.3. Поставщик производит доставку товара, а также выгрузку товара непосредственно по адресу, указанному в Заказе. Доставка Товара производится силами Поставщика и за его счет.

3.4. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента приема Товара.

3.5. Поставка осуществляется в полном объеме Заказа. Частичная поставка Заказа допускается только по предварительному согласованию с Государственным заказчиком.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

- Поставлять качественным товаром в количестве и в срок указанном в Заказе;

- предоставлять сертификаты качества и ветсвидетельства на поставляемый товар;

- доставить Товар специальным транспортом, в соответствии с действующими санитарными нормами;

- при выявлении недопоставки товаров, восполнить недопоставленное количество товаров в течение 2-3 часов с момента обнаружения недопоставки или с согласия Покупателя при поставке следующей партии в пределах срока действия контракта поставки.

4.2. Государственный заказчик обязуется:

- самостоятельно определять периодичность поставок, а также количество и ассортимент приобретаемых товаров;

- своевременно направлять Поставщику Заказ на поставку товара;

- Уведомить Поставщика об отказе в приеме Товара, срок годности или срок поставки которого просрочен по вине Поставщика или не указанного в Заказе;

5. Цена и порядок расчетов.

5.1. Цены на продукты, предлагаемые Поставщиком остаются фиксированными в течение срока действия Контракта.

5.2. Оплата за поставленный Товар производится по факту поставки, моментом оплаты считается момент списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика.

5.4. Допускается рассрочка платежа за отгруженный и принятый товар.

5.5. Общая сумма контракта ________________

в том числе НДС _____________.

5.6. При изменении банковских и почтовых реквизитов, Поставщик обязан письменно известить Государственного заказчика за ___ дней до предполагаемых событий.

5.7. При наличии финансирования у Государственного заказчика, возможна предоплата товара по предварительному соглашению.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения целостности упаковки товара Государственный заказчик вправе:

- возвратить товар;

- потребовать замены товара;

Возврат товара осуществляется за счет Поставщика, на основании акта, составленного по факту обнаружения нарушений. Акт составляется в присутствии представителей Поставщика. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента приема товара.

Ответственность за санитарное состояние продуктовой тары несет __ Поставщик ___.

6.2. Государственный заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм, а Поставщик обязан возвратить фактически перечисленные за поставленный Товар ненадлежащего качества денежные суммы в течение 10 банковских дней в случае поставки Товара ненадлежащего качества.

6.3. В случае поставки некачественного Товара, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,3% от общей суммы недопоставленного Товара.

6.4. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,15% от стоимости Заказа товара за каждый день просрочки.

6.5. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения всех, принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.

7. Особые условия государственного заказчика

7.1. Государственный заказчик оставляет за собой право изменить объем финансирования и соответственно объем товара, предлагаемый к поставке в 20__ году, после утверждения бюджета.

7.2. С принятием изменений, указанных в п. 7.1., Государственный заказчик вправе внести изменения в условия настоящего контракта.

7.3. Покупатель вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случае:

- двукратное нарушение сроков поставки;

- двукратная поставка некачественного товара;

- увеличение стоимости поставляемого Товара.

8. Порядок рассмотрения споров и прочие условия

8.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, а также и из него вытекающие, стороны пытаются решить преимущественно путем переговоров, в случае недостижения соглашения спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до исполнения обязательств сторонами. Обязательства по Контракту не могут наступать ранее включения его в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаные Сторонами. Дополнительные соглашения и приложения являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

Покупатель	Поставщик