Приложение N 1. Меры ответственности для включения в проект муниципального контракта на поставку товаров

Приложение N 1
к постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 4 февраля 2009 г. N 197-п/1

Меры ответственности
для включения в проект муниципального контракта
на поставку товаров

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке товаров считаются:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(нарушение сроков поставки товаров, недопоставка товаров, поставка некачественного/некомплектного товара и т.д.)

3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного настоящим контрактом. Размер такой неустойки составляет ____% от цены муниципального контракта.

Примечание: размер неустойки в каждом случае определяется заказчиком самостоятельно. При этом размер неустойки должен составлять не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде, установленном в графике поставки.

4. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, подлежат оплате сверх неустойки.

5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате товара, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате товара. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6. В случае поставки некачественных товаров Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленных Поставщиком некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (Приложение ____ к настоящему Контракту), за каждый день с момента направления Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).

7. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).

8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 13 августа 2009 г. N 1825-п/1 подпункт 8.1. настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

8.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком, в том числе существенном нарушении требований к качеству товаров (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других недостатков), требований к таре и (или) упаковке, в случае, когда товар подлежит затариванию и (или) упаковке, или невыполнении Поставщиком в течение ____ (__) дней требований Заказчика о доукомплектовании товаров в соответствии с пунктом __ Контракта ;

8.2. В случае просрочки поставки товара более чем на ________;

8.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего Контракта;

8.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

8.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 13 августа 2009 г. N 1825-п/1 подпункт 8.7. настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

8.7. Неосуществление Поставщиком страхования товара.

Примечание: данный пункт включается в контракт в случае, если в контракте предусмотрено обязательство Поставщика по страхованию товаров.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 13 августа 2009 г. N 1825-п/1 подпункт 8.8. настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

8.8. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Утратил силу.

ГАРАНТ:

См. текст пункта 9

10. Поставщик обязан вернуть Заказчику на указанный им счет сумму аванса, выданного в соответствии с настоящим Контрактом, в течение 5 (пяти) дней с момента, когда в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации Контракт считается расторгнутым.