Постановление Главы администрации г.Казани от 27 апреля 1998 г. N 832 "О Положении об Управлении по строительству метрополитена администрации города Казани"

Утвердить Положение об Управлении по строительству метрополитена администрации города Казани (прилагается).

Глава администрации г.Казани

К.Ш.Исхаков

Положение
"Об управлении по строительству метрополитена
администрации города Казани"
(утв. постановлением Главы администрации г.Казани
от 27 апреля 1998 г. N 832)

I. Общие положения

1.1. Управление по строительству метрополитена является структурным подразделением администрации г.Казани, осуществляет свою работу под руководством начальника управления, подчиняется Главе администрации и отраслевому заместителю Главы администрации.

1.2. Управление по строительству метрополитена является заказчиком по строительству метрополитена г.Казани, объектов коммунального и городского хозяйства.

1.3. Управление по строительству метрополитена является юридическим лицом, распоряжается денежными средствами, выделяемыми на финансирование капитальных вложений, а также всеми материальными ценностями, учитываемыми на балансе капитального строительства в пределах действующего законодательства.

Имеет расчетный счет и иные счета, печать со своим наименованием и соответствующие штампы.

1.4. Структура, положения о структурных подразделениях управления, должностные инструкции работников, штатное расписание утверждаются начальником управления по согласованию с отраслевым заместителем Главы администрации города. Аппарат управления финансируется из средств городского бюджета в пределах расходов на содержание органов государственной власти и управления в соответствии с Постановлением Верховного Совета Республики Татарстан от 16.04.93 г. N 1812-XII/189 "Об упорядочении оплаты работников органов представительной и исполнительной власти" и Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан N 647 "О должностных окладах работников органов представительной и исполнительной власти Высшего арбитражного суда Республики Татарстан".

1.5. В своей деятельности управление по строительству метрополитена руководствуется Конституцией и законами Республики Татарстан, указами Президента Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Татарстан, Главы администрации г.Казани, заместителей Главы администрации и настоящим положением.

II. Основные задачи и функции

2.1. Основной задачей управления по строительству метрополитена является обеспечение своевременного ввода в действие производственных мощностей и объектов по программе капитальных вложений управления в установленные сроки в соответствии с нормами продолжительности проектирования и строительства и заключенными договорами подряда на капитальное строительство.

2.2. Основными функциями управления являются:

2.2.1. Координация и контроль деятельности всех участников инвестиционного процесса по выполнению основной задачи управления.

2.2.2. Разработка и представление в установленном порядке на утверждение годовых программ строительства объектов метрополитена и титульных списков, разработка и утверждение по согласованию с подрядчиком внутрипостроечных титульных списков.

2.2.3. Согласование с проектными, строительными организациями календарных графиков разработки и выдачи проектно-сметной документации, осуществление контроля за их выполнением.

2.2.4. Приемка, экспертиза и проверка комплектности и качества проектно-сметной документации и, в необходимых случаях, этапов работ, выдача ее в установленные сроки подрядной строительной организации. Учет проектно-сметной документации.

2.2.5. Заключение в установленные сроки с подрядчиками генеральных и годовых договоров подряда и субподряда на капитальное строительство и дополнительных соглашений к генеральному договору, а также особых условий к ним.

2.2.6. Заключение договоров с соответствующими организациями на выполнение проектно-изыскательских, конструкторских, шеф-монтажных, научно-исследовательских и пуско-наладочных работ, а также на осуществление авторского надзора за строительством.

2.2.7. Обеспечение строительства технологическим, энергетическим и другим оборудованием и аппаратурой для постоянных устройств и установок метрополитена, а также материалов, обеспечение которыми согласно действующему законодательству возложено на заказчика.

2.2.8. Составление и своевременное представление в установленном порядке заявок на оборудование (включая нестандартизированное), аппаратуру и материалы (поставляемые заказчиком), размещение заказов и заключение договоров на поставку оборудования (включая нетиповое и нестандартизированное), аппаратуры и материалов и пределах ассигнований, предусмотренных в смете, или лимитов кредитования на их оплату, а также реализацию соответствующих договоров поставки.

2.2.9. Предъявление рекламаций, претензий, исков к заводам - изготовителям или поставщикам в случае некомплектности или дефектов оборудования и аппаратуры, неудовлетворительного качества материалов, а также несвоевременной их поставки.

2.2.10. Приемка, надлежащее хранение, осуществление предмонтажной ревизии оборудования и, в необходимых случаях, устранение дефектов.

2.2.11. Обеспечение подрядчика в согласованные с ним сроки документами о разрешении соответствующих органов:

- на отвод земельного участка под строительство;

- на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи и линии связи, эксплуатируемых участков железных дорог, а также на вскрытие дорожных покрытий;

- на производство работ в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, водопроводных, канализационных и других), расположенных на строительной площадке;

- на пользование на период строительства электроэнергией, газом, водой, паром от существующих источников в соответствии с проектом производства работ в случае отсутствия у заказчика собственных объектов газо-, водо-, паро- и энергоснабжения;

- на вырубку леса и пересадку деревьев, а в необходимых случаях передачу разрешений.

2.2.12. Получение разрешения от соответствующих организаций на перенос с площадки строительства магистральных линий электропередач, железнодорожных путей, сетей водопровода, канализации, газо и нефтепроводов, линий связи и тому подобных сооружений препятствующих строительству на отведенной площадке, в сроки, предусмотренные в особых условиях к договору подряда на капитальное строительство.

2.2.13. Возмещение гражданам в случаях, предусмотренных действующим законодательством, стоимости сносимых строений и устройств, а также стоимости изымаемых плодово-ягодных насаждений и посевов, принадлежащих им на праве личной собственности, и быть стороной в суде.

2.2.14. Участие в обеспечении в соответствии с заключенными с генподрядчиком договорами выполнения силами других организаций работ по демонтажу оборудования, механизмов и устройств, отключение действующих сетей водо-, газо-, паро- и энергоснабжения и других сетей на объектах, подлежащих сносу или переносу, а также осуществление указанных работ силами эксплуатационных служб на реконструируемых объектах действующих метрополитенов.

2.2.15. Осуществление контроля и технического надзора за строительством, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ проектам и сметам, а также техническим условиям на производство и приемку этих работ.

2.2.16. Обеспечение своевременного финансирования строительства и перспективного проектирования в соответствии с объемами капитальных вложений, предусмотренными титульными списками строек.

2.2.17. Подготовка совместно с подрядчиком документации, необходимой для расчетов за объект в целом или этапы работ, наделение подрядных организаций в установленном порядке средствами на покрытие в связи с этим плановых затрат по незавершенному производству строительных и монтажных работ.

2.2.18. Приемка и оплата в установленные сроки законченных строительством объектов, этапов работ, а также отдельных видов строительно-монтажных работ; участие в приемке работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, с составлением актов освидетельствования этих работ.

2.2.19. Участие в проведении в соответствии с правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством линий метрополитенов, комплексного опробования оборудования, а также в его наладке, проверке готовности к вводу в действие.

2.2.20. Предъявление государственной приемочной комиссии к приемке законченных строительством и подготовительных работ к эксплуатации объектов и предъявление ей необходимых материалов по законченным строительством объектов.

2.2.21. Реализация в установленном порядке неиспользованного имущества и производство расчетов по законченному строительству.

III. Права

Управление по строительству метрополитена для качественного выполнения задач и функций, возложенных на него имеет право:

3.1. Осуществлять контроль за соблюдением согласованных графиков разработки и выдачи проектно-сметной документации разработчиками.

3.2. Осуществлять контроль, технический надзор за строительством, соответствием объемов стоимости и качества выполняемых работ проектам и сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемке этих работ, а также обеспечивать осуществление проектными организациями авторского надзора.

3.3. Осуществлять предусмотренные проектом геодезические измерения деформаций оснований зданий и сооружений, выполнять контрольные геодезические съемки.

3.4. Контролировать цены и предъявленные к оплате документы подрядных организаций, поставщиков, проектно-изыскательских и других организаций за выполненные работы, поставленную продукцию и оказанные услуги.

3.5. Предъявлять претензии и иски к подрядным организациям, поставщикам, проектно-изыскательским и другим организациям об уплате неустойки (штрафы, пени) за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

IV. Ответственность

Управление по строительству метрополитена несет ответственность:

4.1. 3а ввод в действие в установленные сроки производственных мощностей объектов, сооружаемых в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и своевременную их подготовку к эксплуатации.

4.2. 3а соответствие сданных в эксплуатацию объектов требованиям нормативных документов, действующих в капитальном строительстве, и проектно-сметной документации.

4.3. За соответствие стоимости строительства, договорных цен, своевременную оплату выполненных строительно-монтажных работ.

4.4. 3а своевременную поставку оборудования и материалов, а также оплату поставляемого оборудования и материалов.

V. Организация работы

5.1. Управление по строительству метрополитена возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности постановлением Главы администрации города по представлению отраслевого заместителя в установленном порядке.

5.2. Начальник и аппарат управления являются государственными служащими и в своей деятельности руководствуются Законом Республики Татарстан "О государственной службе", Конституцией, законами Республики Татарстан, указами Президента Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Татарстан, Главы администрации города и настоящим положением.

5.3. В случае временного отсутствия начальника управления его обязанности исполняет заместитель - главный инженер управления.

5.4. Начальник управления должен иметь высшее техническое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.

5.5. Начальник управления имеет заместителей, назначаемых распоряжением Главы администрации по предложению начальника управления.

5.6. Основными структурными подразделениями управления являются отделы, осуществляющие свои функции в соответствии с положениями об отделах и возглавляемые начальниками отделов, которые назначаются и освобождаются от должности начальником управления.

5.7. Начальник управления без доверенности действует от имени единого заказчика и представляет его во всех государственных, общественных и иных организациях и предприятиях.

5.8. Начальник управления организует работу своих заместителей и отделов. Издает приказы в пределах своей компетенции и несет полную ответственность за состояние и деятельность вверенного ему управления.

5.9. Начальник управления имеет право:

- распоряжаться, в соответствии с законом, имуществом и средствами;

- заключать договоры;

- открывать и закрывать счета в банке по финансируемым объектам;

- нанимать и сдавать в аренду различные строения, склады, прочее имущество в соответствии с существующим законодательством;

- приобретать, отчуждать и реализовывать имущество и материальные ценности в порядке и пределах, установленных законодательством;

- принимать и увольнять работников, применять меры поощрения и наказания в соответствии с трудовым законодательством и законом Республики Татарстан "О государственной службе";

- утверждать структуру и штаты управления по согласованию с заместителем Главы администрации, курирующим управление, в пределах установленной численности и фонда оплаты труда управления;

- вести дела в судах и органах арбитражного суда;

- осуществлять контроль за соблюдением действующих законодательных и нормативных актов и постановлений Главы администрации города по вопросам строительства метрополитена.

5.10. Реализация конкретных прав и обязанностей службы единого заказчика, связанных с его производственно-хозяйственной деятельностью, осуществляется по установленному начальником распределению обязанностей должностными лицами.

5.11. Ревизия деятельности управления по строительству метрополитена осуществляется вышестоящей организацией.