Приложение N 2. Меры ответственности для включения в проект муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг)

Приложение N 2
к постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 4 февраля 2009 г. N 197-п/1

Меры ответственности
для включения в проект муниципального контракта
на выполнение работ (оказание услуг)

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) считаются:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(отступление Подрядчика от требований, предусмотренных в технической документации, использование некачественных материалов, оборудования, просрочка в выполнении работ, оказании услуг и т.д.)

3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ (оказания услуг). Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет _____% от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Календарным планом.

Примечание: размер неустойки в каждом случае определяется Заказчиком самостоятельно. При этом размер неустойки должен составлять не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства по выполнению соответствующего этапа работ (оказания услуг), установленного Календарным планом.

4. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, подлежат оплате сверх неустойки.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 13 августа 2009 г. N 1825-п/1 пункт 9 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ (оказанных услуг) начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ (оказанных услуг). Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика (Исполнителя).

6. В случае нарушения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном Календарным планом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,1% от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренном Календарным планом, на котором работы (услуги) были выполнены (оказаны) ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.

7. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату штрафа в размере ___% от цены Контракта. Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом ____ настоящего Контракта.

8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 13 августа 2009 г. N 1825-п/1 подпункт 8.1. настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

8.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком (Исполнителем), в том числе если Подрядчик (Исполнитель) не приступает к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных настоящим Контрактом, или выполняет работы (оказывает услуги) настолько медленно, что окончание их выполнения (оказания) к сроку, установленному в Контракте, становится явно невозможным, если Подрядчик (Исполнитель) не исполняет требования Заказчика устранить недостатки выполняемых работ (оказываемых услуг), выявленных Заказчиком во время выполнения работ (оказания услуг), в течение ____ (__) дней со дня предъявления такого требования или устранить недостатки результата работ (оказанных услуг) в срок, установленный Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков;

8.2. Нарушение Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем на ____ (_____) рабочих дней;

8.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком (Исполнителем) на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего Контракта;

8.4. Установление факта проведения ликвидации Подрядчика (Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

8.5. Установление факта приостановления деятельности Подрядчика (Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.6. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 13 августа 2009 г. N 1825-п/1 подпункт 8.7. настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

8.7. Результаты работ (услуг) имеют существенные или неустранимые недостатки;

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 13 августа 2009 г. N 1825-п/1 подпункт 8.8. настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

8.8. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Утратил силу.

ГАРАНТ:

См. текст пункта 9

10. При расторжении Контракта Заказчик обязан:

10.1. Принять фактически выполненные (оказанные) Подрядчиком (Исполнителем) на момент расторжения настоящего Контракта работы (услуги) надлежащего качества;

10.2. Оплатить Подрядчику (Исполнителю) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления Акта сдачи-приемки работ (услуг) фактически выполненные Подрядчиком (Исполнителем) работы (услуги) надлежащего качества.

11. Подрядчик (Исполнитель) обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с настоящим Контрактом, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего Контракта. Момент расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном действующим Гражданским законодательством Российской Федерации.