Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 3 августа 2007 г. N 17-п "Об утверждении пакета типовой документации для проведения открытых аукционов" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области
от 3 августа 2007 г. N 17-п
"Об утверждении пакета типовой документации для проведения открытых
аукционов"
С изменениями и дополнениями от:
15 ноября 2007 г., 22 ноября 2010 г.
ГАРАНТ:
Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 1 апреля 2013 г. N 015-п настоящее постановление признано утратившим силу
В целях реализации на территории Астраханской области Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ) и на основании Положения о министерстве экономического развития Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области" министерство экономического развития Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- типовой пакет документации об открытом аукционе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области;
- типовые формы протоколов и иных документов, составляемых при размещении заказов путем проведения открытого аукциона;
- типовое положение об аукционной комиссии.
2. Отделу методологии организации закупок для государственных нужд министерства экономического развития Астраханской области (Помазан) довести данное постановление до исполнительных органов государственной власти Астраханской области.
3. Департаменту нормативно-правового обеспечения и организационной работы министерства экономического развития Астраханской области (Орлова) направить настоящее постановление для официального опубликования.
Заместитель председателя Правительства -
министр экономического развития
Астраханской области
В.Р. Щербаков
Типовой пакет документации
об открытом аукционе на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд Астраханской области
(утв. постановлением министерства экономического развития Астраханской области от 3 августа 2007 г. N 17-п)
С изменениями и дополнениями от:
15 ноября 2007 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 15 ноября 2007 г. N 22-п в настоящую внесены изменения
ГАРАНТ:
См. форму "Документации об открытом аукционе на (предмет контракта)" в редакторе MS-WORD
Согласовано: Утверждаю:
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр
экономического развития Астраханской
области
__________________В.Р.Щербаков ___________(ФИО должностного лица
"____" _______________ 200__ г. Заказчика)
"____" _______________ 200__ г.
Документация об открытом аукционе
на (предмет контракта)
Извещение о проведении открытого аукциона
Примечание:
[Квадратными скобками и курсивом выделена информация, которую
заполняет Заказчик]
(Данные, выделенные круглыми скобками, приведены в качестве
пояснения участникам размещения заказа)
Заказчик: __________________________________________________________
(полное наименование заказчика)
Место нахождения: __________________________________________________
(почтовый адрес)
Адрес электронной почты 1: ________________________________________.
Номер контактного телефона/факс: ___________________________________
Контактное лицо: ___________________________________________________
(Ф.И.О.)
Предмет контракта [Указывается предмет государственного контракта:
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых
услуг, за исключением случаев, если при проведении конкурса на право
заключить государственный контракт на выполнение технического
обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи,
юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных
частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг].
Начальная (максимальная) цена контракта 2 [цена лота 3]: ___ рублей.
Место поставки товара [выполнения работ или оказания услуг]: ______.
Преференции: ОИ - ____ %, УИС - ____ %. 4
Обеспечение заявки 5: ________________ рублей.
Обеспечение контракта 6: _______________ рублей.
Порядок предоставления документации об открытом аукционе:
Документация об открытом аукционе выдается по адресу _______________
на основании письменного запроса участника размещения заказа, в течение
двух рабочих дней со дня получения запроса Заказчиком.
Дата окончания предоставления документации об открытом аукционе:
__________ (включительно).
Официальный сайт: ____________________________________
Стоимость документации об открытом аукционе: ________ рублей,
порядок и сроки внесения платы [если документация об открытом аукционе
выдается бесплатно, в данной строке указывается: 0 рублей].
Дата, время и место проведения аукциона: _______________________
200 ___ года, ______ часов (время московское), по адресу Заказчика.
Примечание:
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается.
В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия
указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и
размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в
аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем
пятнадцать дней.
Часть 1. Общие условия проведения аукциона
Раздел 1. Общие положения
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая документация об открытом аукционе разработана в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", а также иным
законодательством, регулирующим государственный заказ.
1.2. Предмет контракта
1.2.1. Настоящий открытый аукцион проводится на право заключения с
[наименование заказчика] государственного контракта на [предмет
контракта], в соответствии с условиями поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг), установленными в настоящей документации об
открытом аукционе.
1.2.2. Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
_________________________________.
1.2.3. Условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
_________________________________.
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
1.3.1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 7
_________________________________.
(При размещении заказа на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
начальная (максимальная) цена государственного контракта определяется на
весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение
соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.)
Данная цена не может быть превышена при заключении государственного
контракта по итогам аукциона.
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта -
"шаг аукциона" - 5% от начальной (максимальной) цены контракта - ____
тыс. руб.
1.3.2. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике
(оборудованию) составляет: ________________________________.
Перечень запасных частей к технике (оборудованию):
(Перечень запасных частей к технике (оборудованию) можно представить
в Технической части документации об открытом аукционе с соответствующей
ссылкой в данном подпункте).
Цена единицы услуги и (или) работы составляет: ____________________.
(Данный подпункт указывается Заказчиком, если при размещении заказа
на право заключить государственный контракт на выполнение технического
обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования невозможно определить
необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию,
необходимый объем услуг и (или) работ).
1.3.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги составляет:
____________________________.
(Данный подпункт указывается Заказчиком, если при размещении заказа
на право заключить государственный контракт на оказание услуг связи,
юридических услуг невозможно определить необходимый объем таких услуг).
1.4. Источник финансирования и порядок оплаты
1.4.1. Заказчик намерен использовать на финансирование
государственного контракта, который будет заключен по результатам данного
аукциона, средства:
- федерального бюджета - _____ %
- областного бюджета - _____ %
- внебюджетные источники финансирования - _____ %.
1.4.2. Условия оплаты: [Указывается порядок оплаты применительно к
срокам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе,
этапам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. В случае
необходимости указывается порядок выплаты аванса.]. Пример: По мере
поступления средств, на основании годового лимита.
Оплата оказания услуг (выполнения работ) осуществляется по цене
единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг
(выполненных работ), по цене каждой запасной части к технике, к
оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых
осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об
открытом аукционе. [Данный абзац указывается в том случае, если в
документации об открытом аукционе при размещении заказа на выполнение
работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования,
оказание услуг связи, юридических услуг указываются цена запасных частей
к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы].
1.5. Требования к участникам размещения заказа
1.5.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
[В случае если проводится открытый аукцион среди субъектов малого
предпринимательства, в соответствии с указанием на это в названии
открытого аукциона, участниками такого аукциона могут быть только
субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого
предпринимательства определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.]
1.5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим
требованиям: 8
1. Соответствие участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом аукциона.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа -
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в аукционе.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе не принято.
5. Обладание участником размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением
государственного контракта заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности.
6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике размещения заказа.
7. Выполнение участниками размещения заказа за последние пять лет,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или
одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых
размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг
для государственных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере
размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право
заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех
выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности)
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из
объектов капитального строительства (по выбору участника размещения
заказа).
[Данный пункт Заказчик вправе указать в случае, если при размещении
заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят
миллионов рублей и более]
1.6. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению
государственного контракта
1.6.1. Участник размещения государственного заказа [вправе/не
вправе] привлекать к исполнению государственного контракта субподрядчиков
(соисполнителей).
1.6.2. [В настоящем пункте может быть указан допустимый объем
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) к исполнению государственного
контракта (в процентном отношении к общему объему выполнения работ,
оказания услуг по контракту)].
1.7. Расходы на участие в аукционе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и
заключением государственного контракта, а заказчик не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и
результатов аукциона.
1.8. Одна аукционная заявка от каждого участника размещения заказа
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в
аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе [в отношении каждого лота].
В случае установления факта подачи одним участником размещения
заказа двух и более заявок на участие в аукционе [в отношении одного и
того же лота] (при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны) все заявки на участие в аукционе такого участника размещения
заказа [поданные в отношении данного лота] не рассматриваются и
возвращаются участнику.
1.9. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
При проведении настоящего аукциона учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов,
осуществляющим [производство товаров, выполнение работ, оказание услуг],
являющихся предметом аукциона, предоставляются преимущества в размере
____________ процентов 9 в отношении предлагаемой цены контракта.
[В случае если заказчиком такие преимущества не установлены, в
настоящем пункте необходимо указать: "Преимущества участвующим в
размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.]
1.10. Условия допуска к участию в аукционе
1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник
размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в
аукционе в следующих случаях:
- непредоставления документов, определенных пунктом 3.2 настоящей
документации об открытом аукционе либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах,
работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание
которых размещается заказ;
- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего
Раздела;
- непредставления документального подтверждения внесения денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (если в
документации об открытом аукционе установлено требование обеспечения
аукционной заявки);
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям
документации об открытом аукционе, в том числе наличие в заявке
предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену
контракта (цену лота) ) [начальную (максимальную) цену единицы товара,
начальную (максимальную) цену запасных частей к технике, оборудованию,
начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы].
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не
допускается.
1.10.2. Заказчик вправе запрашивать у соответствующих органов и
организаций следующие сведения, касающиеся участника размещения заказа:
- о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным
судом решения о признании такого участника - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- о наличии задолженности участника размещения заказа по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об
обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения
жалоб;
- о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте
приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (данный абзац включается в
случае, если в конкурсной документации установлено требование, указанное
в подпункте 7 пункта 1.5 настоящей документации об открытом аукционе).
1.10.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся
в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии
с пунктом 3.2 настоящей документации об открытом аукционе, установления
факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления
его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от
участия в аукционе на любом этапе его проведения.
1.10.4. Решение Заказчика, аукционной комиссии об отстранении
участника размещения заказа от участия в аукционе либо решение аукционной
комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано
таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд".
1.10.5. После определения победителя аукциона в срок,
предусмотренный для заключения государственного контракта, Заказчик
обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона (либо
при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником
размещения заказа, с которым заключается такой контракт) в случае
установления факта:
а) проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
б) приостановления деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
в) предоставления участником размещения заказа заведомо ложных
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.2
настоящей документации об открытом аукционе;
г) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом,
наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения
контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
д) наличия у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что
участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел 2. Документация об открытом аукционе
2.1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе
2.1.1. Документация об открытом аукционе выдается по адресу
________________ на основании письменного запроса участника размещения
заказа, в течение двух рабочих дней со дня получения запроса Заказчиком
Срок окончания предоставления документации об открытом аукционе:
___________________ (время московское).
2.1.2. Документация об открытом аукционе предоставляется в
письменной или электронной форме [после внесения участником размещения
заказа платы за предоставление документации об открытом аукционе (в
случае установления платы за предоставление документации об открытом
аукционе)].
2.1.3. В случае разночтений между документацией об открытом
аукционе, предоставляемой Заказчиком в письменной форме, и документацией
об открытом аукционе, полученной участником аукциона неофициально,
предпочтение будет иметь текст документации об открытом аукционе на
бумажном носителе, подписанный Заказчиком. При разрешении разногласий (в
случае их возникновения) аукционная комиссия руководствуется текстом
документации об открытом аукционе на бумажном носителе, подписанным
Заказчиком, и не несет ответственности за содержание документации об
открытом аукционе, полученной участником аукциона неофициально.
2.2. Разъяснение положений документации об открытом аукционе
2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику
запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в
письменной форме.
Запрос должен быть направлен по адресу ____________________________.
2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса
Заказчик направляет в адрес обратившегося участника размещения заказа
разъяснения положений документации об открытом аукционе (в письменной
форме или в форме электронного документа), если указанный запрос поступил
к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на
участие в аукционе.
2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
документации об открытом аукционе по запросу участника размещения заказа
Заказчик размещает данное разъяснение на официальном сайте с указанием
предмета запроса без указания участника размещения заказа, от которого
поступил запрос.
Разъяснение положений документации об открытом аукционе не должно
изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с
запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении
изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается.
2.3.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня
принятия указанного решения такие изменения соответственно
опубликовываются Заказчиком в официальном печатном издании и размещаются
на официальном сайте. В течение двух рабочих дней со дня принятия
указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в
форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым
была предоставлена документация об открытом аукционе.
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и
размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об
открытом аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1# Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона,
извещение о проведении которого было официально опубликовано в
официальном печатном издании и размещено на официальном сайте, не
позднее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
публикуется в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской
области (далее - официальное издание) и размещается заказчиком на Портале
государственных закупок Астраханской области http://pgz.astrobl.ru:81
(далее - официальный сайт) соответственно в течение пяти рабочих дней и
двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого
аукциона.
2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем
участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.
Раздел 3. Подготовка и подача заявки на участие в аукционе
3.1. Язык заявки на участие в аукционе
3.1.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в
аукционе, должны быть составлены на русском языке. Отдельные документы
(или их части), входящие в состав заявки, могут быть подготовлены на
другом языке при условии, что к ним прилагается точный перевод на русский
язык.
3.1.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны
быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и
международными договорами Российской Федерации.
3.1.3. Документы, не переведенные на русский язык, заказчик вправе
не рассматривать.
3.2. Содержание заявки на участие в аукционе
3.2.1. Заявка на участие в аукционе, представляемая участником
размещения заказа в соответствии с настоящей документацией об открытом
аукционе, должна содержать:
1) заявку на участие в аукционе (форма 1);
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа;
4) сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ,
услуг, оформляемые в соответствии с формой 2 части 2 настоящей
документации об открытом аукционе [с приложением копий документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается
требовать предоставление указанных документов в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы
передаются вместе с товаром];
5) документы или копии документов, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска
к участию в аукционе:
а) документальное подтверждение 10 внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (если в документации об
открытом аукционе установлено требование обеспечения аукционной заявки);
б) копии _______________________________ (документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа требованию, установленному
частью 1 подпункта 1.5.2 пункта 1.5 настоящей документации об открытом
аукционе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к лицам, осуществляющим поставку продукции,
которая является предметом аукциона);
в) копии _______________________________ (документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа требованию, установленному
частью 5 подпункта 1.5.2 пункта 1.5 настоящей документации об открытом
аукционе);
г) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за
исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим
строительство. [Данный абзац указывается в случае, если Заказчиком
установлено требование, предусмотренное частью 7 подпункта 1.5.2 пункта
1.5 настоящей документации об открытом аукционе]#
3.3. Требования к поставляемой продукции и ее описанию
3.3.1. (Требования к качеству, техническим характеристикам товаров
(работ, услуг), требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товаров, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) 11.
3.3.2. (Требование о соответствии поставляемых товаров образцу или
макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается
заказ, в трехмерном измерении, в случае проведения аукциона на право
заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических
знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград,
форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции, со
ссылкой на прилагаемое к документации об открытом аукционе изображение
товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении.
Если такой образец или макет не может быть приложен к документации об
аукционе, то кроме изображения товара, на поставку которого размещается
заказ, в трехмерном измерении, в документации об открытом аукционе
указываются также место, даты начала и окончания, порядок и график
осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара) 12.
3.3.3. Описание участниками размещения заказа поставляемого товара,
в случае если он является предметом аукциона, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), а также его качественных
характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа
выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются
предметом аукциона, их качественных характеристик осуществляется в
соответствии с требованиями части 4 "Техническая часть документации" и по
форме 2, приведенной в части 4 "Образцы форм для заполнения участниками
размещения заказа"#
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3.3.2. Подтверждение соответствия поставляемой продукции требованиям
документации об открытом аукционе может быть представлено [в произвольной
форме в виде текстов, чертежей, технических данных и комментариев с
приложением копий документов, подтверждающих соответствие товара (работ,
услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам (работам, услугам). При
этом не допускается требовать предоставление указанных документов в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
такие документы передаются вместе с товаром.] и должно включать:
(Информацию, подтверждающую соответствие товаров (работ, услуг)
требованиям, установленным заказчиком к качеству, техническим
характеристикам товаров (работ, услуг), требованиям к их безопасности,
требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товаров, требованиям к результатам
работ и иным показателям, связанным с определением соответствия
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям
заказчика).
Примечание:
Не допускается включать в документацию об открытом аукционе, в том
числе в форме требований к качеству, техническим и функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товаров (работ, услуг),
требования к участнику размещения заказа (в том числе требования к
квалификации участника размещения заказа, включая наличие опыта работы, а
также требования к его деловой репутации, требования о наличии у
участника размещения заказа производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для
производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка
(выполнение, оказание) которых является предметом контракта, кроме
случая, предусмотренного частью 7 подпункта 1.5.2. пункта 1.5 настоящей
документации об открытом аукционе.
Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки,
которые должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением
случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с
товарами, используемыми заказчиком.
Документация об аукционе не может содержать указание на знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или
наименование производителя, а также требования к товару, его
производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут
за собой ограничение количества участников размещения заказа.
В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку
печатных изданий документация об аукционе может содержать указание на
наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова
"или эквивалент" не используются.
3.4. Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению
3.4.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в
аукционе в одном экземпляре в письменной форме (отпечатана или написана
чернилами). Заявка должна быть заверена участником размещения заказа.
3.4.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в
аукционе в запечатанном конверте. Незапечатанные конверты заказчиком не
принимаются.
На конверте указывается наименование открытого аукциона (и номера
лотов, на которые подается заявка, если аукцион многолотовый), на участие
в котором подается заявка.
3.4.3. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в
аукционе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа,
подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений,
в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего
конверт с заявкой на участие в аукционе, на осуществление таких действий
от имени участника размещения заказа, не допускается.
3.4.4. Все копии документов, представляемых в составе заявки на
участие в аукционе, кроме копий, заверенных нотариально, должны быть
заверены участником размещения заказа.
3.4.5. Копии документов, представляемых в составе заявки на участие
в аукционе, должны быть заверены нотариально в случае, если такое
требование установлено пунктом 3.2 настоящего Раздела.
3.4.6. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов,
входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных
подписей.
3.4.7. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко
напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических
лиц).
3.4.8. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в
составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем
пунктам.
3.4.9. При оформлении заявки на участие в аукционе должны
использоваться общепринятые обозначения и наименования.
3.4.10. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не
должны допускать двусмысленных толкований.
3.4.11. Заявка на участие в аукционе (или документы, представленные
в составе заявки) не возвращается участнику размещения заказа, за
исключение случаев, установленных пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Раздела.
3.5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе
3.5.1. Дата начала приема заявок: _________________ 200 ___ года. 13
3.5.2. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена по
адресу: _______________________________________ не позднее ________ часов
______________ 200 ____ г.
3.5.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день
рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не раньше времени,
указанного в пункте 3.5.2 настоящей документации об открытом аукционе.
3.5.4. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством
почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет
ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением
необходимых сроков.
3.5.5. Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в
пункте 3.5.2, регистрируется уполномоченными лицами заказчика и
маркируется путем нанесения на заявку регистрационного номера. При этом
требование предоставления документов, подтверждающих полномочия лица,
подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий
от имени участника размещения заказа, не допускается.
3.5.6. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации
заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок на участие в
аукционе. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер
заявки, дату, время, способ подачи, дату и время поступления, подпись и
расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика.
3.5.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку
на участие в аукционе, заказчиком выдается расписка в получении заявки на
участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения.
3.6. Запрет изменения заявок на участие в аукционе
3.6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.
3.7. Отзыв заявки на участие в аукционе
3.7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
аукционе, вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе при условии,
что заказчик получит письменное уведомление об отзыве заявки до дня и
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.7.2. Уведомление об отзыве должно содержать следующую информацию:
- наименование открытого аукциона;
- номер и наименование лота (в случае многолотового аукциона);
- регистрационный номер заявки на участие в аукционе;
- дата и время подачи заявки на участие в аукционе.
3.7.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно
быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом -
участником размещения заказа.
3.7.4. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе,
заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу,
указанному в пункте 3.5.2 пункта 3.5 настоящего раздела.
3.7.5. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе
регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в
аукционе в порядке, установленном подпунктами 3.5.6 и 3.5.7 пункта 3.5
настоящего раздела.
3.7.6. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в
аукционе заказчик сравнивают регистрационный номер заявки, указанный в
заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в
аукционе и в случае, если они совпадают, заявка на участие в аукционе
аукционной комиссией не рассматривается, а сведения о поданных и
отозванных заявках на участие в аукционе фиксируются в Журнале
регистрации заявок на участие в аукционе.
3.7.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв
заявок на участие в аукционе.
3.8. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания приема
заявок на участие в аукционе
3.8.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в
аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день
возвращаются участникам размещения заказа. Данные о заявках, поступивших
после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе,
фиксируются заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в
аукционе.
3.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе
3.9.1. Участник размещения заказа, подающий заявку на участие в
аукционе, должен предоставить обеспечение заявки на участие в аукционе.
3.9.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется
путем перечисления денежных средств в сумме ______________________ рублей
на _____________________________________________________________________.
[Указываются банковские реквизиты заказчика]
3.9.3# Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате, представляемым
участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе.
3.9.4. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе
документального подтверждения внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки (согласно подпункту 3.9.3 настоящего пункта), участник
размещения заказа, подавший такую заявку, к участию в аукционе не
допускается.
3.9.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, осуществляется заказчиком на банковский
счет, указанный в платежном поручении.
3.9.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, осуществляется заказчиком в следующие
сроки:
а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об
отказе от проведения открытого аукциона - всем участникам размещения
заказа, представившим заявки на участие в аукционе;
б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику
уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в
аукционе, поданного в соответствии с требованиями пункта 3.8 настоящего
Раздела - участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в
аукционе;
в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе - участнику размещения заказа,
подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в
аукционе;
г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола
аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали
победителями аукциона, за исключением участника аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй номер;
д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола
аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе
которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в
аукционе и возвращены;
е) в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона
несостоявшимся - участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие
в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного
участником аукциона;
ж) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в аукционе - участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением
участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй
номер;
з) в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного
контракта:
- с победителем аукциона - победителю аукциона и участнику аукциона,
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер;
- с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер - участнику аукциона, заявке на участие в аукционе
которого присвоен второй номер;
- с участником размещения заказа, признанным единственным участником
аукциона - единственному участнику аукциона.
3.9.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя
аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер, от заключения контракта.
[В том случае, если заказчиком не устанавливается требование
обеспечения заявки на участие в аукционе, в настоящем пункте необходимо
указать: "Обеспечение заявки на участие в аукционе не требуется."]
Раздел 4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и проведение аукциона
4.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
4.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе, и соответствие участников размещения заказа
требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящей документации об открытом
аукционе.
4.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может
превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в
аукционе. Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
_________________ 200 ___ г.
4.1.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе
аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе
участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе
в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 1.10 настоящей
документации об открытом аукционе.
4.1.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе
оформляются протоколом, который ведется аукционной комиссией. Протокол
должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших
заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения
заказа к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об
отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с
обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения
заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует
заявка на участие в аукционе этого участника заказа, положений такой
заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям
документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной
комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или
отказе ему в допуске к участию в аукционе.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
аукционе размещается заказчиком на официальном сайте.
4.1.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в
аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в
аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
4.1.6. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе
[по какому-либо лоту] аукционной комиссией принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всем участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в аукционе [по данному лоту], или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе [по данному
лоту], аукцион [в отношении такого лота] признается несостоявшимся.
4.2. Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион проводится по адресу: _____________________________________,
__________ 200 __ г. в _____ часов (время московское).
4.3. Требования к предложению о цене контракта
4.3.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, в
любом случае не может превышать начальную (максимальную) цену контракта,
указанную в подразделе 1.3 настоящей документации об открытом аукционе.
4.3.2. Цена государственного контракта должна включать все налоги и
другие обязательные платежи в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. Заключение государственного контракта
по результатам проведения аукциона
5.1. Срок заключения контракта
5.1.1. С победителем аукциона, а также в случае, если аукцион
признан несостоявшимся (в отношении каждого лота отдельно) в связи с тем,
что в аукционе участвовал только один участник аукциона, государственный
контракт будет заключен с единственным участником аукциона в срок не
ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения
аукциона.
5.1.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся (в отношении
каждого лота отдельно) в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в
аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и
условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, либо только
один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе,
был признан участником аукциона, государственный контракт будет заключен
не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и не позднее чем
через двадцать дней со дня проведения аукциона.
5.2. Порядок заключения контракта
5.2.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания
протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который
составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе
(часть 3 настоящей документации об открытом аукционе).
5.2.2. В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный в
пункте 5.1.1, не представил Заказчику подписанный государственный
контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.2.1, а также
обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 5.3,
победитель аукциона признается уклонившимся от заключения
государственного контракта.
5.2.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от
заключения государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.2,
заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении
победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
государственный контракт с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе
заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с
победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9
Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ.
При этом заключение государственного контракта для участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,
является обязательным. Государственный контракт заключается с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, на
условиях, указанных в извещении на проведение аукциона и документации об
аукционе, по цене, предложенной таким участником.
В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить
контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта, или принять решение о признании аукциона
несостоявшимся.
5.2.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся (в отношении
каждого лота отдельно) в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в
аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и
условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, либо только
один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе,
был признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан
передать такому участнику размещения заказа проект государственного
контракта. При этом государственный контракт заключается с учетом
положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(максимальной) цене контракта (лота), указанной в извещении о проведении
аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не
превышающей начальной (максимальной) цены контракта (лота) цене
контракта.
5.2.5. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки обязан
передать такому участнику размещения заказа проект государственного
контракта для заключения на условиях и по цене, указанным в пункте 5.2.4.
5.3. Обеспечение исполнения государственного контракта
5.3.1. Участник аукциона, с которым заключается государственный
контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения
государственного контракта.
5.3.2. Обеспечение исполнения государственного контракта
составляет ___________________________ рублей (по каждому лоту отдельно
в случае многолотового аукциона).
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
5.3.2. Государственный контракт заключается только после
предоставления участником аукциона, с которым заключается государственный
контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту
или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения
государственного контракта, указанном в пункте 5.3.2 настоящей
документации#
5.3.3. Способ обеспечения исполнения государственного контракта из
перечисленных выше способов определяется участником аукциона, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
5.3.4. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым
заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление
обеспечения исполнения контракта не требуется.
5.3.5. Если обеспечение исполнения государственного контракта
представляется в виде банковской гарантии, в ней в обязательном порядке
должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по государственному контракту, причем эта сумма должна быть
не менее суммы, установленной в извещении о проведении открытого
аукциона.
Кроме того, в банковской гарантии должна быть ссылка на
государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает (указаны
стороны контракта и название предмета контракта).
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание
услуг по государственному контракту и оканчиваться не ранее его
завершения#
Банковская гарантия должна содержать согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, вносимые в государственный контракт, не
освобождают банк от обязательств по банковской гарантии.
5.3.6. Если обеспечение исполнения государственного контракта
предоставляется в форме страхования ответственности, соответствующий
договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным
законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность поставщика, причем эта сумма должна
быть не менее суммы, установленной в извещении о проведении открытого
аукциона.
Страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком своих обязательств по государственному контракту.
Договор страхования также должен содержать ссылку на государственный
контракт, исполнение которого он обеспечивает (указаны стороны контракта
и название предмета контракта).
Срок действия договора страхования ответственности должен
устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров,
выполнения работ, оказание услуг по государственному контракту и
оканчиваться не ранее его завершения.
5.3.7. Обеспечение исполнения государственного контракта может
предоставляться в форме передачи участником размещения заказа денежных
средств заказчику.
В этом случае денежные средства в размере ___________________ рублей
перечисляются участником размещения заказа на __________________________.
[Указываются банковские реквизиты заказчика]
Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в
качестве обеспечения исполнения государственного контракта подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате, представляемым
победителем аукциона в момент заключения контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
государственного контракта, возвращаются поставщику, с которым заключен
государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех
обязательств по государственному контракту, в порядке и в сроки,
установленные государственным контрактом.
[В случае если Заказчиком не устанавливается требование обеспечения
исполнения государственного контракта, в настоящем пункте необходимо
указать: "Обеспечение исполнения государственного контракта не
требуется."]
5.4. Внесение изменений в контракт
5.4.1. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на
десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при
изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по
согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять
процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений
в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров,
заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении
потребности в поставке части такого товара определяются как частное от
деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте
количество такого товара.
5.4.2. При заключении государственного контракта заказчик по
согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе
увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую
разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы
указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую
как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона,
с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в
извещении о проведении открытого аукциона.
5.4.3. При исполнении государственного контракта не допускается
перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев,
если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником
поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
5.4.4. В случае перемены государственного заказчика по контракту
права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому
заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
(подраздел предусматривается документацией об открытом аукционе по
усмотрению Заказчика)
Раздел 6. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников
размещения заказа
6.1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в
судебном или досудебном порядке действия (бездействие) заказчика и
аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участника размещения заказа.
6.2. Обжалование действий (бездействия) заказчика и аукционной
комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения
заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола
аукциона.
По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия)
заказчика и аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.
6.3. Обжалование действий (бездействия) заказчика и аукционной
комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования
участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика и
аукционной комиссии в судебном порядке.
6.4. Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика и
аукционной комиссии установлен действующим законодательством Российской
Федерации.
Часть 2. Образцы форм для заполнения участниками размещения заказа.
Форма 1
[Государственному заказчику
(указывается должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка)]
Заявка на участие в аукционе
____________________________________________________________________
(наименование предмета аукциона)
Лот N ____, наименование лота ______________________________________
(в случае, если аукцион проводится по нескольким лотам)
Изучив документацию по проведению открытого аукциона на
________________________________________________________________________,
[наименование предмета аукциона (лота)]
а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные
правовые акты ___________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием
организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в лице __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку (полностью))
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных
в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
Мы согласны [поставить товары, выполнить работы, оказать услуги] в
соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на
условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в
аукционе.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части
документации об открытом аукционе, влияющими на стоимость поставки
товаров (выполнения работ, оказания услуг). 12
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо
расценки на [поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг],
составляющих полный комплекс [товаров, работ, услуг], которые должны быть
[поставлены, выполнены или оказаны] в соответствии с предметом аукциона,
данные [товары, работы, услуги] будут в любом случае [поставлены,
выполнены, оказаны] в полном соответствии с Технической частью
документации об открытом аукционе в пределах предлагаемой нами цены
контракта.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на
себя обязательство [поставить товары, выполнить работы, оказать услуги] в
соответствии с требованиями документации об открытом аукционе, включая
требования, содержащиеся в Технической части документации об открытом
аукционе, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в
контракт.
Подтверждаем, что:
- в отношении нас не проводятся процедуры ликвидации и/или
банкротства;
- на день рассмотрения заявки на участие в аукционе наша
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях;
- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет _______ %
балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право [название государственного заказчика]
запрашивать у соответствующих органов и организаций информацию,
подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.
В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет
признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы
обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ,
оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и
нашим предложением о цене контракта.
В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона,
мы обязуемся подписать государственный контракт на поставку товара
(выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями
документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта,
указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.
Мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения
государственного контракта:
а) внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам
не возвращается и переходит в распоряжение государственного заказчика;
б) сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных
поставщиков.
В случае принятия государственным заказчиком решения о заключении с
нами государственного контракта мы обязуемся на момент заключения
государственного контракта представить обеспечение исполнения
государственного контракта в виде _______________________________________
(банковской гарантии, страхования ответственности
_________________________________________________________________________
по контракту, передачи заказчику в залог денежных средств)
в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о
проведении открытого аукциона. [В том случае, если обеспечение исполнения
контракта не установлено, этот абзац необходимо исключить из формы
заявки].
Мы намерены привлекать к исполнению государственного контракта
субподрядчиков (соисполнителей) на выполнение работ (оказание услуг] в
размере ___ % к общему объему выполнения работ (оказания услуг) по
контракту. [В том случае, если привлечение субподрядчиков или
соисполнителей не предусмотрено аукционной документацией этот абзац
необходимо исключить из формы заявки].
Сообщаем, что контактным лицом, осуществляющим от нашего имени
взаимодействие с заказчиком, является ___________________________________
(контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
В случае присуждения нам права заключить государственный контракт, в
период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в аукционе и проекта государственного контракта и до подписания
официального государственного контракта, настоящая заявка будет носить
характер договора между нами и государственным заказчиком о заключении
государственного контакта.
Банковские реквизиты участника размещения заказа:
ИНН _______________, КПП ________________, ОГРН ___________________
Наименование обслуживающего банка ____________________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_________________________________________________________________________
К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе:
________________________________________________ на ___стр.
________________________________________________ на ___стр.
Ф.И.О., должность Подпись, печать
Форма 2
[Государственному заказчику
(указывается должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка)]
Сведения
о функциональных и качественных характеристиках товара
(о качестве работ, услуг)
____________________________________________________________________
(наименование предмета аукциона)
Лот N ____, наименование лота ______________________________________
(в случае, если аукцион проводится по нескольким лотам)
1. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товаров (о качестве выполняемых
работ, оказываемых услуг):
| N п/п | Наименование показателя (заполняется в соответствии с частью 5 "Техническая часть документации") |
Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью 5 "Техническая часть докумен- тации") |
Предложение участника размещения заказа |
Примечание |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| ... |
2. Сроки (периоды) поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг):
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) |
Сроки (периоды) поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг) |
|
| Начало поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
Окончание поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| ... | |||
3. Сроки предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)
(заполняется только в случае, если в части 5 "Техническая часть
документации" заказчиком установлено требование к сроку предоставления
гарантии качества товаров (работ, услуг):
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) |
Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью 5 ""Техническая часть документации") |
Предложение участника размещения заказа |
Примечание |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| _ |
4. Объемы предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)
(заполняется только в случае, если в части 5 "Техническая часть
документации" заказчиком установлено требование к сроку предоставления
гарантии качества товаров (работ, услуг):
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) |
Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью 5 ""Техническая часть документации") |
Предложение участника размещения заказа |
Примеча- ние |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| _ |
Примечание:
Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
Ф.И.О., должность Подпись, печать
Часть 3. Проекты государственных контрактов
Типовой государственный контракт
на выполнение работ для государственных нужд Астраханской области
для лотов _______________________ (в случае многолотового аукциона)
(номера лотов)
г. Астрахань "___" _______200___г.
____________________________________________________________________
(полное наименование государственного заказчика)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(наименование учредительного документа)
именуемое в дальнейшем Заказчик, заключило от имени Астраханской
области в целях обеспечения государственных нужд Астраханской области с
_________________________________________________________________________
(полное наименование подрядчика)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(наименование учредительного (регистрационного) документа)
именуемым в дальнейшем Подрядчик, настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение
_________________________________________________________________________
(наименование выполняемых работ)
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему
контракту собственными силами [и силами привлеченных субподрядных
организаций] в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией
с учетом возможных изменений объема работ.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет _______________________________рублей
(сумма цифрами и прописью)
в ценах ______________ года 13.
2.2. Цена, указанная в п. 2.1 настоящего контракта, на _________ год
14 является твердой и не подлежит изменению, за исключением изменений,
вносимых в контракт в соответствии с разделом 16 настоящего контракта.
2.3 Цена, указанная в п. 2.1 настоящего контракта, может уточняться
с _______ года 15, с учетом сроков выполнения работ, при уточнении
Минэкономразвития Российской Федерации прогнозного индекса-дефлятора на
очередной период выполнения работ.
2.4. Заказчик оплачивает работы ____________________________________
(порядок платежей)
2.5. Оплата производится за счет средств ___________________________
(источник финансирования)
по статье экономической классификации ___________________________________
в размерах и на условиях, установленных настоящим государственным
контрактом.
2.6. Оплата осуществляется в пределах лимитов инвестиций на текущий
финансовый год, определяемых дополнительными соглашениями к настоящему
контракту, заключаемыми ежегодно и являющимися неотъемлемой частью
настоящего контракта. Финансирование работ, выполненных сверх
установленных лимитов, осуществляется Подрядчиком за свой счет.
2.7. Оплату работ, не предусмотренных ни контрактом, ни
дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в соответствии с
разделом 16 настоящего контракта, Заказчик не производит.
2.8. Платежи по настоящему контракту осуществляются Заказчиком в
рублях.
2.9. В случае отказа Подрядчика выполнять работы по ценам,
установленным настоящим разделом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 15% от цены контракта, а также возмещает Заказчику убытки,
связанные с досрочным расторжением контракта, в том числе включая
понесенные Заказчиком затраты на проведение нового аукциона и увеличение
цены вновь заключаемого контракта.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: ___________________________________________
Окончание работ: ________________________________________
Общая продолжительность работ составляет __________ дней.
[Настоящий пункт может быть изложен в следующей редакции: Работы
должны быть выполнены не позднее ________________________ 200 ____ года]
3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ
является исходной для определения имущественных санкций в случаях
нарушения сроков выполнения работ.
4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы с
использованием собственных строительных материалов и инженерного
(технологического) оборудования.
4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и
складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
4.3. Все строительные материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество.
4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных
материалов и оборудования, используемых для реализации контракта, до
подписания акта о приемке выполненных работ.
4.5. Реализация строительных материалов, оплаченных Заказчиком и не
использованных Подрядчиком при выполнении работ по настоящему контракту,
осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.
5. Обязанности Подрядчика
В рамках настоящего контракта Подрядчик обязан:
5.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в
установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормативную
эксплуатацию.
5.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,
рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной
документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.3. Возвести собственными силами необходимые для выполнения работ
временные сооружения за счет средств, предусмотренных на эти цели в
сводном сметном расчете в соответствии с проектно-сметной документацией.
5.4. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период
выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках
подключения в соответствии с проектно-сметной документацией.
5.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей непосредственно к ней территории.
5.6. В 30-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных
работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику
строительные материалы, оборудование, временные сооружения и другое
имущество и строительный мусор.
5.7. За 7 дней до начала приемки известить Заказчика о готовности
ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к
выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых
работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие
работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был
информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой
счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а
затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок
Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по
требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
5.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для
Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы
и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
[5.9. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со
специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по
настоящему контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполнения работ.
Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками.
При этом объем работ, для выполнения которых привлекаются
субподрядчики, не может превышать ________ % от общего объема выполнения
работ по контракту. Субподрядчики обязаны иметь лицензии установленного
образца на лицензируемые виды деятельности по предмету контракта]
5.10. При готовности объекта в 3-хдневный срок известить об этом
Заказчика.
5.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
6. Обязанности Заказчика
В рамках настоящего контракта Заказчик обязан:
6.1. В 10-тидневный срок со дня подписания настоящего контракта
передать Подрядчику на период выполнения работ строительную площадку,
пригодную для производства работ.
6.2. В 10-тидневный срок со дня подписания настоящего контракта
передать Подрядчику проектно-сметную документацию.
6.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
7. Право собственности
7.1. До подписания акта о приемке выполненных работ ответственность
за риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта несет Подрядчик,
кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. После подписания акта о приемке выполненных работ Заказчик
принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения
и/или повреждения.
8. Страхование объекта строительства
8.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования
строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение
вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на
объекте.
8.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства
заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных
рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ
(копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере
страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ,
выполняемых подрядчиком по Контракту (затраты по главам 1-8 сводного
сметного расчета от стоимости строительства), в текущем уровне цен на
момент страхования и затратах на страхование, которые не должны превышать
____% страховой суммы.
8.3. Страхование принятого и оплаченного Заказчиком объекта
осуществляет Заказчик, являющийся собственником этого объекта.
8.4. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от
обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления
страхового случая.
9. Сдача и приемка работ
9.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в
соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его
подписания.
9.2. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.
9.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного
использования результатов работы, а также о возможных для самого
Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих
требований.
9.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения
стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для
обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что
указанное исправление некачественно выполненных работ существенно
увеличит сроки строительства, а отклонение качества является для него
приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации
объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы
Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы сумме, но не
более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ.
9.5. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе
для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика
привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
10. Гарантия
10.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта
устанавливается продолжительностью _____ месяцев с даты подписания
сторонами акта о приемке выполненных работ.
10.2. Гарантийный срок распространяется на все конструктивные
элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.
10.3. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в
проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на
протяжении гарантийного срока, установленного п. 10.1 настоящего
раздела, и несет ответственность за отступление от них.
10.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их
устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в
составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в
этом случае продлевается на период устранения дефектов.
10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи
преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе
квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
11. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения [графика], качеством
применяемых материалов.
12. Использование контрактной документации и информации
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия
Заказчика, раскрывать содержание контракта или какого-либо из его
положений другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен
Подрядчиком для выполнения настоящего контракта. Указанная информация
должна предоставляться персоналу конфиденциально и в той мере, насколько
это необходимо для выполнения контрактных обязательств.
13. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
13.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения
обязательств по контракту на сумму _______________ рублей в форме
____________________________.
13.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту,
подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки,
которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.
13.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту будет
возращено Подрядчику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты
завершения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту,
включая все гарантийные обязательства.
14. Просрочка Сторонами обязательств по контракту
14.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.
14.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки,
установленные разделом 3 настоящего контракта.
14.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки в размере _____________ 16 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
14.1.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
14.1.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
14.1.5. Кроме того, в случае просрочки Подрядчиком обязательств по
настоящему контракту Заказчик может принять решение о расторжении
контракта в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о
расторжении контракта в течение пяти рабочих дней с даты принятия такого
решения.
14.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.
14.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату
неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
14.2.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
14.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
15. Непреодолимая сила
15.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по
настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
15.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные
соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с его
компетенцией.
15.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по контракту. В этом случае сроки исполнения обязательств по
контракту могут быть продлены при необходимости на период действия
форс-мажорных обстоятельств.
15.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их
прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком или
Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
16. Внесение изменений в контракт
16.1. При изменении в ходе исполнения контракта потребности в
работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом,
но связанных с работами, предусмотренными контрактом, Заказчик по
согласованию с Подрядчиком вправе изменить предусмотренный контрактом
объем работ не более чем на десять процентов.
При этом, при выполнении дополнительного объема работ Заказчик по
согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов
такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт
в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан
изменить цену контракта указанным образом.
16.2. В случае необходимости внесения изменений Заказчик обязан
направить Подрядчику письменное распоряжение.
16.3. Подрядчик приступает к исполнению изменений только после
подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения,
становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего
контракта.
16.4. При уменьшении соответствующими государственными органами в
установленном порядке средств областного бюджета, выделяемых для
финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а
если необходимо, и другие условия выполнения работ.
16.5. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена
Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является
правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
16.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается
действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
17. Прекращение контрактных отношений
Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке,
направив Подрядчику уведомление о расторжении контракта в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения о расторжении, в случаях:
17.1.Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 дней по
причинам, не зависящим от Заказчика.
17.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если
исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет
задержку выполнения работ более чем на 20 дней.
17.3. Просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, в
соответствии с разделом 14 настоящего контракта.
17.4. Аннулирования лицензий Подрядчика, необходимых для выполнения
работ по настоящему контракту.
18. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по
настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим контрактом.
19. Порядок разрешения споров
19.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
19.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской
области в установленном законодательством порядке.
20. Вступление контракта в силу
20.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
контракту.
20.2. После завершения гарантийного срока нормальной эксплуатации
объекта, установленного разделом 10 настоящего контракта с учетом всех
продлений, стороны обязуются подписать двусторонний протокол об
отсутствии взаимных претензий.
С момента подписания указанного протокола стороны освобождают друг
друга от выполнения всех обязательств по настоящему контракту.
21. Прочие условия
21.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего
контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации
и Астраханской области.
21.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
21.3. Настоящий контракт составлен в соответствии с ________________
_________________________________________________________________________
(основание заключения контракта)
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
23. Почтовый и юридический адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик: Подрядчик:
Подпись, печать Подпись, печать
Типовой государственный контракт
на поставку товаров для государственных нужд Астраханской области
для лотов _________________________ (в случае многолотового аукциона)
(номера лотов)
г. Астрахань "___" __________ 200__г.
____________________________________________________________________
(полное наименование государственного заказчика)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(наименование учредительного документа)
именуемое в дальнейшем Заказчик, заключило от имени Астраханской области
в целях обеспечения государственных нужд Астраханской области с
_________________________________________________________________________
(полное наименование поставщика)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(наименование учредительного (регистрационного) документа)
именуемым в дальнейшем Поставщик, настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку______________________,
(наименование поставляемого товара)
согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
контракта, с учетом возможных изменений объема поставки.
1.2. Поставщик обязуется поставлять товар в соответствии с условиями
настоящего контракта.
1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров в
соответствии с условиями настоящего контракта.
2. Страна происхождения
Все товары, поставляемые в рамках выполнения настоящего контракта,
должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой
страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией
либо международными соглашениями, в которых участвует Российская
Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки
товаров.
3. Нормы и стандарты
Товары, поставляемые по настоящему контракту, должны соответствовать
нормам и стандартам, действующим на момент подписания контракта.
[Товары, поставляемые по настоящему контракту, должны
соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации, являющейся
неотъемлемой частью контракта.]
4. Использование контрактной документации и информации
Поставщик не должен без предварительного письменного согласия
Заказчика, раскрывать содержание контракта или какого-либо из его
положений другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен
Поставщиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация
должна предоставляться персоналу конфиденциально и в той мере, насколько
это необходимо для выполнения контрактных обязательств.
5. Авторские права
5.1. Поставщик настоящим гарантирует Заказчику, что к Заказчику не
будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в
отношении нарушения авторских прав, патентов, а также прав на
использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с
использованием товаров в рамках настоящего контракта.
5.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в
отношении нарушения авторских прав, патентов, а также прав на
использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет
привлечен к процессу разбирательства в качестве ответчика, заменив тем
самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки,
понесенные Заказчиком, будут полностью возмещены Поставщиком.
6. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
6.1. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения
обязательств по контракту на сумму _______________ рублей в форме
____________________________.
6.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту,
подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки,
которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту.
6.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту будет
возращено Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты
завершения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту,
включая все гарантийные обязательства.
7. Упаковка и маркировка
7.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную
предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечным
пунктам назначения. Упаковка должна выдерживать воздействие экстремальных
температур и осадков во время перевозки.
7.2. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям
действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать
возможность количественного учета поставленных товаров.
8. Поставка товара и документация
8.1. Сроки поставки товара: ________________________________________
8.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком ___________________,
(место поставки)
в соответствии с условиями поставки, указанными в настоящем разделе.
8.3. Поставщик поставляет товар ___________________________________.
(порядок поставки товара)
[В настоящем пункте необходимо указать должна ли поставка товара
осуществляться единовременно или допускается поставлять товар частями.]
8.4. Поставка товара подтверждается Поставщиком путем представления
Заказчику следующей документации: ______________________________________.
9. Порядок приемки товара
9.1. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи
товара представителю Заказчика на месте доставки и включает в себя
следующие этапы:
- проверка комплектности и номенклатуры поставленных товаров;
- проверка полноты и правильности оформления представленных
товарно-транспортных документов;
- контроль наличия/отсутствие внешних повреждений;
- проверка наличия необходимых сертификатов.
9.2. По результатам проведения приемки товара представитель
Заказчика на месте доставки и уполномоченный представитель Поставщика
составляют и подписывают соответствующий Акт приемки-сдачи товара.
10. Запасные части и расходные материалы
10.1. В случае прекращения производства запасных частей и расходных
материалов, необходимых для нормальной эксплуатации поставленного товара,
Поставщик должен заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем
свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести закупки
запасных частей и расходных материалов в необходимых количествах.
10.2. В течение установленного срока гарантийного обслуживания
Поставщик должен использовать запасные части и расходные материалы,
рекомендованные Производителем.
11. Гарантия
11.1. Поставщик настоящим гарантирует, что товары, поставленные в
рамках настоящего контракта, являются новыми, неиспользованными, серийно
выпускаемыми моделями, отражающими все последние модификации конструкций
и материалов. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по
настоящему контракту, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией,
материалами или функционированием, при использовании в соответствии с
установленными правилами эксплуатации.
11.2. Гарантийный срок эксплуатации поставленного товара
устанавливается продолжительностью ________ месяцев.
Началом гарантийного срока по каждой партии товара является дата
подписания сторонами Акта приемки-сдачи партии товара.
11.3. Поставщик должен предоставить Заказчику список телефонных
номеров ("горячая линия") сервисных центров, по которым уполномоченный
представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные
технические консультации по возникшим проблемам с товаром, возможных
неисправностях, способах их устранения и т.п. "Горячая линия" должна
функционировать в рабочие дни с 9 до 17 часов (время местное).
11.4. Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о
названиях, адресах, телефонах, телефаксах, Ф.И.О. ответственных лиц
сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет
осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара.
11.5. Поставщик обязан за свой счет произвести ремонт или замену
вышедшего из строя товара или его частей в течение ______ дней с даты
поступления обращения Заказчика.
12. Цена контракта
12.1. Цена контракта составляет ____________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
12.2. В цену контракта входят все налоги, пошлины, сборы и другие
обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с
выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также затраты на
________________________________________________________________________.
(структура цены контракта)
12.3. Единичные цены на поставляемый товар, указанные в
Спецификации, являются фиксированными и не подлежат изменению в течение
срока действия контракта.
12.4. Цена контракта представляет собой твердую сумму, которая не
подлежит каким-либо изменениям, [за исключение изменений, вносимых в
контракт в соответствии с разделом 14 настоящего контракта].
12.5. В случае отказа Поставщика поставлять товары по ценам,
установленным настоящим разделом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в
размере 15% от цены контракта, а также возмещает Заказчику убытки,
связанные с досрочным расторжением контракта, в том числе включая
понесенные Заказчиком затраты на проведение нового аукциона и увеличение
цены вновь заключаемого контракта.
13. Условия платежей
13.1. Заказчик оплачивает товар ___________________________________.
(порядок платежей)
13.2. Оплата производится Заказчиком за счет средств _______________
(источник финансирования)
по статье экономической классификации _______________________ по ценам,
определенным Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего
контракта.
13.3. Платежи по данному контракту осуществляются Заказчиком в
рублях.
13.4. Осуществление платежа Заказчиком не рассматривается как
приемка Заказчиком товара или любой его части.
14. Внесение изменений и дополнений в условия контракта
14.1. При изменении в ходе исполнения контракта потребности в
товарах, на поставку которых заключен контракт, Заказчик по согласованию
с поставщиком вправе изменить предусмотренный контрактом объем товаров не
более чем на десять процентов.
14.2. При этом, при поставке дополнительного количества товаров
Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную
цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем
на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке товаров
Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы
товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара.
14.3. При исполнении государственного контракта не допускается
перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик
является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
14.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается
действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде
дополнительного солашения.
15. Передача прав
Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои права
и обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного
согласия Заказчика.
16. Просрочка Сторонами обязательств по контракту
16.1. Просрочка Поставщиком исполнения обязательств по контракту.
16.1.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в сроки,
установленные разделом 8 настоящего контракта.
16.1.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки в размере _____________ 17 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
16.1.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
16.1.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
16.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.
16.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату
неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
16.2.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
16.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Поставщика.
17. Непреодолимая сила
17.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по
настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
17.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные
соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с его
компетенцией.
17.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по контракту. В этом случае сроки исполнения обязательств по
контракту могут быть продлены при необходимости на период действия
форс-мажорных обстоятельств.
17.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их
прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком или
Поставщиком путем направления уведомления другой стороне.
18. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
18.1. Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения
обязательств по настоящему контракту на сумму ____________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
в форме ________________________________________________________________.
(форма обеспечения)
18.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту
подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки,
которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту.
18.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по контракту
прекращается в момент выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию,
при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по
настоящему контракту [если обеспечение представлено в форме банковской
гарантии или страхования ответственности].
18.4. Денежные средства, перечисленные Поставщиком в качестве
обеспечения исполнения обязательств по контракту, будут возвращены
Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приемке в
гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Поставщиком
своих обязательств по настоящему контракту [если обеспечение представлено
в форме передачи Заказчику денежных средств].
19. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по
настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим контрактом.
20. Порядок разрешения споров
20.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
20.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской
области в установленном законодательством порядке.
21. Вступление контракта в силу
Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
22. Прочие условия
23.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего
контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации
и Астраханской области.
23.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
23.3. Настоящий контракт составлен в соответствии с ________________
_________________________________________________________________________
(основание заключения контракта)
23. Почтовый и юридический адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик: Поставщик:
Подпись, печать Подпись, печать
Приложение
к контракту на поставку товаров
для государственных нужд
Астраханской области N от
Спецификация
| Наименование товара | Единица измерения |
Объем, единиц |
Цена единицы товара, рублей |
Стоимость, рублей |
Заказчик Поставщик
Подпись, печать Подпись, печать
Типовой государственный контракт
на оказание услуг для государственных нужд Астраханской области
для лотов ___________________________ (в случае многолотового аукциона)
(номера лотов)
г. Астрахань "___" _______200___г.
____________________________________________________________________
(полное наименование государственного заказчика)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(наименование учредительного документа)
именуемое в дальнейшем Заказчик, заключило от имени Астраханской области
в целях обеспечения государственных нужд Астраханской области с
_________________________________________________________________________
(полное наименование исполнителя)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(наименование учредительного (регистрационного) документа)
именуемым в дальнейшем Исполнитель, настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание
услуг по ________________________________________________________________
(наименование услуг)
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему контракту
собственными силами [и силами привлеченных соисполнителей] в соответствии
с прилагаемым ___________________________________________________________
(приложение к контракту, в котором указаны наименования, объемы
и стоимость услуг)
с учетом возможных изменений объема услуг.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет____________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
2.2. В цену контракта входят все налоги, пошлины, сборы и другие
обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с
выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также затраты на _______________________________.
(структура цены контракта)
2.3. Цена контракта представляет собой твердую сумму, которая не
подлежит каким-либо изменениям, [за исключение изменений, вносимых в
контракт в соответствии с разделом 11 настоящего контракта].
2.4. Заказчик оплачивает услуги ____________________________________
(порядок платежей)
2.5. Оплата производится за счет средств ___________________________
(источник финансирования)
по статье экономической классификации ___________________________________
по ценам, определенным________________________________________ 18.
2.6. Оплату услуг, не предусмотренных ни контрактом, ни
дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в соответствии с
разделом 11 настоящего контракта, Заказчик не производит.
2.7. Платежи по настоящему контракту осуществляются Заказчиком в
рублях.
2.8. В случае отказа Исполнителя оказывать услуги по ценам,
установленным настоящим разделом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф
в размере 15% от цены контракта, а также возмещает Заказчику убытки,
связанные с досрочным расторжением контракта, в том числе включая
понесенные Заказчиком затраты на проведение нового аукциона и увеличение
цены вновь заключаемого контракта.
3. Сроки оказания услуг
3.1. Календарные сроки оказания услуг определены сторонами:
Начало оказания услуг: _______________________________ 200 ___ года.
Окончание оказания услуг: ___________________________ 200 ___ года.
Общая продолжительность оказания услуг составляет ____________ дней.
[Настоящий пункт может быть изложен в следующей редакции: Услуги
должны быть оказаны не позднее ________________________ 200 ____ года]
3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания
оказания услуг является исходной для определения имущественных санкций в
случаях нарушения сроков оказания услуг.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. В рамках настоящего контракта Заказчик обязан:
4.1.1. Произвести приемку и оплату услуг, оказанных Исполнителем, в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
4.2. В рамках настоящего контракта Заказчик имеет право:
4.2.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения [технологий,
материалов, конструкций], не обеспечивающих уровень качества оказываемых
услуг установленным требованиям.
4.2.2. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке
оказания услуг на период времени, который сочтет необходимым, по причине:
- не выполнения Исполнителем в установленные сроки ранее отданных
распоряжений;
- наступления форс-мажорных обстоятельств;
- отсутствия финансирования.
4.2.3. Удерживать из суммы оплаты за оказанные услуги неустойку за
неисполнение или ненадлежащее выполнение Исполнителем обязательств по
настоящему контракту.
(Прочее, по усмотрению Заказчика).
4.3. В рамках настоящего контракта Исполнитель обязан:
(Устанавливается Заказчиком)
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других разделах настоящего Контракта.
4.4. В рамках настоящего контракта Исполнитель имеет право:
(Устанавливается Заказчиком)
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется после выполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в
соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его
подписания.
5.2. В течение трех рабочих дней после оказания услуг Исполнитель
представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг [с приложением
(перечислить необходимые документы)].
5.3. При сдаче услуг Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного
использования результатов оказанных услуг, а также о возможных для самого
Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих
требований.
5.4. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения акта
сдачи-приемки оказанных услуг [и документов, перечисленных в пункте 5.2
настоящего Раздела], обязан направить Исполнителю подписанный акт
сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг.
5.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно
оказанные услуги, Исполнитель обязан своими силами и без увеличения
стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти услуги для
обеспечения их надлежащего качества.
При отказе Исполнителя переделать некачественно оказанные услуги
Заказчик вправе для их исправления привлечь стороннюю организацию, за
счет Исполнителя.
5.6. В случае не предоставления Заказчиком Исполнителю подписанного
акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированного отказа от приемки
услуг в сроки, установленные пунктом 5.4 настоящего Раздела, оказанные
услуги считаются принятыми и подлежат оплате.
5.7. Если в процессе оказания услуг выясняется неизбежность
получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего
оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить оказание услуг и в
трехдневный срок после приостановления поставить в известность Заказчика.
5.8. В этом случае стороны обязуются в десятидневный срок
рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения оказания услуг.
6. Гарантия
6.1. Гарантийный срок ______________________________________________
(результаты оказанных услуг)
устанавливается продолжительностью ________ месяцев.
Началом гарантийного срока является дата подписания сторонами акта
сдачи-приемки оказанных услуг.
6.2. Исполнитель должен предоставить Заказчику список телефонных
номеров "горячей линии", по которым уполномоченный представитель
Исполнителя должен предоставлять квалифицированные консультации по
возникающим проблемам с результатами оказанных услуг, возможных способах
их устранения и т.п. "Горячая линия" должна функционировать в рабочие дни
с 9 до 17 часов (время московское).
7. Использование контрактной документации и информации
7.1. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия
Заказчика, раскрывать содержание контракта или какого-либо из его
положений другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен
Исполнителем для выполнения настоящего контракта. Указанная информация
должна предоставляться персоналу конфиденциально и в той мере, насколько
это необходимо для выполнения контрактных обязательств.
8. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения
обязательств по контракту на сумму ______________ рублей в
форме ________________________________.
8.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту,
подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки,
которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту.
8.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту будет
возращено Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты
завершения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту.
9. Просрочка Сторонами обязательств по контракту
9.1. Просрочка Исполнителем исполнения обязательств по контракту.
9.1.1. Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем в сроки,
установленные разделом 3 настоящего контракта.
9.1.2. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки в размере ____________ 19 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
9.1.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
9.1.4. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.1.5. Кроме того, в случае просрочки Исполнителем обязательств по
настоящему контракту Заказчик может принять решение о расторжении
контракта в одностороннем порядке, направив Исполнителю уведомление о
расторжении контракта в течение пяти рабочих дней с даты принятия такого
решения.
9.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.
9.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать
уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
9.2.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
9.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
10. Непреодолимая сила
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по
настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
10.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные
соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с его
компетенцией.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по контракту. В этом случае сроки исполнения обязательств по
контракту могут быть продлены при необходимости на период действия
форс-мажорных обстоятельств.
10.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их
прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком или
Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.
11. Внесение изменений в контракт
11.1. При изменении в ходе исполнения контракта потребности в
услугах, на оказание которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных контрактом,
но связанных с услугами, предусмотренными контрактом, Заказчик по
согласованию с Исполнителем вправе изменить предусмотренный контрактом
объем услуг не более чем на десять процентов.
При этом при оказании дополнительного объема услуг Заказчик по
согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально объему таких услуг, но не более чем на десять процентов
такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт
в связи с сокращением потребности в оказании услуг Заказчик обязан
изменить цену контракта указанным образом.
11.2. В случае необходимости внесения изменений Заказчик обязан
направить Исполнителю письменное распоряжение.
11.3. Исполнитель приступает к выполнению изменений только после
подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения,
становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего
контракта.
11.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена
Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является
правопреемником Исполнителя по настоящему контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается
действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
12. Прекращение контрактных отношений
Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке,
направив Исполнителю уведомление о расторжении контракта в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения о расторжении, в случаях:
12.1. Задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 10
дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
12.2. Просрочки Исполнителем обязательств по контракту, в
соответствии с разделом 9 настоящего контракта.
[12.3. Аннулирования лицензий Исполнителя, необходимых для
выполнения работ по настоящему контракту.]
13. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по
настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим контрактом.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
14.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской
области в установленном законодательством порядке.
15. Вступление контракта в силу
Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
16. Прочие условия
16.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего
контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации
и Астраханской области.
16.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
16.3. Настоящий контракт составлен в соответствии с ________________
_________________________________________________________________________
(основание заключения контракта)
17. Почтовый и юридический адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик: Исполнитель:
Подпись, печать Подпись, печать
Часть 4. Техническая часть документации об аукционе
Если предметом аукциона является поставка товаров.
Техническое задание на поставку товаров
(подготавливается по каждому лоту отдельно)
1. Наименование поставляемых товаров (не должно содержаться указание
на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения
товара или наименование производителя, а также требования к товару, его
производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут
за собой ограничение количества участников размещения заказа. В случае,
если заказчик не имеет возможности установить четкие требования и
показатели, предусмотренные ниже, разрешается указание на товарные знаки,
знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или
наименование производителя, которые должны сопровождаться словами "или
эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых
применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания, и необходимости
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком):
2. Количество поставляемых товаров (указать меры объема, веса,
штук):
3. Место поставки товаров (указать конкретный адрес (адреса) или
приложить перечень адресов, отгрузочную разнарядку):
4. Сроки (периоды) поставки товаров (указать конкретную календарную
дату, или указать минимально приемлемую для заказчика дату поставки, или
указать период (периоды), в течение которого (которых) должен быть
поставлен товар, или указать срок с момента заключения договора (уплаты
аванса, иного момента) в течение которого должна быть осуществлена
поставка, или приложить график периодичности поставок):
5. Назначение товаров и цели использования (конкретизируются
заказчиком):
6. Виды поставляемых товаров (если закупается несколько однородных
видов товаров):
7. Условия поставки товаров (конкретизируются заказчиком):
8. Общие требования к товарам (указываются обязательные требования
ко всем товарам независимо от вида и этапа):
9. Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров (в табличной
или иной форме):
10. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским)
свойствам товаров (конкретизируются заказчиком):
11. Требования по комплектности товаров (конкретизируются
заказчиком):
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов
при поставке товаров (конкретизируются заказчиком):
13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов
для первичной эксплуатации товара (конкретизируются заказчиком):
14. Требования к безопасности товаров (конкретизируются заказчиком):
15. Порядок сдачи и приемки товаров (конкретизируются заказчиком):
16. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным
работам по поставленным товарам на месте у заказчика (конкретизируются
заказчиком):
17. Требования по техническому обучению поставщиком персонала
заказчика работе с поставленными товарами (конкретизируются заказчиком):
18. Требования по объему гарантий качества товаров (указать
минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности
поставщика в гарантийный период):
19. Требования по сроку гарантий качества (указать минимально
приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки):
20. Авторские права (указать условия о передаче заказчику
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие
в связи с исполнением обязательств поставщика по передаче товара):
21. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых
товаров (указывается по усмотрению заказчика для тех видов товаров, в
отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены
особые требования):
22. Иные требования к товарам по усмотрению заказчика:
23. Требования к поставляемым товарам могут быть обобщены путем
составления таблицы (возможно добавление иных граф, исключение заданных
граф)
| N п/п | Наименование товаров |
Сроки постав- ки |
Место поставки (адрес) |
Количество товаров |
Требования соответствия ГОСТ, наличия санитарно-эпидеми- ологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительно власти, наличия удостоверений и проч. |
|
| Ед. изм. |
Кол-во | |||||
| 1 | ||||||
| ... | ||||||
Если предметом аукциона является выполнение работ
Техническое задание на выполнение работ
(подготавливается по каждому лоту отдельно)
1. Наименование выполняемых работ (вид, класс, объект):
2. Количество выполняемых работ (указать меры объема, веса, штук,
кв. м):
3. Место выполнения работ (указать конкретный адрес (адреса) или
приложить перечень адресов):
4. Сроки (периоды) выполнения работ (указать конкретную календарную
дату, к которой должно быть завершено выполнение работ, или указать
минимально приемлемую для заказчика дату завершения выполнения работ, или
указать период (периоды) выполнения работ, или указать срок с момента
заключения договора (уплаты аванса, иного момента) в течение которого
должны быть выполнены работы):
5. Цели использования результатов работ (конкретизируются
заказчиком):
6. Виды выполняемых работ (если закупается несколько однородных
видов работ):
7. Условия выполнения работ (конкретизируются заказчиком):
8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию
сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
(конкретизируются заказчиком):
9. Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные
требования ко всем работам независимо от вида и этапа):
10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (в
табличной или иной форме или приложить ориентировочный график выполнения
работ):
11. Требования к качеству работ, в том числе технология производства
работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема
производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются
заказчиком):
12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности
результатов работ (конкретизируются заказчиком):
13. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются
заказчиком):
14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов
по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков,
подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ):
15. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования,
пусконаладочным работам на месте у заказчика (конкретизируются
заказчиком):
16. Требования по техническому обучению поставщиком персонала
заказчика работе на подготовленных объектах (конкретизируются
заказчиком):
17. Требования по объему гарантий качества работ (указать минимально
приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности подрядчика
в гарантийный период):
18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
(указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные
сроки):
19. Авторские права (указать условия о передаче заказчику
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие
в связи с исполнением обязательств поставщика по выполнению работ):
20. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых
работ (указывается по усмотрению заказчика для тех видов работ, в
отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены
особые требования):
21. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению
заказчика:
22. Требования к выполняемым работам могут быть обобщены путем
составления таблицы (возможно добавление иных граф, исключение заданных
граф)
| N п/п | Наименование работ |
Сроки выпол- нения |
Место выполне- ния (адрес) |
Количество работ |
Требования соответствия ГОСТ, наличия санитарно-эпидеми- ологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительно власти, наличия удостоверений и проч. |
|
| Ед. изм. |
Кол-во | |||||
| 1 | ||||||
| ... | ||||||
Если предметом аукциона является оказание услуг
Техническое задание на оказание услуг
(подготавливается по каждому лоту отдельно)
1. Наименование оказываемых услуг (вид, класс, объект):
2. Количество оказываемых услуг (указать меры объема, веса, штук,
кв. м):
3. Место оказания услуг (указать конкретный адрес (адреса) или
приложить перечень адресов):
4. Сроки (периоды) оказания услуг (указать период (периоды) в
течение которого(ых) должны оказываться услуги, или указать конкретную
календарную дату, к которой должно быть завершено оказание услуг, или
указать минимально приемлемую для заказчика дату завершения оказания
услуг, или указать срок с момента заключения договора (уплаты аванса,
иного момента) с которого исполнитель должен приступить к оказанию
услуг):
5. Цели использования результатов услуг (конкретизируются
заказчиком):
6. Виды оказываемых услуг (если закупается несколько однородных
видов услуг):
7. Условия выполнения работ (конкретизируются заказчиком):
8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию
сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
(конкретизируются заказчиком):
9. Общие требования к оказанию услуг (указываются обязательные
требования ко всем работам независимо от вида и этапа):
10. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг (в табличной
или иной форме или приложить ориентировочный график выполнения работ):
11. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания
услуг, методы и методики оказания услуг (конкретизируются заказчиком):
12. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результатов услуг (конкретизируются заказчиком):
13. Порядок сдачи и приемки результатов услуг (требований испытаний,
контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных
документов при сдаче услуг):
14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов
по завершению и сдаче услуг (конкретизируются заказчиком):
15. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования,
пусконаладочным работам на месте у заказчика (конкретизируются
заказчиком):
16. Требования по техническому обучению поставщиком персонала
заказчика работе на подготовленных по результатам оказания услуг объектах
(конкретизируются заказчиком):
17. Требования по объему гарантий качества услуг (указать минимально
приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности
исполнителя в гарантийный период):
18. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг
(указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные
сроки):
19. Авторские права (указать условия о передаче заказчику
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие
в связи с исполнением обязательств поставщика показанию услуг):
20. Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых
услуг (указывается по усмотрению заказчика для тех видов работ, в
отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены
особые требования):
21. Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению
заказчика:
22. Требования к оказываемым услугам могут быть обобщены путем
составления таблицы (возможно добавление иных граф, исключение заданных
граф)
| N п/п | Наименование (содержание) услуг |
Сроки оказания |
Место оказания (адрес) |
Количество услуг |
Требования соответствия ГОСТ, наличия санитарно-эпиде- миологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительно власти, наличия удостоверений и проч. |
|
| Ед. изм. |
Кол- во |
|||||
------------------------------
1 При наличии
2 При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена государственного контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта
3 В случае если документацией об аукционе предусмотрены два и более лота (многолотовый аукцион)
4 Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (УИС) и/или организациям инвалидов (ОИ) - в размере до пятнадцати процентов в отношении предлагаемой цены контракта
5 В размере 5% начальной (максимальной) цены контракта. Указывается в Извещении только в том случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки
6 Не более 30% начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 50 млн. рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 до 30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Указывается в Извещении только в том случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта
7 При проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Заказчик может указать две начальных цены контракта: с НДС и без НДС, в остальных случаях - ту цену, по которой будут производиться расчеты по заключенному контракту
8 Требования 1-4 являются обязательными, требования 5 и 7 являются необязательными и устанавливаются по усмотрению заказчика
9 Не более 15 процентов
10 Подтверждением может являться платежное поручение с отметкой банка об оплате или квитанция (в случае наличной формы оплаты)
11 Требования, обязательные для включения в документацию об открытом аукционе
12 Требования, устанавливаемые по желанию государственного заказчика
13 Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещении на официальном сайте извещения о проведении аукциона
14 Год заключения контракта
15 Год, следующий за годом заключения контракта
16 не менее одной трехсотой
17 не менее одной трехсотой
18 Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящего контракта
19 не менее одной трехсотой
Типовые формы протоколов и иных документов, составляемых при размещении
заказов путем проведения открытого аукциона
(утв. постановлением министерства экономического развития Астраханской области от 3 августа 2007 г. N 17-п)
ГАРАНТ:
См. форму "Извещения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона" в редакторе MS-WORD
Извещение о внесении изменений
в извещение о проведении открытого аукциона
Настоящее Извещение является неотъемлемой частью указанного ниже
Извещения о проведении аукциона и должно рассматриваться вместе с ним, а
также другими Извещениями о внесении изменений в указанное ниже Извещение
о проведении аукциона.
1. Открытый аукцион ______________________________________ проводит:
(Наименование аукциона)
2. Государственный заказчик: _______________________________________
(полное наименование заказчика)
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
3. Сведения об Извещении о проведении аукциона.
3.1. Настоящее Извещение о внесении изменений является неотъемлемой
частью Извещения о проведении аукциона, опубликованного в "Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области" N ____ от
____________ (указать дату выхода соответствующего номера сборника),
страница __________ (указать страницу, на которой было опубликовано
Извещение о проведении аукциона), и размещенного на сайте
http://pgz.astrobl.ru:81 _______ (указать дату размещения Извещения о
проведении аукциона на официальном сайте).
3.2. В указанное в п. 3.1 Извещение о проведении аукциона были также
внесены изменения следующими Извещениями о внесении изменений,
являющимися неотъемлемой частью Извещения о проведении аукциона:
3.2.1. Извещение о внесении изменений, опубликованное в "Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области" N ____ от
____________ (указать дату выхода соответствующего номера сборника),
страница _________ (указать страницу, на которой было опубликовано
Извещение о внесении изменений), и размещенное на сайте
http://pgz.astrobl.ru:81________ (указать дату размещения Извещения о
внесении изменений в Извещение о проведении аукциона).
[Указанный подпункт включается только в случае, если в изменяемое
Извещение о проведении аукциона уже вносились ранее изменения, количество
его подпунктов устанавливается по числу предыдущих извещений о внесении
изменений.)]
4. Изменения в Извещении о проведении аукциона.
Пункт ___ (указать номер пункта изменяемого Извещения о проведении
аукциона, в который вносятся изменения) Извещения о проведении аукциона,
описанного выше в п. 3, изложить в следующей редакции:
(Привести соответствующую редакцию изменяемого пункта уже с учетом
изменений.)
Дополнительную информацию можно получить по адресу: ____________ в
рабочие дни с "____" до "____" часов по московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О. _________; номер контактного телефона
________; адрес электронной почты __________
ГАРАНТ:
См. форму "Извещения об отказе от проведения открытого аукциона" в редакторе MS-WORD
Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона
Открытый аукцион _________________________________________ проводит:
(Наименование аукциона)
Государственный заказчик: __________________________________________
(полное наименование заказчика)
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
Настоящим государственный заказчик извещает об отказе от проведения
открытого аукциона на право размещения государственного заказа на право
заключения государственного контракта на ________________________________
(предмет контракта)
Денежные средства, внесенные участниками размещения государственного
заказа, будут возвращены в течение пяти дней с "___" _____ 200__ г.
______ на банковский счет участника размещения заказа.
Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже,
в рабочие дни с "____" до "____" часов по московскому времени.
Адрес: ____________________________
Контактное лицо: Ф.И.О. ______________; номер контактного телефона
______; адрес электронной почты ____________
ГАРАНТ:
См. форму "Извещения о внесении изменений в документацию об аукционе" в редакторе MS-WORD
Извещение о внесении изменений
в документацию об аукционе
Открытый аукцион _________________________________________ проводит:
(Наименование аукциона)
Государственный заказчик:: _________________________________________
(полное наименование заказчика)
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
Предмет контракта:
Были внесены следующие изменения в документацию об аукционе: _______
_________________________________________________________________________
Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже,
в рабочие дни с "____" до "____" часов по московскому времени.
Адрес: ____________________________
Контактное лицо: Ф.И.О. ___________; номер контактного телефона
_______; адрес электронной почты _________
ГАРАНТ:
См. форму "Разъяснения положений документации об аукционе" в редакторе MS-WORD
Разъяснение положений
документации об аукционе
Открытый аукцион _________________________________________ проводит:
(Наименование аукциона)
Государственный заказчик: __________________________________________
(полное наименование заказчика)
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
Предмет контракта:
Поступил следующий запрос о разъяснении положений документации об
аукционе: _______________________________________________________________
(указывается предмет запроса).
На данный запрос разъясняем, _______________________________________
Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже,
в рабочие дни с "____" до "____" часов по московскому времени.
Адрес: ____________________________
Контактное лицо: Ф.И.О. _____________; номер контактного телефона
_______________; адрес электронной почты __________________
ФИО, должность Подпись, печать
ГАРАНТ:
См. форму "Уведомления участника размещения заказа о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона" в редакторе MS-WORD
Уведомление участника размещения заказа
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
Настоящим уведомляем Вас, что по результатам рассмотрения Вашей
заявки N ________ на участие в___________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование аукциона)
аукционной комиссией принято решение о допуске Вашей организации к
участию в указанном аукционе и признании участником указанного аукциона,
что зафиксировано в Протоколе рассмотрения заявок от "___" __________
200__года, размещенном на сайте http://pgz.astrobl.ru:81
ФИО, должность Подпись, печать
______________/______________/
ГАРАНТ:
См. форму "Уведомления участника размещения заказа об отказе в допуске к участию в аукционе" в редакторе MS-WORD
Уведомление участника размещения заказа
об отказе в допуске к участию в аукционе
Настоящим уведомляем Вас, что по результатам рассмотрения Вашей
заявки N ____ на участие в ______________________________________________
________________________________________________________________________,
(Наименование аукциона)
аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске Вашей
организации к участию в указанном аукционе, что зафиксировано в Протоколе
рассмотрения заявок от "___" _________ 200__ года, размещенном на сайте
http://pgz.astrobl.ru:81.
ФИО, должность Подпись, печать
______________/______________/
ГАРАНТ:
См. форму "Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" в редакторе MS-WORD
Утверждаю:
____________________________
(должность)
____________ _______________
(ФИО
должностного лица заказчика)
Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
N_____ от "____"___________200__г.
1. Открытый аукцион ______________________________________ проводит:
(наименование аукциона)
Государственный заказчик: __________________________________________
(полное наименование заказчика
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе рассматривались аукционной комиссией по
адресу: _________________________________ "___" ________ ____ г.
3. Состав аукционной комиссии определен ____________________________
_________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата распорядительного документа заказчика)
Кворум имеется, комиссия правомочна.
4. (Соответствующая информация указывается в отношении каждого лота.
В случае если лот один, слово "Лот" не указывается и соответствующая
информация указывается в отношении единственного предмета аукциона.)
4.1. Лот ___
4.1.1. Предмет государственного контракта.
4.1.2. Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось в ____ часов ___
минут по московскому времени.
4.1.3. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
На аукцион было подано ____ заявок/была подана единственная заявка,
отозвано __________ заявок.
4.1.4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе.
| Регистрационный номер заявки |
Участник размещения заказа, подавший заявку |
| Регистрационный номер заявки |
Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес |
4.1.5. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем
голосования приняты следующие решения.
Решение о допуске к участию в аукционе и о признании участниками
аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
аукционе, принято в отношении следующих участников:
| Регистрационный номер заявки |
Участник размещения заказа, подавший заявку, допущенный к участию в аукционе |
За принятие решения |
Против принятия решения |
Воздержа- лись |
Решение об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в
аукционе принято в отношении следующих участников:
| Регистрацион- ный номер заявки |
Участник размещения заказа, подавший заявку, которому отказано в допуске к участию в аукционе |
За принятие решения |
Против принятия решения |
Воздержались | Обоснова- ние отказа в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе |
(Поскольку по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка
на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.)
(Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе,
аукцион признан несостоявшимся.)
(Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего
заявку на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.)
[соответствующий абзац в нужной редакции вносится в Протокол в
случае признания аукциона несостоявшимся].
Заседание комиссии окончено "__" ______ ___ г. в ___ часов ___ минут
по московскому времени.
5. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
аукционной комиссии.
| Председатель комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
| Заместитель Председателя комиссии |
||
| Член комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
| Член комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
| Секретарь | Ф.И.О. | Подпись |
ГАРАНТ:
См. форму "Протокола открытого аукциона"
Утверждаю:
____________________________
(должность)
_______________ ____________
(ФИО
должностного лица заказчика)
Протокол открытого аукциона
N_____ от "____"___________200_г.
1. Открытый аукцион ______________________________________ проводит:
(наименование аукциона)
Государственный заказчик: __________________________________________
(полное наименование заказчика
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
2. Место, дата и время начала проведения аукциона.
Аукцион проводится по адресу: __________ "__" ______ _____ г. Начало
проведения аукциона в ___ часов ___ минут по московскому времени. Ведется
аудиозапись.
3. Состав аукционной комиссии определен ____________________________
____________________________________________________________________
(наименование, номер и дата распорядительного документа
заказчика)
Кворум имеется, комиссия правомочна.
От имени и по поручению государственного заказчика аукцион
ведет: __________________________________________________________________
(имя, фамилия, отчество ведущего аукцион - аукциониста)
4. (Соответствующая информация указывается в отношении каждого лота.
В случае если лот один, слово "Лот" не указывается и соответствующая
информация указывается в отношении единственного предмета аукциона.)
4.1. Лот ___
4.1.1. Предмет государственного контракта.
4.1.2. Сведения об участниках аукциона.
| Номер, присвоенный участнику при регистрации на аукционе |
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (для физического лица) |
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |
4.1.3. Сведения об участниках аукциона, имеющих преимущества
(указываются при их наличии).
| Номер, присвоенный участнику при регистрации на аукционе |
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (для физического лица) |
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |
4.1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) -
___________ рублей.
4.1.5. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
Победитель аукциона (наименование, место нахождения (для
юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица):
Предложение по цене контракта:
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта
(наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место
жительства (для физического лица):
Предложение по цене контракта:
(Поскольку в аукционе участвовал один участник, аукцион признан
несостоявшимся. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона
от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" Заказчик в течение трех дней со дня подписания Протокола открытого
аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к
документации об аукционе проект контракта.)
(Поскольку в связи с отсутствием предложений о цене контракта,
предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена
контракта шаг аукциона снижен до минимального размера и после объявления
троекратного объявления предложения о начальной цене не поступило ни одно
предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую
цену контракта, аукцион признан несостоявшимся.)
(соответствующий абзац в нужной редакции вносится в Протокол в
случае признания аукциона несостоявшимся).
Заседание комиссии окончено "__" ______ ____ г. в ___ часов ___
минут по московскому времени.
5. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
аукционной комиссии
| Председатель комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
| Заместитель Председателя комиссии |
Ф.И.О. | Подпись |
| Член комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
| Член комиссии | Ф.И.О. | Подпись |
| Секретарь | Ф.И.О. | Подпись |
Экземпляр N __ Протокола получен ________ (победитель аукциона).
Типовое положение
об аукционной комиссии
(утв. постановлением министерства экономического развития Астраханской области от 3 августа 2007 г. N 17-п)
С изменениями и дополнениями от:
22 ноября 2010 г.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2. Аукционная комиссия (далее - комиссия) в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами по вопросам размещения заказов на поставки продукции для государственных нужд.
3. Комиссия является коллегиальным органом, создаваемым заказчиком, основанным на временной или постоянной основе.
4. Персональный состав комиссии, в том числе председатель аукционной комиссии (далее - председатель), заместитель председателя аукционной комиссии (далее - заместитель председателя), аукционист утверждается заказчиком.
5. В состав комиссии входит не менее пяти человек - членов комиссии. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии. По решению заказчика в составе комиссии может быть также утверждена должность секретаря комиссии. Если такая должность не предусматривается, то функции секретаря комиссии выполняет любой член комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем.
Секретарем комиссии может быть один из сотрудников структурного подразделения заказчика, которое является инициатором размещения заказа. В этом случае секретарь комиссии не имеет права голоса.
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя.
6. Членами аукционной комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участи в аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами органов управления, кредиторами участников размещения заказа).
7. В случае выявления в составе аукционной комиссии указанных в пункте 6 лиц заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа.
8. Замена члена аукционной комиссии осуществляется только по решению заказчика, принявшего решение о создании аукционной комиссии.
9. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.
10. Председатель комиссии определяет сроки заседания комиссии.
11. Секретарь комиссии по поручению председателя комиссии готовит приглашение на заседание комиссии, которое рассылается членам комиссии не позднее чем за один день до заседания комиссии, с указанием даты, времени и места проведения заседания комиссии, а также вопросов, выносимых на ее рассмотрение.
12. Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет:
а) рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
б) отбор участников аукциона;
в) ведение и подписание протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
г) подписание протокола аукциона.
13. Комиссия вправе:
а) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов, отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения;
б) при необходимости привлекать для рассмотрения заявок на участие в аукционе и отбора участников аукциона экспертов. Для целей применения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. Экспертами не могут быть лица, указанные в пункте 6. Эксперты представляют в комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними комиссией. Мнение эксперта носит рекомендательный характер и не является обязательным для комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и хранится у заказчика вместе с другими документами по проведенному аукциону;
в) обратиться к заказчику за разъяснениями по предмету размещаемого заказа;
г) обратиться к заказчику с просьбой о направлении запроса в соответствующие органы и организации для получения сведений о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, или проведении в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
14. Решения комиссии принимаются голосованием.
Информация об изменениях:
Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 22 ноября 2010 г. N 044-п в пункт 15 настоящего Типового положения внесены изменения
15. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало больше половины присутствующих членов комиссии.
16. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии.
17. Протокол заседания комиссии подписывается всеми присутствующимина заседании членами комиссии и утверждается руководством заказчика.
18. Заказчик или структурное подразделение заказчика, являющееся инициатором размещения заказа, осуществляет организационно-технические мероприятия, связанные с размещением заказ, в том числе подготовка конкурсной документации, материально-техническое обеспечение деятельности комиссии, информационное обеспечение размещения заказа.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Документация об открытом аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также иным законодательством, регулирующим государственный заказ.
Утверждены:
- типовой пакет документации об открытом аукционе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области;
- типовые формы протоколов и иных документов, составляемых при размещении заказов путем проведения открытого аукциона;
- типовое положение об аукционной комиссии.
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 3 августа 2007 г. N 17-п "Об утверждении пакета типовой документации для проведения открытых аукционов"
Текст постановления опубликован в "Сборнике Законов и нормативных правовых актов Астраханской области" от 30 августа 2007 г. N 38
Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника
Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 1 апреля 2013 г. N 015-п настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 22 ноября 2010 г. N 044-п
Изменения вступают в силу со дня подписания названного постановления
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 15 ноября 2007 г. N 22-п
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования указанного постановления