Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 июля 2012 г. N 284 "О внесении изменений в приложение 4 к Положению об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия"

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Республики Мордовия в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Мордовия Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Внести в приложение 4 к Положению об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия, утвержденному постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 мая 2006 г. N 204 "Об утверждении Положения об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики Мордовия от 22 декабря 2006 г. N 555, от 10 августа 2009 г. N 353, от 15 июня 2010 г. N 261, от 27 декабря 2010 г. N 506), изменения, изложив его в следующей редакции:

"Приложение 4
к Положению об Адресной
инвестиционной программе
Республики Мордовия

                           Примерная форма

   государственного контракта на выполнение работ для республиканских

            государственных нужд по строительству (реконструкции)

                   (далее - строительство) объектов

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                         (наименование объекта)

_________________________________________________________________________

                         (местонахождение объекта)

_________________________________________________________________________

                (место заключения государственного контракта)

_________________________________________________________________________

(                  (дата заключения государственного контракта)

________________________________________________________________________,

              (полное наименование государственного заказчика)

именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице________________

________________________________________________________________________,

                        (наименование должности, Ф.И.О)

действующего на основании ______________________________________, с одной

                                     (устава, положения)

стороны, и _____________________________________________________________,

                   (наименование организации)

именуемое в дальнейшем  "Подрядчик",  зарегистрированное ________________

________________________________________________________________________,

         (организация-регистратор, дата регистрации, ОГРН)

имеющее  свидетельство  на допуск к работам  на _________________________

________________________________________________________________________,

                            (виды работ)

выданное _______________________________________________________________,

  (наименование организации, выдавшей свидетельство о допуске)

регистрационный номер __________________________________________________,

в лице _________________________________________________________________,

                     (наименование должности, Ф.И.О)

действующего на основании ______________________________________________,

                                (устава, положения, доверенности)

с другой   стороны,   совместно  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",   на

основании  результатов  размещения  государственного  заказа   Республики

Мордовия N __________________ (протокол N______ от____________) заключили

настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                  1. Предмет Государственного контракта

1.1. Настоящий государственный контракт определяет порядок взаимодействия

Сторон   при   осуществлении   совместных  действий   по   выполнению   и

финансированию строительства ____________________________________________

                                      (наименование объекта)

(далее - Объект)  за  счет  средств  республиканского  бюджета Республики

Мордовия.  (средства  республиканского  бюджета  Республики   Мордовия  и

субсидии   из   федерального   бюджета    на  софинансирование   объектов

капитального строительства).

1.2. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает   на   себя

обязательства по выполнению   всех   работ,   предусмотренных   настоящим

Государственным  Контрактом,  собственными  силами  и силами привлеченных

субподрядных   организаций  в  соответствии   с  разработанной  проектной

документацией.

_________________________________________________________________________

                          (кем разработана)

1.3. Строительство Объекта (выполнение  работ по Объекту)  осуществляется

в   рамках   реализации  Адресной   инвестиционной  программы  Республики

Мордовия.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы и  сдать   Объект   готовым   к

эксплуатации в установленном порядке и в сроки, предусмотренные настоящим

Государственным контрактом.

1.5. Содержание,  этапы   и   сроки   выполнения   работ   определяются в

соответствии с согласованным Сторонами   Календарным  планом   выполнения

работ (далее - Календарный план) (приложение 1), являющимся  неотъемлемой

частью Контракта.

1.6. Государственный заказчик обязуется создать  Подрядчику   необходимые

условия для выполнения   работ  по настоящему Государственному контракту,

принять их результат и  уплатить  обусловленную настоящим Государственным

контрактом цену.

              2. Стоимость Государственного контракта

2.1. Общая  стоимость  Государственного  Контракта на выполнение работ по

строительству Объекта составляет ____________________с учетом всех затрат

Подрядчик при выполнении работ.

Источником     финансирования   выполняемых   работ   являются   средства

республиканского бюджета Республики Мордовия  (средства  республиканского

бюджета  Республики  Мордовия  и  субсидии  из  федерального  бюджета  на

софинансирование объектов капитального строительства)

2.2. Стоимость Государственного контракта установлена на основании

результатов ___________________, является твердой и не может изменяться в

ходе его исполнения.

Цена Государственного  контракта может быть снижена по соглашению  Сторон

без изменения  предусмотренных   Контрактом  количества  товаров,  объема

работ, услуг и иных условий исполнения Государственного контракта.

2.3. Если   стоимость  подлежащих выполнению работ существенно возросла и

выполнение  Государственного   контракта   без  изменения  его  стоимости

невозможно,   то   стоимость   может   быть   изменена    на    основании

соответствующего закона Республики Мордовия 1.

2.4. В стоимость Государственного контракта включены затраты:

- по организации работ на строительной площадке;

- на материальные ресурсы, машины и механизмы;

- по заработной плате рабочих-строителей и механизаторов (машинистов);

- на приобретение и монтаж оборудования;

- накладные расходы и сметная прибыль;

- на проведение испытания и пусконаладочные работы;

- на вспомогательные услуги;

- по начислению налогов, пошлин;

- прочие расходы Подрядчика 2.

                         3. Порядок оплаты работ

3.1. Государственный заказчик осуществляет финансирование и оплату  работ

по  настоящему  Государственному  контракту  в  соответствии  с  лимитами

бюджетных  обязательств  на  текущий  финансовый  год.

3.2. Основанием   для  оплаты  выполненных  Подрядчиком   работ  являются

справка  о   стоимости   выполненных   работ  и   затрат   (форма КС-3) и

прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2).

3.3. Оплату  за  выполненные  и  принятые  объемы  работ  Государственный

заказчик  производит  в  течение  30  дней  со  дня  подписания Сторонами

подтверждающих документов.

3.4. Государственный    заказчик    резервирует    10%    от    стоимости

Государственного  контракта  до  полного  завершения  работ  по  Объекту.

Окончательный  расчет  производится  Государственным заказчиком в течение

30 дней  после  полного  завершения  выполнения работ, включая устранение

выявленных   дефектов,   на   основании    акта    приемки   законченного

строительством Объекта.

3.5. Оплата   по   настоящему   Государственному   контракту  может  быть

осуществлена  Государственным  заказчиком  путем выплаты Подрядчику суммы

фактически    выполненных   работ,   уменьшенной   на   сумму   неустойки

(пеней, штрафов),  при  условии  перечисления   в  установленном  порядке

неустойки  в   доход  республиканского  бюджета  Республики  Мордовия  на

основании платежного  документа, оформленного Государственным заказчиком,

с  указанием  Подрядчика,   за которого    осуществляется    перечисление

неустойки  в   соответствии   с  условиями  настоящего   Государственного

контракта.

                       4. Сроки выполнения работ

4.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: в течение 3 дней со дня подписания Сторонами настоящего

Государственного контракта.

Окончание работ: _______________ года ________________ месяца ______ дня.

Сроки завершения  отдельных этапов работ определяются Календарным планом.

4.2. Датой  окончания  работ  по  Контракту является дата подписания акта

приемки законченного строительством Объекта.

4.3. Стороны  вправе  по   взаимному    соглашению    путем    заключения

дополнительного соглашения изменять сроки   завершения отдельных   этапов

работ, указанные   в   Календарном плане, в пределах срока окончания всех

работ.

                       5. Права и обязанности сторон

5.1. Для реализации настоящего Государственного Контракта Государственный

заказчик принимает на себя обязательства:

1) В  течение ______________________ дней  со  дня  подписания настоящего

Государственного контракта  передать Подрядчику на период   строительства

Объекта земельный  участок,  пригодный  для  строительства ,разрешение на

строительство.

2) в  течение ____ дней со  дня  подписания  настоящего  Государственного

контракта  передать  Подрядчику  проектную  документацию, разработанную и

утвержденную в установленном порядке;

3) до начала  производства  работ возвратить оформленный со своей стороны

общий (и/или) специальные журналы работ;

4) производить  промежуточную  и  окончательную  приемку  и оплату работ,

выполненных    Подрядчиком,    в   порядке,   предусмотренном   настоящим

Государственным контрактом;

5) осуществлять строительный контроль;

6) обеспечить ведение авторского надзора за строительством;

7) обеспечивать  финансирование  работ  на  Объекте  в пределах стоимости

настоящего  Государственного  контракта и выделенных  из республиканского

бюджета  Республики Мордовия ассигнований по  государственным капитальным

вложениям на текущий финансовый  год на основании  принятых от Подрядчика

отчетов о выполненных работах;

8) осуществлять   контроль   за  целевым  и  эффективным   использованием

перечисленных Подрядчику денежных средств;

9) проверять предъявленные Подрядчиком к оплате документы  за выполненные

работы, поставленную продукцию;

10) участвовать в освидетельствовании скрытых работ;

11) при обнаружении в ходе контроля (надзора) и приемки выполненных работ

отступлений от условий настоящего Государственного контракта  и проектной

документации, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных

недостатков  немедленно  заявить  об  этом Подрядчику в письменной форме,

назначив срок их устранения;

12) организовать   совместно   с    Подрядчиком    приемку   законченного

строительством Объекта;

13) выполнить  в  полном   объеме   иные  обязательства,  предусмотренные

законодательством  Российской   Федерации   и   настоящим Государственным

контрактом.

5.2. Государственный заказчик имеет право:

1) отдавать предписание о запрещении  применения  технологий, материалов,

конструкций,   оборудования,   не  обеспечивающих  установленный  уровень

качества;

2) полностью  или  частично  приостанавливать  работу  на  такие  периоды

времени, которые  считает необходимым по причине неблагоприятных погодных

условий,  при  наступлении   обстоятельств   непреодолимой   силы,   иных

обстоятельствах, оговоренных настоящим Государственным контрактом;

3) беспрепятственного доступа на Объект при производстве всех видов работ

в  любое  время  суток  в  течение  всего  периода  выполнения  работ  по

строительству Объекта, а также производить соответствующие записи в общем

и (или)  специальных  журналах  производства  работ  по  Объекту,  давать

обязательные  для  Подрядчика предписания  при обнаружении отступлений от

проектной  документации  и условий настоящего Государственного контракта.

Предписания   и   рекомендации   отдаются  Государственным  заказчиком  в

письменном  виде  с  указанием  даты  подписания  и  срока исполнения или

записываются   в   журнал   учета   выполненных    работ   (общий и (или)

специальные).

5.3. Для  выполнения  работ  по  настоящему   Государственному  контракту

Подрядчик принимает на себя обязательства:

1) принять  по   акту   приемки-передачи   земельный  участок,  проектную

документацию  и  иную  документацию,  необходимую для выполнения работ по

настоящему Государственному контракту;

2) выполнить  все  работы  по  строительству  Объекта в объеме и в сроки,

предусмотренные  настоящим Государственным контрактом, и в соответствии с

условиями настоящего  Государственного  контракта, утвержденной проектной

документацией,  действующими строительными нормами и правилами выполнения

работ,   техническими   условиями,   ГОСТами,    техникой   безопасности,

противопожарными,  санитарно-гигиеническими  и  экологическими  нормами и

правилами и сдать Объект Государственному заказчику в установленный срок;

3) возвести собственными силами все временные сооружения, необходимые для

хранения  материалов  и  выполнения  работ по настоящему Государственному

контракту;

4) выполнить  закрепление  геодезической  разбивки  осей, а также принять

выполненную   в   натуре  разбивку  осей  и  обеспечить  ее  сохранность;

5) осуществить   в   установленном    порядке   временные   подсоединения

коммуникаций  на  период  выполнения  работ  на  строительной  площадке и

подсоединения  вновь  построенных  коммуникаций  в  точках  подключения в

соответствии с проектом и техническими условиями;

6) обеспечить  в  ходе  строительства выполнение на строительной площадке

необходимых   мероприятий   по   технике    безопасности,   рациональному

использованию территории,  охране  окружающей среды, зеленых насаждений и

земли,  а также  установить  временное  освещение,  информационные  щиты;

7) обеспечить  и содержать  за свой счет охрану материалов, оборудования,

стоянки  строительной   техники  и  другого  имущества,  необходимых  для

выполнения  работ  на строительной площадке, ограждения мест производства

работ и выполненных  работ  с  начала выполнения работ и до их окончания;

8) принимать  необходимые  меры  для предотвращения причинения ущерба или

повреждения в  процессе  строительства  зеленым насаждениям, ограждениям,

проездам  и  дорогам на  строительной  площадке и прилегающей территории.

В случае  их  повреждения  и/или разрушения обеспечить их восстановление;

9) обеспечить  содержание  и уборку строительной площадки и прилегающей к

ней уличной полосы;

10) согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ

на  Объекте  и  обеспечить  соблюдение  его   на  строительной  площадке;

11) вести  с начала  работ на  Объекте и  до их  завершения оформленные в

установленном порядке заверенные журналы учета выполненных работ (общий и

(или)  специальный),  входного  и  операционного  лабораторного контроля;

12) в  течение _____________________ дней  со  дня  подписания настоящего

Государственного   контракта   представить   Государственному   заказчику

оформленный со  своей  стороны  общий  и  (или) специальные журналы учета

выполненных работ;

13) произвести  индивидуальное  испытание  смонтированного оборудования и

принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя

Государственного заказчика и эксплуатационной организации;

14) немедленно  известить  Государственного  заказчика  и до получения от

него указаний приостановить работы при обнаружении:

непригодности  или  недоброкачественности предоставленных Государственным

заказчиком    материалов,     оборудования,     технической документации;

возможных  неблагоприятных  для  Государственного  заказчика  последствий

выполнения     его     указаний     о    способе    исполнения    работы;

иных,  независящих  от  Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или

прочности результатов  выполняемой работы либо создающих невозможность ее

завершения в срок;

15) исполнять    полученные    в    ходе    выполнения   работ   указания

Государственного заказчика, которые  заносятся в соответствующие журналы,

а также  в срок,  установленный предписанием  Государственного заказчика,

устранять  обнаруженные им  недостатки  в  выполненной  работе  или  иные

отступления от условий настоящего Государственного контракта;

16) обеспечивать  Государственному  заказчику  возможность  осуществления

контроля  и  надзора  за  ходом  выполнения работ, качеством используемых

материалов  и  оборудования,  в том  числе беспрепятственно допускать его

представителей  к любому  конструктивному  элементу  Объекта;

17) извещать  Государственного  заказчика  не менее чем  за _____________

часа (дня) о времени освидетельствования скрытых работ;

18) по   требованию  Государственного  заказчика   представлять  договоры

субподряда,  заключенные  с  субподрядными организациями, с  обязательным

представлением копий свидетельств о допуске к работам;

19) по требованию Государственного заказчика представлять копии платежных

документов, договоров на поставку продукции и других документов;

20) ежемесячно  не  позднее  26-го  числа  текущего  месяца  представлять

Государственному  заказчику  акты  выполненных  за  отчетный  месяц работ

(формы КС-2 и КС-3);

21) по требованию Государственного заказчика представлять всю необходимую

информацию о сооружаемом Объекте, в том числе в электронном формате;

22) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств;

23) выполнять  мобилизационные  задания,   установленные  Государственным

заказчиком;

24) за ________________ дней  до  завершения  работ на  Объекте письменно

известить об этом Государственного заказчика;

25) передать по окончанию строительства  Государственному заказчику схемы

расположения   и   каталоги   координат   и  высот  геодезических знаков,

устанавливаемых   при   геодезических   разбивочных   работах   в  период

строительства   и   сохраняемых   до   его   окончания  и  исполнительную

документацию;

26) до подписания   акта  приемки   законченного  строительством  Объекта

представить  Государственному  заказчику  документы,  указанные в Перечне

документов,  прилагаемых  к  сдаче  законченного  строительством  Объекта

(приложение 2);

27) после подписания  акта приемки  законченного строительством Объекта в

течение ___________________ дней или иные согласованные с Государственным

заказчиком сроки вывезти  за  пределы строительной площадки принадлежащие

Подрядчику   и   (или) субподрядчикам  временные  сооружения,  механизмы,

материалы, оборудование и иное имущество;

28) устранить своевременно за свой счет недостатки и дефекты,  выявленные

при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации  Объекта, в

сроки, согласованные с Государственным заказчиком;

29) в течение 3  (трех)  рабочих  дней  Подрядчик обязан  известить Банк,

выдавший  банковскую  гарантию  в обеспечение исполнения Государственного

контракта, об изменении его условий;

30) в  случае   если   по   каким-либо  причинам  обеспечение  исполнения

Государственного  контракта перестало быть действительным, закончило свое

действие или иным  образом  перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком

своих обязательств по Государственному контракту, Подрядчик в тот же день

обязан предоставить  Государственному  заказчику иное  (новое) надлежащее

обеспечение исполнения  обязательств  по Государственному контракту одним

из способов  на  тех  же условиях и  в том  же размере, которые указаны в

документации об открытом аукционе в электронной форме;

31) иногородний  подрядчик  обязуется  встать на налоговый  учет по месту

выполнения работ по настоящему Государственному контракту  в соответствии

с требованиями Налогового кодекса  Российской Федерации. В  течение _____

дней с даты   заключения  настоящего Государственного контракта Подрядчик

обязан  представить  Государственному   заказчику  копию  свидетельства о

постановке на учет в налоговом органе Республики Мордовия;

32) выполнить  в  полном   объеме  иные  обязательства,   предусмотренные

законодательством   Российской   Федерации  и  настоящим  Государственным

контрактом.

5.4. Подрядчик имеет право:

1) привлекать   для   выполнения   работ    субподрядные   организации  и

организации, поставляющие оборудование;

2) требовать оплаты по  настоящему   Государственному  контракту в случае

полного исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

         6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

6.1. Строительство  Объекта  по   настоящему  Государственному  контракту

должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества.

Используемые в строительстве  Объекта  материалы,   изделия и конструкции

должны иметь сертификаты уполномоченных органов.

6.2. (Вариант 1. Обеспечение строительства материалами  и   оборудованием

осуществляется   Государственным   заказчиком   совместно  с Подрядчиком.

Приемку, разгрузку и складирование  всего  оборудования   и   материалов,

поставляемых    Государственным   заказчиком,   осуществляет   Подрядчик.

Для   обеспечения   приемки  оборудования   и  материалов,   поставляемых

Государственным     заказчиком,   Подрядчик   обязан   назначить   своего

уполномоченного представителя.

В   случае   выявления   Подрядчиком    некомплектности     поставленного

Государственным заказчиком оборудования при приемке его для монтажа  либо

обнаружения дефектов в оборудовании в процессе  монтажа   или   испытания

Подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Государственного заказчика.

После получения соответствующего уведомления Государственный заказчик при

участии Подрядчика составляет соответствующий акт.

Предъявление претензии   к   заводу-изготовителю   или   соответствующему

поставщику оборудования является обязанностью Государственного заказчика.

Государственный заказчик обязан доукомплектовать оборудование в   течение

___________________ дней со дня составления акта, если иной срок не будет

установлен в процессе строительства    соглашением   Сторон.   Выявленные

дефекты  оборудования   Государственный   заказчик   обязан   в     срок,

согласованный с Подрядчиком,  устранить  или  заменить  оборудование.  По

соглашению   Сторон  эти     работы    могут   выполняться   Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования,

доставленного на строительную площадку).

(Вариант 2.  Обеспечение   строительства   материалами   и  оборудованием

осуществляется Подрядчиком.

Поставка  оборудования  и  материалов   осуществляется    Подрядчиком.)3.

                     7. Сдача и приемка работ

7.1. Для  осуществления  строительного  контроля  за выполнением работ по

Государственному   контракту,   контроля  за  ходом   исполнения  условий

Государственного  контракта и  приемки  выполненных работ Государственный

заказчик назначает ответственного представителя.

7.2. Государственный   заказчик    осуществляет   промежуточную   приемку

предъявленных Подрядчиком выполненных работ за отчетный период. Подрядчик

в срок, указанный в  подпункте 20 пункта 5.3 настоящего  Государственного

контракта,   представляет   Государственному  заказчику  акты  о  приемке

выполненных   работ,   оформленные   по   унифицированной   форме   КС-2,

утвержденной    постановлением   Государственного   комитета   Российской

Федерации  по  статистике  от  11  ноября 1999 г.  N 100 "Об  утверждении

унифицированных  форм  первичной  учетной  документации  по учету работ в

капитальном    строительстве   и   ремонтно-строительных  работ"  (далее

-постановление Госкомстата РФ), и справку о стоимости выполненных работ и

затрат по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата РФ, а также

исполнительную  документацию   и документы,  подтверждающие   фактическое

выполнение (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, счета -фактуры,

накладные и другие документы).

7.3. Государственный  заказчик  в течение ____ дней осуществляет проверку

выполненных работ, рассматривает,  оформляет и подписывает представленные

документы или направляет обоснованный отказ.

7.4. В случае,  если  Государственный  заказчик  в  течение _____ дней не

оформил представленные документы, не дал мотивированного отказа в приемке

работ, работы считаются  принятыми  Государственным заказчиком и подлежат

оплате.

7.5. В случае  обнаружения   Государственным   заказчиком  недостатков  в

выполненных работах  или некачественно  выполненных работ Государственный

заказчик извещает Подрядчика  о  необходимости  прибытия  уполномоченного

представителя  Подрядчика  для  участия  в  составлении акта о выявленных

дефектах   в   срок,   указанный  в   извещении.  Сторонами  составляется

двухсторонний  акт   с  перечнем   выявленных   недостатков,  необходимых

доработок и сроком их устранения.  После  подписания  двухстороннего акта

Подрядчик  обязан  в  согласованный  Сторонами  срок  своими силами и без

увеличения стоимости  Государственного  контракта  переделать  работы для

устранения  недостатков  выполненных  работ  и обеспечения их надлежащего

качества. В  случае  отказа  Подрядчика  подписать  двухсторонний акт или

уклонения  от  его  подписания  акт составляется в отсутствие Подрядчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за

свой   счет   в   сроки,   указанные  в  акте. Устранение  Подрядчиком  в

установленные сроки  выявленных Государственным заказчиком недостатков не

освобождает его  от уплаты штрафных  санкций,  предусмотренных  настоящим

Государственным   контрактом.   Государственный   заказчик   вправе   для

устранения   недостатков   выполненных   работ, исправления некачественно

выполненных Подрядчиком работ  привлечь другую  организацию с последующей

оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

7.6. Приемка Объекта, включая выполнение испытаний, пусконаладочных работ

осуществляется в соответствии с действующим  законодательством Российской

Федерации.

7.7. 3а ____ дней до полного  завершения  работ  на  Объекте  Подрядчик в

письменной форме  уведомляет  Государственного  заказчика о необходимости

создания  комиссии   по   приемке   законченного  строительством Объекта.

7.8. Подрядчик  передает Государственному заказчику за ___ дней до начала

приемки   Объекта 2 (два)   экземпляра   исполнительной   документации  с

письменным   подтверждением   соответствия    передаваемой   документации

фактически выполненным работам.

7.9. Государственный заказчик, получивший  сообщение  Подрядчика о полном

завершении работ  на Объекте,  создает приемочную комиссию и приступает к

приемке выполненных работ.

7.10. Сдача Объекта Подрядчиком и приемка его Государственным  заказчиком

оформляется актом, подписанным обеими  Сторонами  и  представителями иных

заинтересованных лиц.

7.11. Государственный  заказчик  вправе  отказаться  от приемки Объекта в

случае   обнаружения   недостатков,   которые   могут  повлечь  за  собой

невозможность ввода Объекта в эксплуатацию, его эксплуатацию.

7.12. Приемке законченного  строительством  Объекта должны предшествовать

предварительные   испытания  смонтированного   оборудования,   проводимые

Подрядчиком при участии  представителей Государственного заказчика и иных

заинтересованных лиц.

Приемка  законченного  строительством Объекта может осуществляться только

при положительном результате предварительных испытаний.

Результаты испытаний оформляются соответствующим документом,  подписанным

Сторонами. Государственный  заказчик,  принявший работу без  проверки, не

лишается   права   ссылаться на недостатки  работы,  которые  могли  быть

установлены при приемке.

                     8. Скрытые строительные работы

8.1.  Работы,   подлежащие   закрытию,   должны приниматься представителем

Государственного    заказчика.    Подрядчик    приступает   к  выполнению

последующих    работ  только  после  приемки  Государственным  заказчиком

скрытых   работ  и  составления  актов  освидетельствования  этих  работ.

Подрядчик  в  письменном  виде  заблаговременно  уведомляет представителя

Государственного   заказчика  о  необходимости  проведения  промежуточной

приемки    выполненных    работ,    подлежащих   закрытию,  ответственных

конструкций    и    систем,    гидравлических  испытаний  и  лабораторных

исследований,  но  не позднее, чем за ___ часа (дня) до начала проведения

этой  приемки.  Если представитель Государственного заказчика не явится к

указанному  сроку  проведения  промежуточной  приемки  выполненных работ,

подлежащих  закрытию,  ответственных  конструкций  и систем, то Подрядчик

составляет  односторонний  акт  и  считает  работы  принятыми,  при  этом

ответственность  за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

Вскрытие  работ  в  этом  случае по требованию Государственного заказчика

производится за его счет.

8.2.    В  случае   если    представителем   Государственного   заказчика

внесены  в  журнал  производства  работ замечания по выполненным работам,

подлежащим    закрытию,    они  не  должны  закрываться  Подрядчиком  без

письменного    разрешения   Государственного  заказчика,  за  исключением

случаев  неявки  представителя  Государственного  заказчика  для приемки.

Если    закрытие    работ    выполнено  без  подтверждения  представителя

Государственного  заказчика  (представитель Государственного заказчика не

был  информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за

свой  счет  обязуется  открыть  любую  часть  скрытых работ, не прошедших

приемку    представителем    Государственного   заказчика,  согласно  его

указанию, а затем восстановить ее.

8.3.   Готовность   принимаемых    ответственных   конструкций,   скрытых

работ      и    систем    подтверждается    подписанием    представителем

Государственного    заказчика  и  Подрядчиком  актов  освидетельствования

конструкций  и  скрытых  работ и актов гидравлического испытания (включая

испытания  на  герметичность  и  давление)  и  приемки  каждой  системы в

отдельности.

              9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Подрядчик гарантирует:

     качество    выполнения    всех  работ  в  соответствии  с  проектной

документацией,    действующими    нормами    и   техническими  условиями,

своевременное  устранение  недостатков и дефектов, выявленных при приемке

работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

     возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

9.2.  Гарантийный  срок  на  выполняемые  по  настоящему Государственному

контракту  работы  составляет  ___  лет  с  даты  подписания акта приемки

законченного строительством Объекта.

9.3.   Подрядчик   несет   ответственность   за   недостатки   (дефекты),

обнаруженные  в  пределах  гарантийного  срока,  если не докажет, что они

произошли    вследствие   нормального  износа  Объекта  или  его  частей,

неправильной его эксплуатации.

9.4.  При  обнаружении   в   течение   гарантийного   срока   указанных в

пункте    9.3    настоящего    Государственного    контракта  недостатков

Государственный  заказчик  извещает  Подрядчика  о необходимости прибытия

уполномоченного  представителя  Подрядчика для участия в составлении акта

о  выявленных  недостатках  в срок, указанный в извещении. В течение ____

дней  после получения уведомления Подрядчиком об обнаруженных недостатках

Объекта  Стороны  составляют  акт,  в  котором  фиксируются  обнаруженные

недостатки.    Для   составления  соответствующего  акта  Стороны  вправе

привлечь    экспертную   организацию  (независимого  эксперта)  в  данной

области.  Экспертиза  может  быть  назначена также по требованию любой из

Сторон.  В  случае уклонения Подрядчика в течение ____дней от составления

указанного  в  настоящем  пункте  акта  Государственный  заказчик  вправе

составить  соответствующий  акт  самостоятельно с привлечением экспертной

организации  -независимого эксперта в данной области. При этом расходы на

соответствующую  экспертизу  несет  Подрядчик,  за  исключением  случаев,

когда    экспертизой    установлено    отсутствие  нарушений  Подрядчиком

настоящего  Государственного  контракта  или  причинно-следственной связи

между  действиями  Подрядчика  и  обнаруженными недостатками. В указанных

случаях  расходы  за  экспертизу  несет Сторона, потребовавшая назначение

экспертизы,  а  если  она  назначена  по соглашению между Сторонами, -обе

Стороны поровну.

9.5.  Течение   гарантийного   срока   прерывается   на   все  время,  на

протяжении    которого    Объект   не  мог  эксплуатироваться  вследствие

недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9.6.  В  случае   обнаружения   дефектов   и   недостатков,   указанных в

пункте   9.3  настоящего  Государственного  контракта,  Подрядчик  обязан

устранить  соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором

фиксируются  данные  недостатки. При этом Государственный заказчик вправе

потребовать  от  Подрядчика  по  своему  выбору безвозмездного устранения

указанных  в  акте  недостатков  и  дефектов  в  разумный  срок. В случае

получения  письменного  отказа  Подрядчика  от  устранения  недостатков и

дефектов,  указанных  выше, или в случае, если в течение ____ дней со дня

подписания  указанного  в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено

письменного  отказа  от  устранения дефектов и недостатков либо уклонения

Подрядчика    от   устранения  соответствующих  дефектов  и  недостатков,

Государственный  заказчик  вправе  привлечь  для  устранения  дефектов  и

недостатков  другую  организацию  с  возмещением  своих  расходов за счет

Подрядчика.

                     10. Строительный контроль

10.1. Государственный заказчик обязан осуществлять строительный  контроль

за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,

качеством применяемых материалов.

10.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и   надзора

за строительством вправе в  установленном   законом   порядке   заключать

государственный контракт об оказании услуг по осуществлению строительного

контроля за ходом и качеством выполняемых работ с организацией,   имеющей

лицензию на данный вид деятельности (далее   -   инженерная организация).

Государственный заказчик  письменно   уведомляет   об   этом   Подрядчика

в ______-дневный срок после заключения такого государственного контракта.

В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного

заказчика будут осуществлять  строительный     контроль, и   наименование

инженерной организации.

10.3. Государственный заказчик либо инженерная организация от имени  и по

письменному поручению Государственного     заказчика         осуществляет

строительный контроль и контроль за     соблюдением  Подрядчиком  Графика

производства работ, качеством  выполняемых  работ,  а   также  производит

проверку соответствия используемых им материалов и оборудования  условиям

настоящего Контракта и проектной документации.

10.4. Подрядчик ведет общий и (или)   специальный   журнал   производства

работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ,   а

также все факты и обстоятельства,  связанные   с   производством   работ,

имеющие значение во   взаимоотношениях   Государственного   заказчика   и

Подрядчика.

Представитель Государственного заказчика производит записи в  журнале   в

порядке,    предусмотренном       п.п. 5.2.3     настоящего    Контракта.

Государственный заказчик или инженерная организация регулярно   проверяет

и своей подписью подтверждает записи в журнале.

10.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Государственный заказчик, ни

нанятая  им инженерная   организация   не   вмешиваются   в   оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика.

                      11. Распределение рисков

11.1. После подписания акта  приемки   Объекта   Государственный заказчик

принимает Объект под свою охрану  и   несет   ответственность   за   риск

возможного разрушения или повреждения Объекта.

11.2. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного

его     уничтожения    и   повреждения,  кроме   случаев,   связанных   с

обстоятельствами непреодолимой силы.

                  12. Имущественная ответственность

12.1.    Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   либо  за

ненадлежащее   исполнение  обязательств  по  настоящему  Государственному

контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации и

условиями настоящего Государственного контракта.

12.2.    В   случае  нарушения   срока   окончания   работ   на  Объекте,

указанного    в    пункте  4.1.  настоящего  Государственного  контракта,

Подрядчик  выплачивает  Государственному  заказчику  неустойку. Неустойка

начисляется    за    каждый   день  просрочки  исполнения  обязательства,

предусмотренного  Государственным  контрактом, начиная со дня, следующего

за    днем  истечения  установленного  Государственным  контрактом  срока

исполнения  обязательства.  Неустойка  устанавливается  в  размере  одной

семьдесят    пятой    действующей    на   день  уплаты  неустойки  ставки

рефинансирования    Центрального   банка  Российской  Федерации  от  цены

Государственного контракта.

12.3.  В  случае  нарушения  сроков  завершения  отдельных  этапов работ,

предусмотренных        Календарным    планом,    Подрядчик    выплачивает

Государственному  заказчику  неустойку.  Неустойка  начисляется за каждый

день        просрочки    исполнения    обязательства,    предусмотренного

Государственным  контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения

установленного       Государственным    контрактом    срока    исполнения

обязательства.  Неустойка устанавливается в размере одной семьдесят пятой

действующей    на    день    уплаты   неустойки  ставки  рефинансирования

Центрального  банка  Российской  Федерации  от стоимости соответствующего

этапа работ.

12.4.  За   несвоевременное   представление   отчетной  и  исполнительной

документации,    указанной  в  пункте  7.2.  настоящего  Государственного

контракта,  Подрядчик  выплачивает  Государственному  заказчику  штраф  в

размере 10000 (десять тысяч) рублей.

12.5.  За   несвоевременное   освобождение    строительной   площадки  от

принадлежащего    Подрядчику   или  его  субподрядчикам  имущества  и/или

строительного  мусора  Подрядчик  выплачивает  Государственному заказчику

неустойку в размере ____________ за каждый день просрочки.

12.6.  В  случае   повреждения   зеленых   насаждений  по  своей вине при

выполнении  работ,  предусмотренных настоящим Государственным контрактом,

Подрядчик  обязан  восстановить  их  за  свой счет в сроки, установленные

Государственным заказчиком.

12.7.  За  невыполнение   обязательств   по   исправлению   некачественно

выполненных  работ  в  сроки, установленные актом, указанным в пункте 7.5

настоящего      Государственного    контракта,    Подрядчик    уплачивает

Государственному  заказчику  неустойку  в  размере _______ за каждый день

просрочки до исполнения соответствующего обязательства.

     При  несвоевременном  устранении  Подрядчиком дефектов в выполненных

работах  Государственный  заказчик  вправе устранить обнаруженные дефекты

своими силами с полным возмещением Подрядчиком затрат на их устранение.

12.8.   В  случае   нарушения   земельного   законодательства   по   вине

Подрядчика  (разработка  сосредоточенных  резервов  без  соответствующего

оформления  и  т.д.)  Подрядчик  оплачивает причиненные при этом потери и

убытки землепользователям и Государственному заказчику за свой счет.

12.9.  В  случае   повреждения  инженерных  сетей  при  выполнении работ,

предусмотренных  настоящим  Государственным  контрактом, Подрядчик обязан

выполнить  восстановление  поврежденных  инженерных  сетей за свой счет в

сроки, установленные Государственным заказчиком.

12.10.  Подрядчик  несет   ответственность  в  соответствии  с  условиями

настоящего    Государственного   контракта  за  действия  субподрядчиков,

которых  он  привлек  к исполнению своих обязанностей по Государственному

контракту.

12.11.  В  случае  неприбытия  уполномоченного  представителя  Подрядчика

для  участия  в  составлении  актов  о  выявленных  дефектах, указанных в

пунктах    7.5,  9.4  настоящего  Государственного  контракта,  в  сроки,

установленные    Государственным    заказчиком,    Подрядчик   уплачивает

Государственному заказчику штраф в размере 5000 рублей.

12.12.    За    несвоевременное    предоставление    нового   обеспечения

исполнения    Государственного   контракта  в  случае  недействительности

предыдущего  Государственный  заказчик вправе взыскать штраф с Подрядчика

в размере 15000 рублей.

12.13.  В  случае   выявления   недостоверных   сведений   в  документах,

представленных    в   качестве  обеспечения  исполнения  Государственного

контракта  Государственный  заказчик вправе взыскать штраф с Подрядчика в

размере 20 000 рублей.

12.14.  За  неоповещение   Банка,   выдавшего   банковскую   гарантию   в

обеспечение  исполнения  Государственного контракта, об изменении условий

Государственного   контракта  Государственный  заказчик  вправе  взыскать

штраф с Подрядчика в размере 5000 рублей.

12.15.  В  случае   неисполнения   (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком

обязательств  по  настоящему  Государственному  контракту Государственный

заказчик  вправе  уменьшить  оплату по государственный контракту на сумму

неустойки    (пени,    штрафа),  подлежащую  взысканию,  с  перечислением

указанной  суммы  в  республиканский бюджет Республики Мордовия. Расчет и

обоснование  начисленной суммы неустойки (пени, штрафа) отражаются в акте

сдачи-приемки выполненных работ (КС-2).

12.16.    В    случае   неисполнения    или    ненадлежащего   исполнения

Подрядчиком    обязательств,  предусмотренных  настоящим  Государственным

контрактом,    Государственный   заказчик  вправе  предъявить  финансовые

требования    обеспечения    исполнения    Государственного  контракта  в

зависимости    от    способа    обеспечения  исполнения  Государственного

контракта, выбранного Подрядчиком.

12.17.  В  случае   просрочки   исполнения   Государственным   заказчиком

обязательств,  предусмотренных  разделом  3  и  подпунктом  7  пункта 5.1

настоящего   Государственного  контракта,  Подрядчик  вправе  потребовать

уплату    неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день  просрочки

исполнения  обязательств,  предусмотренных  разделом  3  и  подпунктом  7

пункта   5.1  настоящего  Государственного  контракта,  начиная  со  дня,

следующего  за  днем  истечения установленного Государственным контрактом

срока  исполнения  обязательства.  Неустойка  устанавливается  в  размере

одной    трехсотой    действующей    на   день  уплаты  неустойки  ставки

рефинансирования    Центрального   банка  Российской  Федерации  от  цены

Государственного контракта.

12.18.  Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны  от  исполнения своих

обязательств  по  настоящему  Государственному  контракту и от возмещения

убытков,    причиненных    неисполнением   или  ненадлежащим  исполнением

Сторонами своих обязательств по настоящему Государственному контракту.

12.19.  Стороны  настоящего   Государственного  контракта   освобождаются

от    уплаты    неустойки,    если   докажут,  что  просрочка  исполнения

соответствующего     обязательства    произошла    вследствие    действия

обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

                13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1.   Стороны  освобождаются   от   ответственности   за   полное   или

частичное  неисполнение своих обязательств по настоящему Государственному

контракту    в    случае,   если  оно  явилось  следствием  обстоятельств

непреодолимой  силы,  а  именно:  наводнения, пожара, землетрясения, иных

природных    явлений,   диверсии,  военных  действий,  блокад,  изменения

законодательства,    и    прочих    обстоятельств    непреодолимой  силы,

препятствующих    надлежащему    исполнению  обязательств  по  настоящему

Государственному  контракту,  а  также других чрезвычайных обстоятельств,

которые  возникли  после заключения настоящего Государственного контракта

и  непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а

также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

13.2.    При    наступлении    таких    обстоятельств   срок   исполнения

обязательств    по  настоящему  Государственному  контракту  отодвигается

соразмерно    времени    действия    данных  обстоятельств,  если  данные

обстоятельства    значительно    влияют    на    исполнение    настоящего

Государственного контракта в срок.

13.3.  Если   в   результате  обстоятельств   непреодолимой  силы Объекту

был  нанесен  значительный,  по  мнению  одной  из  Сторон, ущерб, то эта

Сторона  в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую

в  ___  -дневный  срок.  Далее  Стороны обязаны обсудить целесообразность

дальнейшего    продолжения  выполнения  работ  и  принять  дополнительное

соглашение  с  обязательным  указанием  новых  сроков,  порядка ведения и

стоимости  работ,  которое  со дня его подписания становится неотъемлемой

частью    настоящего    Государственного   контракта,  либо  инициировать

процедуру расторжения Государственного контракта.

13.4.  Если,  по   мнению   Сторон,   работы   могут   быть  продолжены в

порядке,  действовавшем согласно настоящему Государственному контракту до

начала  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то срок исполнения

обязательств    по  настоящему  Государственному  контракту  продлевается

соразмерно    времени,  в  течение  которого  действовали  обстоятельства

непреодолимой силы и их последствия.

13.5.   Сторона,   для   которой   надлежащее   исполнение   обязательств

оказалось     невозможным    вследствие    возникновения    обстоятельств

непреодолимой  силы,  обязана  в  течение  _______________________ дней с

даты  возникновения  таких  обстоятельств  уведомить  в  письменной форме

другую  Сторону  об  их возникновении, виде и возможной продолжительности

действия.

13.6.  Если  обстоятельства,   указанные   в   пункте   13.1   настоящего

Государственного  контракта, будут длиться более двух календарных месяцев

с    даты    соответствующего  уведомления,  Стороны  вправе  расторгнуть

настоящий  Государственный  контракт  без  требования возмещения убытков,

понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

             14. Внесение изменений в Государственный контракт

14.1.   Внесение   изменений   в   настоящий   Государственный   контракт

производится  в  порядке  и  в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.

14.2.    Любая     договоренность   между    Сторонами,   предусмотренная

условиями  настоящего Государственного контракта, влекущая за собой новые

обстоятельства,  не предусмотренные настоящим Государственным контрактом,

считается  действительной,  если  она подтверждена Сторонами в письменной

форме  в  виде  дополнительного  соглашения к настоящему Государственному

контракту.

            15. Порядок урегулирования споров между Сторонами

15.1.  Стороны  принимают   все   меры   к   тому,   чтобы  любые спорные

вопросы,  разногласия  либо  претензии,  касающиеся исполнения настоящего

Государственного   контракта,  были  урегулированы  путем  переговоров  с

оформлением совместного протокола урегулирования споров.

15.2.  В   случае  наличия  претензий,  споров,  разногласий относительно

исполнения  одной  из  Сторон  своих  обязательств  другая  Сторона может

направить    претензию.  В  отношении  всех  претензий,  направляемых  по

настоящему  Государственному  контракту,  Сторона,  к  которой адресована

данная  претензия,  должна  дать письменный ответ по существу претензии в

срок не позднее _____ дней с даты ее получения.

15.3.  Любые   споры,   не  урегулированные   во   внесудебном   порядке,

разрешаются арбитражным или иным судом в установленном порядке.

             16. Срок действия, условия и порядок расторжения

                          Государственного контракта

16.1.  Настоящий   Государственный   контракт   действует   с   даты  его

подписания  Сторонами  и  до  полного выполнения Сторонами взятых на себя

обязательств и урегулирования расчетов.

16.2.  Расторжение  настоящего   Государственного  контракта  допускается

исключительно  по  соглашению  Сторон  или  решению  суда  по основаниям,

предусмотренным гражданским законодательством.

16.3.  При расторжении   Государственного  контракта  по  любым основания

Стороны обязаны:

     1)  подрядчик  передать  в  срок  __  дней  по акту Государственному

заказчику    строительную   площадку  с  результатом  выполненных  работ,

освободив    ее    от    механизмов,  временных  сооружений,  материалов,

оборудования  и  иного  принадлежащего  ему  имущества, а также мусора, и

документацию  (проектную,  разрешительную  и исполнительную, включая акты

на  скрытые  работы,  испытания  и  пусконаладочные  работы)  по Объекту,

незавершенное    производство    по  акту  приемки  выполненных  работ  с

составлением акта сверки выполненных и оплаченных работ.

     2) государственный заказчик:

     принять  свободную  от  имущества  Подрядчика  и мусора строительную

площадку,   документацию  (проектную,  разрешительную  и  исполнительную,

включая  акты  на  скрытые работы, испытания и пусконаладочные работы) по

Объекту  и работы, выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на день

расторжения    настоящего    Государственного    контракта,    в  течение

_______________ дней;

     оплатить  принятую,  но  неоплаченную  работу  в течение_____ дней с

даты  оформления  актов  приемки-передачи  выполненных  работ  и  затрат,

подписанных    актов  сверки  выполненных  и  оплаченных  работ  на  день

расторжения  настоящего  Государственного  контракта,  а также приемки от

Подрядчика    строительной    площадки,   всей  документации  (проектной,

разрешительной    и  исполнительной,  включая  акты  на  скрытые  работы,

испытания и пусконаладочные работы)..

                      17. Прочие условия

17.1.    Увеличение   в  связи   с   инфляцией   объема   финансирования,

предусмотренного    настоящим    Государственным  контрактом,  в  течение

финансового года не производится.

17.2.  Превышения    Подрядчиком    проектных  объемов  и стоимости работ

Государственным заказчиком не оплачиваются.

17.3.  Стороны   обязуются  не   разглашать, не  передавать  и  не делать

каким-либо    еще   способом  доступными  третьим  организациям  и  лицам

сведения,  содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность

Сторон  в  рамках  настоящего  Государственного  контракта,  иначе  как с

письменного  согласия  обеих  Сторон,  в  том  числе  Подрядчик не вправе

публиковать    рекламу,   касающуюся  строящегося  Объекта,  в  средствах

массовой    информации    и  сети  Интернет  без  письменного  разрешения

Государственного заказчика.

17.4.  Любое   уведомление,   которое   одна   Сторона  направляет другой

Стороне    в    соответствии   с  настоящим  Государственным  контрактом,

направляется   в  письменной  форме  почтой  или  факсимильной  связью  с

последующим  представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день

получения  его  лицом,  которому оно адресовано, если иное не установлено

действующим законодательством или настоящим Государственным контрактом.

17.5.  Подрядчик  представляет   по  запросу  Государственного  заказчика

в  сроки,  указанные  в  таком  запросе,  информацию  о  ходе  исполнения

обязательств по настоящему Государственному контракту.

17.6.  Об  изменении  местонахождения,  почтового  и  (или)  юридического

адреса,  номеров  телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских

реквизитов  Сторона  обязана сообщить другой Стороне в течение __________

дней.

17.7.  При  выполнении  настоящего   Государственного  контракта  Стороны

руководствуются  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и

нормативными правовыми актами Республики Мордовия.

17.8.  Все указанные  в  Государственном  контракте  приложения  являются

его неотъемлемой частью.

17.9.  Настоящий   Государственный   контракт   составлен   в  2   (двух)

экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую силу, по одному для каждой

из Сторон настоящего Государственного контракта.

                      18. Прочие условия

18.1.   Увеличение   в    связи   с  инфляцией   объема   финансирования,

предусмотренного настоящим Контрактом, в течение финансового      года не

производится.

18.2. Превышения   Подрядчиком   проектных  объемов   и   стоимости работ

Государственным заказчиком не оплачиваются.

18.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать   каким-

либо  еще  способом  доступными  третьим  организациям  и лицам сведения,

содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность  Сторон  в

рамках настоящего Контракта, иначе как с   письменного   согласия   обеих

Сторон, в том числе Подрядчик не вправе публиковать   рекламу, касающуюся

строящегося   Объекта, в   средствах массовой информации  и сети Интернет

без письменного разрешения Государственного заказчика.

18.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет  другой  Стороне

в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в  письменной   форме

почтой или факсимильной связью с последующим  представлением   оригинала.

Уведомление вступает в силу в день получения  его лицом,   которому   оно

адресовано, если иное не установлено действующим  законодательством   или

настоящим Контрактом.

18.5. Подрядчик представляет по запросу  Государственного   заказчика   в

сроки, указанные в  таком   запросе,   информацию   о   ходе   исполнения

обязательств по настоящему Контракту.

18.6. Об   изменении   местонахождения,  почтового и (или)   юридического

адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты,   банковских

реквизитов Сторона    обязана   сообщить   другой   Стороне   в   течение

_______________ дней.

18.7. При  выполнении  настоящего   Контракта   Стороны   руководствуются

действующим законодательством   Российской   Федерации   и   нормативными

правовыми актами Республики Мордовия.

18.8. Все указанные в Контракте приложения  являются   его   неотъемлемой

частью.

18.9. Настоящий Контракт составлен в  2   (двух)   экземплярах,   имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из  Сторон   настоящего

Контракта.

           19. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Юридические адреса, телефоны и телефаксы Сторон:

Государственного заказчика

_________________________________________________________________________

Подрядчика

_________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Сторон:

Государственного заказчика

_________________________________________________________________________

Подрядчика

_________________________________________________________________________

                    20. Подписи представителей сторон

От Государственного заказчика      _______________________________/Ф.И.О/

                                               (подпись)

М.П.

От Подрядчика                      _______________________________/Ф.И.О/

                                               ( подпись)

М.П.

-------------------------------------------

1 Пункт включается в случае, если стоимость государственного контракта на выполнение работ, заключенного на срок не менее чем три года, составляет один миллиард рублей и более.

2 Из перечня затрат в государственный контракт включаются затраты, применяемые к конкретному государственному контракту.

3 В государственном контракте указывается один из вариантов в зависимости от того, какая Сторона осуществляет поставку строительных материалов и оборудования.

Приложение 1
к Примерной форме государственного контракта
на выполнение работ по строительству
(реконструкции, капитальному ремонту)
объектов капитального строительства

                       Календарный план

 выполнения работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)

               объектов капитального строительства

_________________________________________________________________________

                       (наименование объекта)

N п/п.	Наименование работ (конструктивные элементы) и основные этапы их выполнения	Стоимость, тыс. руб.	Срок выполнения (дата начала и окончания работ)
1	2	3	4

Срок окончания выполнения работ - ______________________________200___ г.

Государственный заказчик                                    Подрядчик

М.П.                                                        М.П.

Приложение 2
к Примерной форме государственного контракта
на выполнение работ по строительству
(реконструкции, капитальному ремонту)
объектов капитального строительства

                            Перечень

  документов, прилагаемых к сдаче законченного строительством Обьекта

_________________________________________________________________________

                     (наименование объекта)

2. Настоящая примерная форма государственного контракта распространяет свое действие на государственных заказчиков, бюджетные учреждения Республики Мордовия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Мордовия

В. Сушков