Приложение 5. Договор на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд г.Нижнего Новгорода

Приложение 5

к "Положению о торгах..."

Договор
на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд
г.Нижнего Новгорода

на ______________________________________________________________________

(краткая формулировка заказа)

г.________________ "___"__________199__г.

____________________________________________________________________ ____,

(полное наименование организации-исполнителя)

именуемый в дальнейшем Поставщиком, в лице ______________________________

____________________________________________________________________ ____,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

____________________________________________________________________ _____

(полное наименование муниципального заказчика)

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке товаров, работ, услуг (далее - продукция).

1.2. Предметом поставки является следующая продукция:

1.2.1. _____________________________________________________________

1.2.2. _____________________________________________________________

1.2.3. _____________________________________________________________

1.2.4. _____________________________________________________________

1.2.5. _____________________________________________________________

1.3. Работа по настоящему Договору выполняется в соответствии с согласованным сторонами итоговым протоколом торгов на право заключения договора (приложение 1) на _____________________________________________, (наименование предмета поставки) являющимся его неотъемлемой частью.

1.4. Наименование, ассортимент, объем (количество) и сроки поставки продукции предусматриваются в спецификации, которая прилагается к настоящему Договору (приложение 2) и является его неотъемлемой частью. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом (приложение 3), являющимся неотъемлемой частью Договора.

2. Качество и комплектность

2.1. Качество и комплектность поставляемой продукции, работ по договору, должны соответствовать:

____________________________________________________________________ _____

____________________________________________________________________ _____

(ГОСТу, ТУ, сертификату изготовителя, образцу,

____________________________________________________________________ _____

требованиям конкурсной документации)

2.2. Подтверждением качества и комплектности со стороны Поставщика является

____________________________________________________________________ _____

____________________________________________________________________ _____

(наименование документа о качестве и комплектности товара)

2.3. Согласование между сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по качеству и комплектности продукции, не предусмотренных п.п.2.1, 2.2 настоящего Договора, производится в отдельном порядке и оформляется дополнительным соглашением.

3. Гарантийный срок

3.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение ________________________ с момента _________________.

3.2. При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока вызов Поставщика обязателен.

3.3. Срок устранения недостатков или замены продукции (доукомплектования) устанавливается в размере _____________ с момента обнаружения дефектов.

4. Сроки и порядок поставки и приемки продукции

4.1. Продукция должна быть поставлена Заказчику не позднее ______________________________.

4.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку продукции с обязательным уведомлением Заказчика об этом за _______________________ до срока поставки, указанного в п.4.1 настоящего Договора. Заказчик обязуется принять продукцию в порядке, установленном настоящим Договором, произвести ее оплату.

5. Цена

5.1. Заказчик оплачивает поставленную Поставщиком продукцию по цене

_________________________________________________ ( ___________) рублей

(сумма прописью)

(цифрами)

в соответствии со спецификацией (приложение 2 к настоящему Договору) и итоговым протоколом торгов на право заключения договора (приложение 1 к настоящему Договору) или Протоколом соглашения о договорной цене с калькуляцией (приложение 4 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

5.2. Цены по Договору указаны без учета НДС (с учетом НДС).

6. Порядок расчетов

6.1. Расчеты за поставленную продукцию производятся в безналичном порядке

в течение ______________________________ с момента ______________

____________________________________________.

(может быть предусмотрена предоплата)

6.2. Порядок оплаты: ________________________________________________

(почтовый, телеграфный)

6.3. Форма расчетов: ________________________________________________

(платежное поручение, чек,

____________________________________________________________________ _____

требование-поручение, аккредитив)

6.4. Заказчик обязан известить Поставщика об осуществлении платежа в срок

_________________________ с момента ________________________________

путем ________________________________________________________.

(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)

7. Условия поставки

7.1. Поставка товара осуществляется на условиях ____________________

____________________________________________________________________ _____

(франко-склад и т.д.)

7.2. Переход права собственности на продукцию происходит в момент

____________________________________________________________________ _____

7.3. Переход рисков на продукцию происходит в момент: ______________

____________________________________________________________________ _____

8. Пункт поставки

Пунктом поставки продукции по настоящему Договору является:_________

____________________________________________________________________ _____

9. Тара и упаковка

9.1. Продукция должна быть уложена в тару и упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его на период поставки до приемки Заказчиком.

9.2. Продукция должна быть уложена в тару следующим образом:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9.3. Продукция должна быть упакована следующим образом:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9.4. Стоимость тары и упаковки входит (не входит) в цену продукции.

9.5. Порядок и сроки возврата тары:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. Маркировка

Продукция должна быть промаркирована следующим образом:_____________

____________________________________________________________________ _____

(указывается текст и (или) рисунок маркировки на таре

____________________________________________________________________ _____

или делается ссылка на стандарт, ГОСТ)

11. Отгрузка и транспортировка

11.1. Пункт отгрузки: ______________________________________________

11.2. Сроки отгрузки: каждая партия продукции должна быть отгружена Заказчику в течение _____________________________________________________ с момента _________________________________.

11.3. Вид транспорта:_______________________________________________

11.4. Минимальной нормой отгрузки __________________________________

____________________________________________________________________ _____

транспортом является____________________________________________________.

11.5. Особенности отгрузки: ________________________________________

11.6. Поставщик обязан известить Заказчика об отгрузке в срок

________________________________ с момента_______________________________

_______________________ путем __________________________________________.

(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)

В извещении указываются: дата отгрузки, номер накладной (номер автомашины, номер рейса), номер и дата договора, наименование и количество товара.

12. Передача продукции

12.1. Передача (приемка-сдача) продукции осуществляется в пункте поставки.

12.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством.

12.3. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты продукции, не соответствующей требованиям, установленным законодательством для определения качества продукции, договором и конкурсной документацией.

12.4. Получив продукцию, Заказчик обязан телеграфом с уведомлением, факсом подтвердить получение продукции в течение ______________________ с момента _______________________________.

13. Срок действия настоящего Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до "____"_____________ 199__г.

14. Ответственность сторон

14.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненные этим убытки в порядке, установленном действующим законодательством.

14.2. Заказчик по настоящему Договору несет следующую ответственность:

- за несвоевременную приемку продукции уплачивает Поставщику штраф в размере _________ % договорной цены за каждый просроченный день и дополнительно _________ % при просрочке более ______ дней; - за просрочку оплаты в соответствии с п.______ настоящего Договора уплачивает Поставщику пени в размере _________ % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;

- в случае прекращения работ по договору по соглашению сторон или по своей вине, в том числе при отказе (полностью или частично) от продукции, произведенной по Договору, возмещает Поставщику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в договорной цене.

14.3. Поставщик по настоящему Договору несет следующую ответственность:

- по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты продукции, допущенные по его вине.

В случае неустранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок уплачивает Заказчику неустойку в размере _____________ % стоимости продукции, подлежащей исправлению;

- в случае невыполнения в установленный договором срок по объему продукции уплачивает Заказчику неустойку в размере 50% от стоимости недопоставленной продукции. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств с учетом недопоставленного количества продукции в предыдущем периоде поставки;

- при невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки, возмещает Заказчику имущественный или иной ущерб, понесенные убытки;

- за нецелевое использование полученных средств и иного имущества на выполнение муниципального заказа по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. За односторонний необоснованный отказ от исполнения своих обязательств в течение действия настоящего Договора виновная сторона уплачивает штраф в размере ______________.

14.5. За нарушение иных условий настоящего Договора виновная сторона несет следующую ответственность _________________________________________ ________________________________________________________________________.

14.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

15. Обеспечение обязательств по настоящему Договору

____________________________________________________________________ _____

(могут предусматриваться условия о залоге, страховании или

____________________________________________________________________ _____

поручительстве со стороны как Поставщика, так и Заказчика)

16. Разрешение споров

16.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде.

16.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение _________ дней с момента получения претензии.

17. Изменение условий настоящего Договора

17.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

17.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

18. Условия согласования связи между сторонами

Полномочными представителями сторон по настоящему Договору являются:

Поставщик: ____________________________, телефон _____________

Заказчик: ____________________________, телефон _____________

19. Особые условия настоящего Договора

____________________________________________________________________ _____

____________________________________________________________________ _____

____________________________________________________________________ _____

____________________________________________________________________ _____

20. Прочие условия

20.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

20.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством (или указывается конкретный нормативный документ, например, Положение о поставках продукции предприятий промышленности для муниципальных нужд г.Нижнего Новгорода).

20.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы в намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

21. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты
сторон на момент заключения настоящего Договора

21.1. Заказчик:

Местонахождение офиса:___________________________________________________

____________________________________________________________________ _____

Почтовый адрес и индекс _________________________________________________

телефон __________________, телетайп ________________, факс _____________

расчетный счет N ___________ в _________________________________________,

(наименование банковского учреждения)

МФО ______________________________, код ________________________________.

Корреспондентский счет банка Заказчика: _________________________________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов:

1. Для контейнеров: ________________________________________

2. Для _____________________________________________________

21.2. Поставщик:

Местонахождение офиса:___________________________________________________

____________________________________________________________________ _____

Почтовый адрес и индекс _________________________________________________

телефон __________________, телетайп ________________, факс _____________

расчетный счет N ___________ в _________________________________________,

(наименование банковского учреждения)

МФО ______________________________, код ________________________________.

Корреспондентский счет банка Поставщика: ________________________________

Отгрузочные реквизиты с указанием кодов:

1. Для контейнеров: ________________________________________

21.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в п.21 настоящего Договора. Сообщение Заказчика об изменении своих отгрузочных реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки продукции, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее _______________ дней до начала поставки. Сообщение Поставщика об изменении своих банковских реквизитов принимается к исполнению Заказчиком для оплаты товара, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее _____________ дней до начала срока оплаты.

22. Приложения к настоящему Договору

1. Приложение 1. Итоговый Протокол торгов на право заключения договора на __________ стр.

2. Приложение 2. Спецификация на __________ стр.

3. Приложение 3. Календарный план работ на _________ стр.

4. Приложение 4. Протокол соглашения о договорной цене с калькуляцией на ______ стр. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

Заказчик: ____________________________ ____________________________

Поставщик: ____________________________ ____________________________

М.П.

М.П.

Согласовано:

Потребитель: ____________________ ____________________ ____________________ М.П.

Департамент финансов: _____________________ _____________________ _____________________ М.П.

Юридическое управление: _______________________ _______________________ _______________________ М.П.