Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 31 мая 2007 г. N 10-п "Об утверждении типового пакета конкурсной документации"
С изменениями и дополнениями от:
19 июля 2007 г.
В целях реализации на территории Астраханской области Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ) и на основании Положения о министерстве экономического развития Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области" министерство экономического развития Астраханской области постановляет:
1. Утвердить типовой пакет конкурсной документации для проведения открытых конкурсов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (прилагается).
2. Отделу методологии организации закупок для государственных нужд министерства экономического развития Астраханской области (Помазан) довести данное постановление до исполнительных органов государственной власти Астраханской области.
3. Департаменту нормативно-правового обеспечения и организационной работы министерства экономического развития Астраханской области (Орлова) направить настоящее постановление для официального опубликования.
И.о. министра экономического развития
Астраханской области
Э.В. Полянская
Типовой пакет конкурсной документации
для проведения открытых конкурсов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд Астраханской области
(утв. постановлением министерства экономического развития Астраханской области от 31 мая 2007 г. N 10-п)
С изменениями и дополнениями от:
19 июля 2007 г.
Предисловие
Настоящий пакет конкурсной документации подготовлен с целью использования его заказчиками, уполномоченными органами и специализированными организациями при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области, подпадающих под регулирование законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Настоящий пакет конкурсной документации разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ).
Настоящий типовой пакет конкурсной документации может применяться заказчиками, уполномоченными органами, специализированными организациями для подготовки конкурсной документации для открытых конкурсов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Государственные заказчики, уполномоченные органы, специализированные организации должны составлять конкурсные документы путем внесения в соответствующие разделы данных по конкретным заказам. В некоторых случаях для этого нужно произвести выбор из предлагаемых в настоящем документе альтернатив. Эти альтернативы приводятся в иллюстративных целях. В отдельных случаях может потребоваться включение в документы специально разработанных положений для каждого конкретного случая. Необходимо придерживаться следующих указаний.
Конкретные детали, такие, как наименование заказчика, адрес подачи заявок и т. д., должны приводиться во всех случаях.
Следует помнить, что критерии оценки заявок на участие в конкурсе и методы применения таких критериев должны соответствовать положениям Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и других нормативных правовых актов. Возможно, потребуется опустить некоторые из критериев, если это не противоречит действующему законодательству. В любом случае критерии должны быть количественно выражены в денежных единицах либо в баллах, за исключением тех редких случаев, когда это практически невыполнимо.
Настоящее предисловие предназначается для составителя документов и не включается в конкурсную документацию, предоставляемую потенциальным участникам размещения заказа.
Согласовано: Утверждаю:
Заместитель председателя
Правительства Астраханской области -
министр экономического развития
Астраханской области
______________В.Р. Щербаков _____________(ФИО должностного лица
"____"____________200__ г. Заказчика)
"____" _____________ 200__ г.
ГАРАНТ:
См. форму "Конкурсной документации для проведения открытых конкурсов" в редакторе MS-WORD
Конкурсная документация
для проведения открытых конкурсов на
1. Извещение о проведении открытого конкурса
Примечание:
[Квадратными скобками и курсивом выделена информация, которую
заполняет Заказчик]
(Данные, выделенные круглыми скобками, приведены в качестве
пояснения участникам размещения заказа)
Закупка состоит из одного / нескольких лотов;
условия - общие для всех лотов / разные для каждого лота
Заказчик:
____________________________________________________________________
(полное наименование заказчика)
Место нахождения:___________________________________________________
(почтовый адрес)
Адрес электронной почты 1:_________________________________________.
Телефон/факс:_______________________________________________________
Контактное лицо: ___________________________________________________
(Ф.И.О.)
Предмет контракта [Указывается предмет государственного контракта:
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых
услуг (далее - поставка продукции)].
Начальная (максимальная) цена контракта 2 [цена лота 3]:
____________________ рублей.
Место поставки товара [выполнения работ или оказания
услуг]:___________________.
Преференции: ОИ - ____ %, УИС - ____ %. 4
Обеспечение заявки 5: ________________ рублей.
Обеспечение контракта 6: _______________ рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация выдается по адресу _________________ на
основании письменного запроса участника размещения заказа, в течение двух
рабочих дней со дня получения запроса Заказчиком.
Срок окончания предоставления конкурсной документации:
______________ (время московское).
Официальный сайт:___________________________________________________
Стоимость конкурсной документации: ________ рублей, порядок и сроки
внесения платы [если конкурсная документация выдается бесплатно, в данной
строке указывается: 0 рублей].
Дата начала приема заявок: ________________________ 200___ года 7.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: _______________________ 200___ года, ______ часов (время
московское), по адресу Заказчика.
Дата и место рассмотрения заявок: __________________ 200___ года, по
адресу Заказчика.
Дата и место подведения итогов: ____________________ 200___ года по
адресу Заказчика.
Примечание:
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета
конкурса не допускается.
В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия
указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и
размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем
двадцать дней.
Часть 2. Общие условия проведения конкурса
Раздел 1. Общие положения
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", а также иным законодательством, регулирующим
государственный заказ.
1.2. Предмет контракта
1.2.1. Настоящий открытый конкурс проводится на право заключения с
[наименование заказчика] государственного контракта на [предмет
контракта], в соответствии с условиями поставки, установленными в
настоящей конкурсной документации.
1.2.2. Сроки поставки: ____________________________________________.
1.2.3. Условия поставки: __________________________________________.
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 8 ______________
(При размещении заказа на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
начальная (максимальная) цена государственного контракта определяется на
весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение
соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.)
Данная цена не может быть превышена при заключении государственного
контракта по итогам конкурса.
1.4. Источник финансирования и порядок оплаты
1.4.1. Заказчик намерен использовать на финансирование
государственного контракта, который будет заключен по результатам данного
конкурса, средства:
- федерального бюджета - _____%
- областного бюджета - _____%
- внебюджетные источники финансирования -_____%.
1.4.2. Условия оплаты: [Указывается порядок оплаты применительно к
срокам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе,
этапам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. В случае
необходимости указывается порядок выплаты аванса.]. Пример: По мере
поступления средств, на основании годового лимита.
1.5. Требования к участникам размещения заказа
1.5.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим
требованиям: 9
1. Соответствие участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом конкурса.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа (для
юридических лиц) или непроведение в отношении участника размещения заказа
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) процедуры
банкротства.
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе не принято.
5. Обладание участником размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением
государственного контракта заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности.
6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике размещения заказа.
1.6. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению
государственного контракта
1.6.1. Участник размещения государственного заказа [вправе/не
вправе] привлекать к исполнению государственного контракта субподрядчиков
(субпоставщиков).
1.6.2. [В настоящем пункте может быть указан допустимый объем
привлечения субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению государственного
контракта (в процентном отношении к общему объему поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг по контракту), а также установлено
требование о предоставление участником размещения заказа копий
действующих лицензий установленного образца на каждого субподрядчика
(субпоставщика), привлекаемого к исполнению лицензируемого вида
деятельности].
1.7. Расходы на участие в конкурсе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и
заключением государственного контракта, а заказчик не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и
результатов конкурса.
1.8. Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на
участие в конкурсе [в отношении каждого лота].
В случае установления факта подачи одним участником размещения
заказа двух и более заявок на участие в конкурсе [в отношении одного и
того же лота] (при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны) все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения
заказа [поданные в отношении данного лота] не рассматриваются и
возвращаются участнику.
1.9. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
При проведении настоящего конкурса учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов,
осуществляющим [производство товаров, выполнение работ, оказание услуг],
являющихся предметом конкурса, предоставляются преимущества в размере
____________ процентов 10 в отношении предлагаемой цены контракта.
[В случае если заказчиком такие преимущества не установлены, в
настоящем пункте необходимо указать: "Преимущества участвующим в
размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.]
1.10. Условия допуска к участию в конкурсе
1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник
размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в
конкурсе в следующих случаях:
- непредоставления документов, определенных пунктом 3.2 настоящей
конкурсной документации, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах,
соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается
заказ;
- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего
Раздела;
- непредставления документального подтверждения внесения денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (если в
извещении о проведении открытого конкурса установлено требование
обеспечения конкурсной заявки);
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене контракта,
превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не
допускается.
1.10.2. Заказчик вправе запрашивать у соответствующих органов и
организаций следующие сведения, касающиеся участника размещения заказа:
- о проведении ликвидации участника размещения заказа;
- о проведении в отношении участника размещения заказа процедуры
банкротства;
- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- о наличии задолженности участника размещения заказа по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об
обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения
жалоб.
1.10.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся
в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии
с пунктом 3.2 настоящей конкурсной документации, установления факта
проведения ликвидации участника размещения заказа, проведения в отношении
участника размещения заказа процедуры банкротства либо факта
приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, Заказчик,
конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения.
1.10.4. Решение Заказчика, конкурсной комиссии об отстранении
участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной
комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано
таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд".
1.10.5. После определения победителя конкурса в срок,
предусмотренный для заключения государственного контракта, Заказчик
обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса (либо
при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником
размещения заказа, с которым заключается такой контракт) в случае
установления факта:
а) проведения ликвидации участника размещения заказа или проведения
в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;
б) приостановления деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
в) предоставления участником размещения заказа заведомо ложных
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.2
настоящей конкурсной документации;
г) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом,
наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения
контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
1.11. Отказ от проведения конкурса
1.11.1 Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса,
извещение о проведении которого было официально опубликовано в
официальном печатном издании и размещено на официальном сайте, не
позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе.
1.11.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
публикуется в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской
области (далее - официальное издание) и размещается заказчиком на Портале
государственных закупок Астраханской области http://pgz.astrobl.ru:81
(далее - официальный сайт) соответственно в течение пяти рабочих дней и
двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого
конкурса.
1.11.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства
(для физического лица) участника размещения заказа) поступившие на тот
момент конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются
соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в конкурсе.
Раздел 2. Конкурсная документация
2.1. Порядок предоставления конкурсной документации
2.1.1. Конкурсная документация выдается по адресу ________________
на основании письменного запроса участника размещения заказа, в течение
двух рабочих дней со дня получения запроса Заказчиком
Срок окончания предоставления конкурсной документации:
___________________ (время московское).
2.1.2. Конкурсная документация предоставляется в письменной или
электронной форме [после внесения участником размещения заказа платы за
предоставление конкурсной документации (в случае установления платы за
предоставление конкурсной документации)].
2.1.3. В случае разночтений между конкурсной документацией,
предоставляемой Заказчиком в письменной форме, и конкурсной
документацией, полученной участником конкурса неофициально, предпочтение
будет иметь текст конкурсной документации на бумажном носителе,
подписанный заказчиком. При разрешении разногласий (в случае их
возникновения) конкурсная комиссия руководствуется текстом конкурсной
документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком, и не несет
ответственности за содержание конкурсной документации, полученной
участником конкурса неофициально.
2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику
запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной
форме.
Запрос должен быть направлен по адресу__________________________.
2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса
заказчик направляет в адрес обратившегося участника размещения заказа
разъяснения положений конкурсной документации (в письменной форме или в
форме электронного документа), если указанный запрос поступил к заказчику
не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
конкурсной документации по запросу участника размещения заказа заказчик
размещает данное разъяснение на официальном сайте с указанием предмета
запроса без указания участника размещения заказа, от которого поступил
запрос.
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее
суть.
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с
запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении
изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета
конкурса не допускается.
2.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о
внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения
опубликовываются Заказчиком в официальном издании, в течение одного дня
размещаются на официальном сайте и в течение двух рабочих дней
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем
участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная
документация.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и
размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную
документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой
срок составлял не менее чем двадцать дней.
Раздел 3. Подготовка и подача заявки на участие в конкурсе
3.1. Язык заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в
конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Отдельные документы
(или их части), входящие в состав заявки, могут быть подготовлены на
другом языке при условии, что к ним прилагается точный перевод на русский
язык.
3.1.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны
быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и
международными договорами Российской Федерации.
3.1.3. Документы, не переведенные на русский язык, заказчик вправе
не рассматривать.
Информация об изменениях:
Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 19 июля 2007 г. в подраздел 3.2. раздела 3 части 2 настоящей конкурсной документации внесены изменения
3.2. Содержание заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе, представляемая участником размещения
заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна
содержать:
- заявку на участие в конкурсе (форма 1);
- описание функциональных и качественных характеристик продукции
(форма 3) [с приложением копий документов, подтверждающих соответствие
продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации (если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к такой продукции];
- ценовое предложение (форма 4);
- предложение по срокам [поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг] (форма 5);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц);
- оформленную в установленном порядке доверенность,
свидетельствующую о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в
конкурсе, имеет полномочия подписать заявку, и подписанная им заявка
будет иметь обязательную силу для участника размещения заказа (в случае
необходимости). Доверенность должна быть подписана лицом, указанным в
вышеназванной выписке;
- документы или копии документов, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска
к участию в конкурсе:
а) документальное подтверждение 11 внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (если в извещении о
проведении открытого конкурса установлено требование обеспечения
конкурсной заявки);
б) копии _____________________ (документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа требованию, установленному
частью 1 подпункта 1.5.2 пункта 1.5 настоящей конкурсной документации,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к лицам, осуществляющим поставку продукции, которая (и такая
продукция) является предметом конкурса).
(В случае проведения конкурса на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ, на выполнение проектных, изыскательских и аварийно-спасательных
работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких
документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание
медицинских, аудиторских услуг, услуг в области оценочной деятельности,
услуг специализированной организации для осуществления функций по
размещению заказа Заказчик может установить требование о том, чтобы в
составе заявки на участие в конкурсе были представлены документы,
подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, если в Разделе 6
"Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе" конкурсной
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе,
как квалификация участника размещения заказа.)
3.3. Требования к ценовому предложению
3.3.1. Ценовое предложение формируется участником размещения заказа
в рублях. Расчеты по контракту, заключаемому по итогам конкурса,
производятся в рублях.
[Ценовое предложение формируется участником размещения заказа
отдельно на каждый лот] (в случае многолотового конкурса).
3.3.2. Ценовое предложение участника размещения заказа не может
превышать начальную (максимальную) цену контракта [лота], указанную в
извещении о проведении открытого конкурса.
Заявка на участие в конкурсе, ценовое предложение которой превышает
начальную (максимальную) цену контракта, считается несоответствующей
требованиям конкурсной документации, а участник размещения заказа,
подавший такую заявку, не допускается к участию в конкурсе [по такому
лоту].
3.3.3. Ценовое предложение, представляемое участником размещения
заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должно содержать:
[В случае проведения конкурса на право заключения контракта на
поставку товаров: цены по каждой позиции общего перечня поставляемого
товара с учетом цены сопутствующих работ/услуг (например, по доставке,
сборке и т.д.) и общую цену заявки. Все налоги, пошлины и прочие сборы,
которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в
соответствии с условиями государственного контракта или на иных
основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки.
В случае проведения конкурса на право заключения контракта на
выполнение работ: расчет общей цены заявки по представленным заказчиком
объемам работ в форме локальных смет по каждому виду работ и сводного
сметного расчета на весь комплекс работ.
Обоснование стоимости выполнения работ проводится с определением
источников снижения начальной цены. Снижение стоимости работ,
предлагаемое участником размещения заказа, должно быть указано по
конкретным статьям и структуре затрат. Снижение затрат по материалам
должно быть обосновано. Не допускается снижение стоимости работ
участником размещения заказа путем применения общего понижающего
коэффициента к сметной стоимости выполнения работ без его обоснования.
В случае проведения конкурса на право заключения контракта на
оказание услуг: расценки и цены по всем позициям перечня оказываемых
услуг и общую цену заявки.]
3.4. Требования к описанию поставляемой продукции
3.4.1. Описание поставляемой продукции (товаров, работ, услуг),
являющейся предметом конкурса, ее функциональных и качественных
характеристик осуществляется участником размещения заказа в соответствии
с требованиями настоящей конкурсной документации по форме 4 Части 3.
3.4.2. Подтверждение соответствия поставляемой продукции требованиям
конкурсной документации может быть представлено [в произвольной форме в
виде текстов, чертежей, технических данных и комментариев, а также в виде
сертификатов соответствия, удостоверений качества и т.д.] и должно
включать:
(Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим и
функциональным характеристикам (потребительским свойствам), товаров
(работ, услуг), требования к размерам, упаковке, способу отгрузки
товаров, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям заказчика).
Примечание:
Не допускается включать в конкурсную документацию, в том числе в форме требований к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров (работ, услуг) требования к участнику размещения заказа (кроме случаев, предусмотренных частью 5 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"), в том числе:
- требования к квалификации участника размещения заказа (включая наличие опыта работы) и его деловой репутации;
- требования о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых является предметом контракта.
3.5. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
3.5.1. Участник размещения заказа готовит один экземпляр заявки на
участие в конкурсе.
Заявка должна быть отпечатана или написана чернилами и заверена
участником размещения заказа. 12
3.5.2. Никакие исправления в заявке не допускаются, за исключением
исправлений, заверенных участником размещения заказа.
3.5.3. Все копии документов, представляемых в составе заявки на
участие в конкурсе, кроме копий, заверенных нотариально, должны быть
заверены участником размещения заказа.
3.5.4. Копии документов, представляемых в составе заявки на участие
в конкурсе, должны быть заверены нотариально в случае, если такое
требование установлено пунктом 3.2 настоящего Раздела.
3.5.5. Все пункты форм, представляемых участником размещения заказа
в составе заявки на участие в конкурсе (согласно Части 3 настоящей
конкурсной документации), должны быть заполнены.
3.5.6. При оформлении заявки на участие в конкурсе должны
использоваться общепринятые обозначения и наименования.
3.5.7. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, не
должны допускать двусмысленных толкований.
3.5.8. Заявка на участие в конкурсе (или документы, представленные в
составе заявки) не возвращается участнику размещения заказа, за
исключение случаев, установленных пунктами 3.8 и 3.9 настоящего Раздела.
3.6. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе
3.6.1. Дата начала приема заявок: __________________ 200___ года. 13
3.6.2. Заявка на участие в конкурсе должна быть доставлена по
адресу:______________ не позднее _______ часов__________________ 200___г.
3.6.3. Участник размещения заказа подает заявку на участие в
конкурсе в запечатанном конверте. Незапечатанные конверты заказчиком не
принимаются.
На конверте указывается наименование открытого конкурса (и номера
лотов, на которые подается заявка, если конкурс многолотовый), на участие
в котором подается заявка.
3.6.4. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в
конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа,
подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений,
в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего
конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий
от имени участника размещения заказа, не допускается.
3.6.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в
срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса,
регистрируется Заказчиком в "Журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе" в порядке поступления.
Запись о регистрации включает регистрационный номер заявки, дату и
время подачи заявки, подпись и расшифровку подписи лица, доставившего
конверт с заявкой Заказчику. Кроме того, каждый конверт с заявкой на
участие в конкурсе маркируется путем нанесения на него регистрационного
номера заявки.
3.6.6. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт
с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
3.6.7. В случае подачи участником размещения заказа заявок на
участие в конкурсе по нескольким лотам, устанавливается следующий
порядок.
В один внешний конверт должен быть вложен один комплект документов,
общих для всех заявок, и внутренние конверты с [документами, специфичными
для каждого лота] (по числу лотов, на которые подаются заявки).
Внешний конверт оформляется в соответствии с подпунктами 3.6.3 и
3.6.4 настоящего пункта. На каждом внутреннем конверте указывается
наименование открытого конкурса и наименование лота, на который подается
заявка.
3.6.8. Если конверты не запечатаны и не помечены в соответствии с
требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в
случае их потери (или потери их содержимого) или вскрытия раньше срока.
3.6.9. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в
конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в заявках, до момента вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками,
не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их
вскрытия.
3.7. Изменение заявки на участие в конкурсе
3.7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
конкурсе, вправе внести изменения в свою заявку на участие в конкурсе в
любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
3.7.2. Изменения, вносимые в заявку на участие в конкурсе, должны
быть подготовлены, запечатаны, помечены и поданы в соответствии с
положениями пункта 3.6 настоящего раздела. При этом на конвертах
дополнительно указывается: "Внесение изменений в заявку на участие в
конкурсе N _________________________________ ".
(регистрационный номер заявки)
3.7.3. Изменения заявки на участие в конкурсе регистрируются
заказчиком в "Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе" в
порядке, установленном подпунктами 3.6.4 и 3.6.5 пункта 3.6 настоящего
Раздела.
3.7.4. Если конверты не запечатаны и не помечены в соответствии с
требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в
случае их потери (или потери их содержимого) или вскрытия раньше срока.
3.7.5. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, являются
ее неотъемлемой частью.
3.7.6. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной
комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
3.7.7. Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе после
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе
не допускается.
3.8. Отзыв заявки на участие в конкурсе
3.8.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
конкурсе, вправе отозвать свою заявку на участие в конкурсе при условии,
что заказчик получит письменное уведомление об отзыве заявки до момента
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.8.2. Уведомление об отзыве должно содержать следующую информацию:
- наименование открытого конкурса;
- регистрационный номер заявки на участие в конкурсе;
- дата и время подачи заявки на участие в конкурсе.
3.8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно
быть заверено участником размещения заказа, отзывающим заявку.
3.8.4. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно
быть подготовлено, запечатано, помечено и подано в соответствии с
положениями пункта 3.6 настоящего раздела. При этом на конверте
дополнительно указывается: "Отзыв заявки на участие в конкурсе N
_________________________________ ".
(регистрационный номер заявки)
3.8.5. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе
регистрируется заказчиком в "Журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе" в порядке, установленном подпунктами 3.6.4 и 3.6.5 пункта 3.6
настоящего Раздела.
3.8.6. Непосредственно после регистрации уведомления об отзыве
заявки на участие в конкурсе заказчик вскрывает конверт с отозванной
заявкой на участие в конкурсе (в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства
(для физического лица) участника размещения заказа).
3.8.7. Процедура вскрытия конвертов с отозванными заявками на
участие в конкурсе, производимая в соответствии с подпунктом 3.8.6
настоящего пункта, актируется заказчиком (с перечислением документов,
содержащихся в конверте).
3.8.8. Отзыв заявок на участие в конкурсе после вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе не допускается.
3.9. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания приема
конвертов с заявками на участие в конкурсе
3.9.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные
Заказчиком после окончания приема конвертов с заявками на участие в
конкурсе, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
физического лица) участника размещения заказа) Заказчиком и в тот же день
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим эти заявки.
3.9.2. Процедура вскрытия конвертов, полученных после окончания
приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, производимая в
соответствии с подпунктом 3.9.1 настоящего пункта, актируется Заказчиком
(с перечислением документов, содержащихся в конверте).
3.10. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
3.10.1. Участник размещения заказа, подающий заявку на участие в
конкурсе, должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе.
3.10.2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется
путем перечисления денежных средств в сумме
_______________________________________________________________ рублей на
________________________________________________________________________.
[Указываются банковские реквизиты заказчика]
3.10.3 Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате или квитанцией (в случае
наличной формы оплаты), представляемым участником размещения заказа в
составе заявки на участие в конкурсе.
3.10.4. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе
документального подтверждения внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки (согласно подпункту 3.10.3 настоящего пункта),
участник размещения заказа, подавший такую заявку, к участию в конкурсе
не допускается.
3.10.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, осуществляется заказчиком на банковский
счет, указанный участником размещения заказа в Договоре обеспечения
заявки на участие в конкурсе.
3.10.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, осуществляется заказчиком в следующие
сроки:
а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об
отказе от проведения открытого конкурса - всем участникам размещения
заказа, представившим заявки на участие в конкурсе;
б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику
уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в
конкурсе, поданного в соответствии с требованиями пункта 3.8 настоящего
Раздела - участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в
конкурсе;
в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе - участникам размещения
заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания
приема конвертов с заявками на участие в конкурсе;
г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе - участнику размещения заказа,
подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в
конкурсе;
д) в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса
несостоявшимся - участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие
в конкурсе, за исключением участника размещения заказа, признанного
участником конкурса;
е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе - участникам конкурса, которые
участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер;
ж) в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного
контракта:
- с победителем конкурса - победителю конкурса и участнику конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;
- с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер - участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер;
- с участником размещения заказа, признанным единственным участником
конкурса - единственному участнику конкурса.
3.10.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя
конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, от заключения контракта.
[В том случае, если заказчиком не устанавливается требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в настоящем пункте необходимо
указать: "Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется."]
Раздел 4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
4.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие
в конкурсе в час, день и по адресу, указанные в извещении о проведении
открытого конкурса.
4.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в конкурсе, присутствующие при вскрытии конвертов участники размещения
заказа могут подать заявку на участие в конкурсе, а также изменить или
отозвать ранее поданные заявки.
4.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие
в конкурсе, которые поступили заказчику до момента вскрытия заявок на
участие в конкурсе.
4.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.5. Присутствующие при вскрытии конвертов участники размещения
заказа должны зарегистрироваться в "Журнале регистрации участников
размещения заказа", ведение которого осуществляет секретарь конкурсной
комиссии.
4.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе
объявляются:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией;
- условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке
и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.
Вышеуказанные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией.
4.7. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись вскрытия таких конвертов.
4.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе [по какому-либо
лоту] или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе [по какому-либо
лоту], конкурс [в отношении данного лота] признается несостоявшимся.
Раздел 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
5.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе
на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным
пунктом 1.5 настоящей конкурсной документации.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе
участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе
в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 1.10 настоящей
конкурсной документации.
5.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе
оформляются протоколом, который ведется конкурсной комиссией. Протокол
должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших
заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения
заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об
отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с
обоснованием такого решения.
5.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в
конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в
конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
5.5. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
[по какому-либо лоту] конкурсной комиссией принято решение об отказе в
допуске к участию в конкурсе всем участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в конкурсе [по данному лоту], или о допуске к участию в
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе [по данному
лоту], конкурс [в отношении такого лота] признается несостоявшимся.
Раздел 6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
6.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок
на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа,
признанными участниками конкурса [по каждому лоту отдельно].
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, предусмотренного пунктом 5.3 настоящей конкурсной документации.
6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий
исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в
порядке, которые установлены пунктом 6.3 настоящего Раздела.
6.3. Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта - минимальная
(При проведении конкурса на выполнение подрядных работ
(строительство, реконструкция, ремонт) в качестве значения данного
критерия может рассматриваться максимальный коэффициент снижения
начальной цены контракта, который рассчитывается по следующей формуле:
|
К = 1 - (Цз с ндс/Цн с ндс) - для оценки заявок участников размещения заказа, использующих традиционную форму налогообложения |
К = 1 - (Цз без ндс/Цн без ндс) ) - для оценки заявок участников размещения заказа, применяющих упрощенную форму налогообложения |
где: Цз - цена заявки на участие в конкурсе,
Цн - начальная цена контракта).
[Помимо цены контракта критериями оценки заявок на участие в
конкурсе могут быть:
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара, качество работ, услуг;
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг;
5) срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
При проведении конкурса на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение
проектных, изыскательских и аварийно-спасательных работ, реставрации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных
в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда
Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав
библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг, услуг в
области оценочной деятельности, услуг специализированной организации для
осуществления функций по размещению заказа для определения лучших условий
исполнения контракта в соответствии с конкурсной документацией конкурсная
комиссия вправе учитывать также такой критерий оценки заявок на участие в
конкурсе, как квалификация участников конкурса.
Использование иных критериев оценки заявок на участие в конкурсе не
допускается]. [Если в извещении о проведении открытого конкурса
содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке
и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна
учитывать такие преимущества].
6.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке
порядковый номер (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения контракта). Заявке на участие в конкурсе, в
которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается
первый номер.
(В случае использования балльной системы оценки заявок на участие в
конкурсе абзац первый настоящего пункта должен быть изложен в следующей
редакции:
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер
(по мере уменьшения суммарного количества баллов). Заявке на участие в
конкурсе, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый
номер.)
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
6.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в
конкурсе которого присвоен первый номер.
(В случае использования балльной системы оценки заявок на участие в
конкурсе настоящий пункт должен быть изложен в следующей редакции:
Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший
наибольшее количество баллов и заявке на участие в конкурсе которого
присвоен первый номер.)
6.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о
месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об
участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
рассмотрены, о порядке оценки и сопоставлении заявок на участие в
конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в
конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц),
фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен
первый и второй номера.
(В случае использования балльной системы оценки заявок на участие в
конкурсе настоящий пункт должен быть дополнен абзацем следующего
содержания:
К протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
прикладывается сводная форма оценки заявок на определение победителя,
которая подписывается всеми членами конкурсной комиссии.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у
заказчика.
Раздел 7. Заключение государственного контракта по результатам
проведения конкурса
7.1. Порядок заключения контракта с победителем конкурса
7.1.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчик передает
победителю конкурса один экземпляр протокола и подписанный Заказчиком
государственный контракт, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на
участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной
документации.
[Государственный контракт заключается в отношении каждого лота
отдельно].
7.1.2. Победитель конкурса должен подписать указанный
государственный контракт и вернуть его Заказчику не ранее чем через 10 и
не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
7.1.3. Если победитель конкурса в установленный срок не представил
Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в
соответствии с подпунктом 7.1.1 настоящего пункта, победитель конкурса
признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
7.1.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от
заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с
иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
При этом заключение государственного контракта для участника
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
является обязательным.
В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника
заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса
несостоявшимся.
7.1.5. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от
заключения государственного контракта, включаются в Реестр
недобросовестных поставщиков.
7.2. Порядок заключения контракта в случае признания конкурса
несостоявшимся
7.2.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе и указанная
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной
документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения
такой заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения
заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект
контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации.
При этом государственный контракт заключается с участником
размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом положений пункта
7.3 настоящего Раздела на условиях и по цене контракта, которые
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией,
но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену
контракта [лота], указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе
отказаться от заключения государственного контракта.
При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в
срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта,
[а также обеспечения исполнения контракта] такой участник размещения
заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
7.2.2. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе и
признании участником конкурса только одного участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в конкурсе, заказчик в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, предусмотренного пунктом 5.3 Раздела 5 "Порядок рассмотрения
заявок на участие в конкурсе" настоящей конкурсной документации, обязан
передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется
путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации.
Государственный контракт заключается на условиях и по цене
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать
начальную (максимальную) цену контракта [лота], указанную в извещении о
проведении открытого конкурса.
Участник размещения заказа, признанный единственным участником
конкурса, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
При этом государственный контракт может быть заключен не ранее чем
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в
срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта,
[а также обеспечения исполнения контракта] такой участник размещения
заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
7.2.3. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от
заключения государственного контракта, включаются в Реестр
недобросовестных поставщиков.
7.3. Обеспечение исполнения государственного контракта
7.3.1. Участник конкурса, с которым заключается государственный
контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения
государственного контракта.
7.3.2. Государственный контракт заключается только после
предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный
контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту
или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения
государственного контракта, указанном в извещении о проведении открытого
конкурса.
7.3.3. Способ обеспечения исполнения государственного контракта из
перечисленных выше способов определяется участником конкурса, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
7.3.4. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым
заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление
обеспечения исполнения контракта не требуется.
7.3.5. Если обеспечение исполнения государственного контракта
представляется в виде банковской гарантии, в ней в обязательном порядке
должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по государственному контракту, причем эта сумма должна быть
не менее суммы, установленной в извещении о проведении открытого
конкурса.
Кроме того, в банковской гарантии должна быть ссылка на
государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает (указаны
стороны контракта и название предмета контракта).
Срок действия банковской гарантии должен оканчиваться не ранее
момента выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию.
Банковская гарантия должна содержать согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, вносимые в государственный контракт, не
освобождают банк от обязательств по банковской гарантии.
7.3.6. Если обеспечение исполнения государственного контракта
предоставляется в форме страхования ответственности, соответствующий
договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным
законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность поставщика, причем эта сумма должна
быть не менее суммы, установленной в извещении о проведении открытого
конкурса.
Страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком своих обязательств по государственному контракту.
Договор страхования также должен содержать ссылку на государственный
контракт, исполнение которого он обеспечивает (указаны стороны контракта
и название предмета контракта).
Срок действия договора страхования должен оканчиваться не ранее
момента выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию.
7.3.7. Обеспечение исполнения государственного контракта может
предоставляться в форме передачи участником размещения заказа денежных
средств заказчику.
В этом случае денежные средства в размере ___________________ рублей
перечисляются участником размещения заказа на __________________________.
[Указываются банковские реквизиты заказчика]
Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в
качестве обеспечения исполнения государственного контракта подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате или квитанцией (в случае
наличной формы оплаты), представляемым победителем конкурса в момент
заключения контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
государственного контракта, возвращаются поставщику, с которым заключен
государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех
обязательств по государственному контракту, в порядке и в сроки,
установленные государственным контрактом.
[В случае если заказчиком не устанавливается требование обеспечения
исполнения государственного контракта, в настоящем пункте необходимо
указать: "Обеспечение исполнения государственного контракта не
требуется."]
7.4. Внесение изменений в контракт
7.4.1. При изменении в ходе исполнения контракта потребности в
товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых
заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме
работ (услуг), не предусмотренных контрактом, но связанных с работами
(услугами), предусмотренными контрактом, Заказчик по согласованию с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить предусмотренный
контрактом объем товаров (работ, услуг) не более чем на десять процентов.
7.4.2. При этом, при поставке дополнительного количества товаров
(выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема
услуг) Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству
таких товаров (объему работ, услуг), но не более чем на десять процентов
такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт
в связи с сокращением потребности в поставке товаров (выполнении работ,
оказании услуг) Заказчик обязан изменить цену контракта указанным
образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы
товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара.
7.4.3. При исполнении государственного контракта не допускается
перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев,
если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником
поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
Раздел 8. Признание конкурса несостоявшимся
8.1. Конкурс может быть признан несостоявшимся [по какому-либо лоту]
в следующих случаях:
8.1.1. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе [по данному лоту] или не
подана ни одна заявка на участие в конкурсе [по данному лоту].
8.1.2. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в конкурсе [по данному лоту] принято решение об отказе в допуске к
участию в конкурсе всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на
участие в конкурсе [по такому лоту], или о допуске к участию в конкурсе и
признании участником конкурса только одного участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в конкурсе [по такому лоту].
8.1.3. Если конкурс признан несостоявшимся и государственный
контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником
размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в
конкурсе (при наличии такого участника).
8.1.4. В соответствии с абзацем 3 подпункта 7.1.4 пункта 7.1 Раздела
7 "Заключение государственного контракта по результатам проведения
конкурса" настоящей Конкурсной документации.
8.2. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с
подпунктами 8.1.3 и 8.1.4 настоящего пункта Заказчик вправе объявить о
проведении повторного конкурса либо (по согласованию с министерством
экономического развития Астраханской области) принять решение о
размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
При этом, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с
подпунктом 8.1.3 настоящего пункта, государственный контракт с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен
на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, а цена
заключенного контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену
контракта [лота], указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
Если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с подпунктом
8.1.4 настоящего пункта, государственный контракт с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях,
указанных в заявке на участие в конкурсе, которой присвоен первый номер,
и конкурсной документации, и цена заключенного контракта не должна
превышать цену контракта, указанную в такой заявке.
8.3. В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик
вправе изменить условия конкурса.
Раздел 9. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников
размещения заказа
9.1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в
судебном или досудебном порядке действия (бездействие) заказчика и
конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участника размещения заказа.
9.2. Обжалование действий (бездействия) заказчика и конкурсной
комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения
заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия)
заказчика и конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.
9.3. Обжалование действий (бездействия) заказчика и конкурсной
комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования
участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика и
конкурсной комиссии в судебном порядке.
9.4. Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика и
конкурсной комиссии установлен действующим законодательством Российской
Федерации.
Часть 3. Образцы форм для заполнения участниками размещения заказа
Форма 1
[Государственному заказчику
(указывается должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка)]
Заявка на участие в конкурсе
____________________________________________________________________
(наименование предмета конкурса)
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на
________________________________________________________________________,
[наименование предмета конкурса]
а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные
правовые акты ___________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа - для юридического лица,
Ф.И.О. - для физического лица)
адрес: ______________________________________________________________
(место нахождения - для юридического лица, место жительства - для
физического лица)
в лице _____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку (полностью))
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
Мы согласны [поставить товары, выполнить работы, оказать услуги] в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
которые мы представили в составе нашей заявки, [по
лотам]___________________________________________________________________
(номера лотов)
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части
конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ. 14
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо
расценки на [поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг],
составляющих полный комплекс [товаров, работ, услуг], которые должны быть
[поставлены, выполнены или оказаны] в соответствии с предметом конкурса,
данные [товары, работы, услуги] будут в любом случае [поставлены,
выполнены, оказаны] в полном соответствии с Технической частью конкурсной
документации в пределах предлагаемой нами цены контракта.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на
себя обязательство [поставить товары, выполнить работы, оказать услуги] в
соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования,
содержащиеся в Технической части конкурсной документации, и согласно
нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
Подтверждаем, что:
- в отношении нас не проводятся процедуры ликвидации и/или
банкротства;
- на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе наша
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях;
- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет _______ %
балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право [название государственного заказчика]
запрашивать у соответствующих органов и организаций информацию,
подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.
В случае если наша заявка будет признана лучшей, мы берем на себя
обязательства подписать государственный контракт с [указывается
наименование государственного заказчика] не ранее чем через 10 и не
позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
В случае если наша заявка будет признана лучшей после заявки
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от
заключения государственного контракта с [указывается наименование
государственного заказчика], мы обязуемся подписать данный
государственный контракт.
Мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения
государственного контракта:
а) внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам
не возвращается и переходит в распоряжение государственного заказчика;
б) сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных
поставщиков.
В случае принятия государственным заказчиком решения о заключении с
нами государственного контракта нами будет представлено
обеспечение исполнения государственного контракта в виде
_________________________________________________________________________
(банковской гарантии, страхования ответственности по контракту,
передачи заказчику в залог денежных средств)
в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о
проведении открытого конкурса. [В том случае, если обеспечение
исполнения контракта не установлено, этот пункт необходимо исключить из
формы заявки].
Сообщаем, что контактным лицом, осуществляющим от нашего имени
взаимодействие с заказчиком, является ___________________________________
(контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
В случае присуждения нам права заключить государственный контракт, в
период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе и проекта государственного контракта и до подписания
официального государственного контракта, настоящая заявка будет носить
характер договора между нами и государственным заказчиком о заключении
государственного контакта.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность Подпись, печать
Форма 3
[Государственному заказчику
(указывается должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка)]
Описание функциональных и качественных характеристик продукции 16
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на
___________________________________________________________________,
(наименование предмета конкурса)
мы,________________________________________________________________,
(наименование участника размещения заказа - для юридического лица,
Ф.И.О. - для физического лица)
предлагаем [по лоту________________________________________________]
(наименование лота, если конкурс многолотовый)
осуществить поставку продукции, имеющей следующие функциональные и
качественные характеристики:
|
NN |
Наименование продукции и показателя (заполняется заказчиком) |
Требуемое значение (заполняется заказчиком) |
Предложение участника конкурса |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. и т.д. |
Примечание:
Для подтверждения соответствия предлагаемой к поставке продукции
требованиям конкурсной документации участник размещения заказа прилагает
к настоящей форме документы, предусмотренные пунктом 3.4 "Требования к
описанию поставляемой продукции" конкурсной документации
Ф.И.О., должность Подпись, печать
Форма 4
[Государственному заказчику
(указывается должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка)]
Ценовое предложение 17
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на
___________________________________________________________________,
(наименование предмета конкурса)
мы,________________________________________________________________,
(наименование участника размещения заказа - для юридического лица,
Ф.И.О. - для физического лица)
предлагаем [по лоту________________________________________________]
(наименование лота, если конкурс многолотовый)
осуществить_________________________________________________________
[При поставках товаров: поставку продукции в соответствии с
требованиями конкурсной документации по следующим ценам:
| Наименование продукции |
Единица измерения |
Объем, единиц |
Цена за единицу продукции, рублей |
Стоимость, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. и т.д. | ||||
| Итого: |
При выполнении работ (оказании услуг): выполнение работ [оказание
услуг] по _______________________________________________________________
(наименование работ (услуг))
на сумму____________________________________________________рублей.]
(сумма цифрами и прописью)
Ф.И.О., должность
Подпись, печать
Форма 5
[Государственному заказчику
(указывается должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка)]
Предложение по срокам [поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг] 18
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на
________________________________________________________________________,
(наименование предмета конкурса)
мы,_____________________________________________________________________,
(наименование участника размещения заказа - для юридического лица,
Ф.И.О. - для физического лица)
предлагаем [по лоту_____________________________________________________]
(наименование лота, если конкурс многолотовый)
осуществить [поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг] в
соответствии с требованиями конкурсной документации в следующие сроки:
Ф.И.О., должность
Подпись, печать
Часть 4. Проекты государственных контрактов
Типовой государственный контракт
на поставку товаров для государственных нужд Астраханской области
г. Астрахань "___" __________ 200__г.
_________________________________________________________________________
(полное наименование государственного заказчика)
в
лице____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании_______________________________________________,
(наименование учредительного документа)
именуемое в дальнейшем Заказчик, заключило от имени Астраханской
области в целях обеспечения государственных нужд Астраханской области с
_________________________________________________________________________
(полное наименование поставщика)
в лице__________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(наименование учредительного (регистрационного) документа)
именуемым в дальнейшем Поставщик, настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку __________________________,
(наименование поставляемого товара)
согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
контракта, с учетом возможных изменений объема поставки. 1.2. Поставщик
обязуется поставлять товар в соответствии с условиями настоящего
контракта.
1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров в
соответствии с условиями настоящего контракта.
2. Страна происхождения
Все товары, поставляемые в рамках выполнения настоящего контракта,
должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой
страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией
либо международными соглашениями, в которых участвует Российская
Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки
товаров.
3. Нормы и стандарты
Товары, поставляемые по настоящему контракту, должны соответствовать
нормам и стандартам, действующим на момент подписания контракта.
[Товары, поставляемые по настоящему контракту, должны
соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации, являющейся
неотъемлемой частью контракта.]
4. Использование контрактной документации и информации
Поставщик не должен без предварительного письменного согласия
Заказчика, раскрывать содержание контракта или какого-либо из его
положений другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен
Поставщиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация
должна предоставляться персоналу конфиденциально и в той мере, насколько
это необходимо для выполнения контрактных обязательств.
5. Авторские права
5.1. Поставщик настоящим гарантирует Заказчику, что к Заказчику не
будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в
отношении нарушения авторских прав, патентов, а также прав на
использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с
использованием товаров в рамках настоящего контракта.
5.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в
отношении нарушения авторских прав, патентов, а также прав на
использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет
привлечен к процессу разбирательства в качестве ответчика, заменив тем
самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки,
понесенные Заказчиком, будут полностью возмещены Поставщиком.
6. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
6.1. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения
обязательств по контракту на сумму _______________ рублей в форме
________________________________________________________________________.
6.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту,
подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки,
которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту.
6.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту будет
возращено Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты
завершения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту,
включая все гарантийные обязательства.
7. Упаковка и маркировка
7.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную
предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечным
пунктам назначения. Упаковка должна выдерживать воздействие экстремальных
температур и осадков во время перевозки.
7.2. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям
действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать
возможность количественного учета поставленных товаров.
8. Поставка товара и документация
8.1. Сроки поставки товара:_________________________________________
8.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком____________________,
(место поставки)
в соответствии с условиями поставки, указанными в настоящем разделе.
8.3. Поставщик поставляет товар____________________________________.
(порядок поставки товара)
[В настоящем пункте необходимо указать должна ли поставка товара
осуществляться единовременно или допускается поставлять товар частями.]
8.4. Поставка товара подтверждается Поставщиком путем представления
Заказчику следующей документации:_______________________________________.
9. Порядок приемки товара
9.1. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи
товара представителю Заказчика на месте доставки и включает в себя
следующие этапы:
- проверка комплектности и номенклатуры поставленных товаров;
- проверка полноты и правильности оформления представленных
товарно-транспортных документов;
- контроль наличия/отсутствие внешних повреждений;
- проверка наличия необходимых сертификатов.
9.2. По результатам проведения приемки товара представитель
Заказчика на месте доставки и уполномоченный представитель Поставщика
составляют и подписывают соответствующий Акт приемки-сдачи товара.
10. Запасные части и расходные материалы
10.1. В случае прекращения производства запасных частей и расходных
материалов, необходимых для нормальной эксплуатации поставленного товара,
Поставщик должен заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем
свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести закупки
запасных частей и расходных материалов в необходимых количествах.
10.2. В течение установленного срока гарантийного обслуживания
Поставщик должен использовать запасные части и расходные материалы,
рекомендованные Производителем.
11. Гарантия
11.1. Поставщик настоящим гарантирует, что товары, поставленные в
рамках настоящего контракта, являются новыми, неиспользованными, серийно
выпускаемыми моделями, отражающими все последние модификации конструкций
и материалов. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по
настоящему контракту, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией,
материалами или функционированием, при использовании в соответствии с
установленными правилами эксплуатации.
11.2. Гарантийный срок эксплуатации поставленного товара
устанавливается продолжительностью ________ месяцев.
Началом гарантийного срока по каждой партии товара является дата
подписания сторонами Акта приемки-сдачи партии товара.
11.3. Поставщик должен предоставить Заказчику список телефонных
номеров ("горячая линия") сервисных центров, по которым уполномоченный
представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные
технические консультации по возникшим проблемам с товаром, возможных
неисправностях, способах их устранения и т.п. "Горячая линия" должна
функционировать в рабочие дни с 9 до 17 часов (время местное).
11.4. Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о
названиях, адресах, телефонах, телефаксах, Ф.И.О. ответственных лиц
сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет
осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара.
11.5. Поставщик обязан за свой счет произвести ремонт или замену
вышедшего из строя товара или его частей в течение ______ дней с даты
поступления обращения Заказчика.
12. Цена контракта
12.1. Цена контракта составляет ____________________________рублей.
(цифрами и прописью)
12.2. В цену контракта входят все налоги, пошлины, сборы и другие
обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с
выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также затраты на
________________________________________________________________________.
(структура цены контракта)
12.3. Единичные цены на поставляемый товар, указанные в
Спецификации, являются фиксированными и не подлежат изменению в течение
срока действия контракта.
12.4. Цена контракта представляет собой твердую сумму, которая не
подлежит каким-либо изменениям, [за исключение изменений, вносимых в
контракт в соответствии с разделом 14 настоящего контракта].
12.5. В случае отказа Поставщика поставлять товары по ценам,
установленным настоящим разделом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в
размере 15% от цены контракта, а также возмещает Заказчику убытки,
связанные с досрочным расторжением контракта, в том числе включая
понесенные Заказчиком затраты на [проведение нового конкурса и]
увеличение цены вновь заключаемого контракта.
13. Условия платежей
13.1. Заказчик оплачивает товар____________________________________.
(порядок платежей)
13.2. Оплата производится Заказчиком за счет средств
____________________________________________________________________
(источник финансирования)
по статье экономической классификации __________________ по ценам,
определенным Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего
контракта.
13.3. Платежи по данному контракту осуществляются Заказчиком в
рублях.
13.4. Осуществление платежа Заказчиком не рассматривается как
приемка Заказчиком товара или любой его части.
14. Внесение изменений и дополнений в условия контракта
14.1. При изменении в ходе исполнения контракта потребности в
товарах, на поставку которых заключен контракт, Заказчик по согласованию
с поставщиком вправе изменить предусмотренный контрактом объем товаров не
более чем на десять процентов.
14.2. При этом, при поставке дополнительного количества товаров
Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную
цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем
на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке товаров
Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы
товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара.
14.3. При исполнении государственного контракта не допускается
перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик
является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
14.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается
действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде
дополнительного солашения.
15. Передача прав
Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои права
и обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного
согласия Заказчика.
16. Просрочка Сторонами обязательств по контракту
16.1. Просрочка Поставщиком исполнения обязательств по контракту.
16.1.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в сроки,
установленные разделом 8 настоящего контракта.
16.1.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки в размере ____________ 19 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
16.1.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
16.1.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
16.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.
16.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату
неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
16.2.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
16.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Поставщика.
17. Непреодолимая сила
17.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по
настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
17.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные
соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с его
компетенцией.
17.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по контракту. В этом случае сроки исполнения обязательств по
контракту могут быть продлены при необходимости на период действия
форс-мажорных обстоятельств.
17.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их
прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком или
Поставщиком путем направления уведомления другой стороне.
18. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
18.1. Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения
обязательств по настоящему контракту на сумму_____________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
в форме____________________________________________________________.
(форма обеспечения)
18.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту
подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки,
которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту.
18.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по контракту
прекращается в момент выдачи акта о приемке в гарантийную эксплуатацию,
при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по
настоящему контракту [если обеспечение представлено в форме банковской
гарантии или страхования ответственности].
18.4. Денежные средства, перечисленные Поставщиком в качестве
обеспечения исполнения обязательств по контракту, будут возвращены
Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта о приемке в
гарантийную эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения Поставщиком
своих обязательств по настоящему контракту [если обеспечение представлено
в форме передачи Заказчику денежных средств].
19. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по
настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим контрактом.
20. Порядок разрешения споров
20.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
20.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской
области в установленном законодательством порядке.
21. Вступление контракта в силу
Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
22. Прочие условия
23.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего
контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации
и Астраханской области.
23.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
23.3. Настоящий контракт составлен в соответствии с ________________
____________________________________________________________________
(основание заключения контракта)
23. Почтовый и юридический адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик: Поставщик:
Подпись, печать Подпись, печать
Приложение
к контракту на поставку товаров
для государственных нужд
Астраханской области
от 31 мая 2007 г. N 10-п
Спецификация
| Наименование товара |
Единица измерения |
Объем, единиц |
Цена единицы товара, рублей |
Стоимость, рублей |
Заказчик: Поставщик:
Подпись, печать Подпись, печать
Типовой государственный контракт
на выполнение работ для государственных нужд Астраханской области
г. Астрахань "___" _______200___г.
____________________________________________________________________
(полное наименование государственного заказчика)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
(наименование учредительного документа)
именуемое в дальнейшем Заказчик, заключило от имени Астраханской
области в целях обеспечения государственных нужд Астраханской области с
____________________________________________________________________
(полное наименование подрядчика)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
(наименование учредительного (регистрационного) документа)
именуемым в дальнейшем Подрядчик, настоящий контракт о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение
____________________________________________________________________
(наименование выполняемых работ)
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему
контракту собственными силами [и силами привлеченных субподрядных
организаций] в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией
с учетом возможных изменений объема работ.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ______________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
в ценах ______________ года. 20
2.2. Цена, указанная в п. 2.1 настоящего контракта, на _____ год 21
является твердой и не подлежит изменению, за исключением изменений,
вносимых в контракт в соответствии с разделом 16 настоящего контракта.
2.3 Цена, указанная в п. 2.1 настоящего контракта, может уточняться
с _______ года 22, с учетом сроков выполнения работ, при уточнении
Минэкономразвития Российской Федерации прогнозного индекса-дефлятора на
очередной период выполнения работ.
2.4. Заказчик оплачивает работы ____________________________________
(порядок платежей)
2.5. Оплата производится за счет средств ___________________________
(источник финансирования)
по статье экономической классификации
_______________________________ по ценам, определенным проектно-сметной
документацией.
2.6. Оплата осуществляется в пределах лимитов инвестиций на текущий
финансовый год, определяемых дополнительными соглашениями к настоящему
контракту, заключаемыми ежегодно и являющимися неотъемлемой частью
настоящего контракта. Финансирование работ, выполненных сверх
установленных лимитов, осуществляется Подрядчиком за свой счет.
2.7. Оплату работ, не предусмотренных ни контрактом, ни
дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в соответствии с
разделом 15 настоящего контракта, Заказчик не производит.
2.8. Платежи по настоящему контракту осуществляются Заказчиком в
рублях.
2.9. В случае отказа Подрядчика выполнять работы по ценам,
установленным настоящим разделом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 15% от цены контракта, а также возмещает Заказчику убытки,
связанные с досрочным расторжением контракта, в том числе включая
понесенные Заказчиком затраты на проведение нового конкурса и увеличение
цены вновь заключаемого контракта.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: ______________________________________________________
Окончание работ: ________________________________________
Общая продолжительность работ составляет __________ дней.
[Настоящий пункт может быть изложен в следующей редакции: Работы
должны быть выполнены не позднее ________________________ 200 ____ года]
3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ
является исходной для определения имущественных санкций в случаях
нарушения сроков выполнения работ.
4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы с
использованием собственных строительных материалов и инженерного
(технологического) оборудования.
4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и
складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
4.3. Все строительные материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество.
4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных
материалов и оборудования, используемых для реализации контракта, до
подписания акта о приемке выполненных работ.
4.5. Реализация строительных материалов, оплаченных Заказчиком и не
использованных Подрядчиком при выполнении работ по настоящему контракту,
осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.
5. Обязанности Подрядчика
В рамках настоящего контракта Подрядчик обязан:
5.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в
установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормативную
эксплуатацию.
5.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,
рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной
документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.3. Возвести собственными силами необходимые для выполнения работ
временные сооружения за счет средств, предусмотренных на эти цели в
сводном сметном расчете в соответствии с проектно-сметной документацией.
5.4. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период
выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках
подключения в соответствии с проектно-сметной документацией.
5.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей непосредственно к ней территории.
5.6. В 30-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных
работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику
строительные материалы, оборудование, временные сооружения и другое
имущество и строительный мусор.
5.7. За 7 дней до начала приемки известить Заказчика о готовности
ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к
выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых
работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие
работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был
информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой
счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а
затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок
Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по
требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
5.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для
Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы
и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
[5.9. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со
специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по
настоящему контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполнения работ.
Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками.
При этом объем работ, для выполнения которых привлекаются
субподрядчики, не может превышать ________ % от общего объема выполнения
работ по контракту.]
5.10. При готовности объекта в 3-хдневный срок известить об этом
Заказчика.
5.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
6. Обязанности Заказчика
В рамках настоящего контракта Заказчик обязан:
6.1. В 10-тидневный срок со дня подписания настоящего контракта
передать Подрядчику на период выполнения работ строительную площадку,
пригодную для производства работ.
6.2. В 10-тидневный срок со дня подписания настоящего контракта
передать Подрядчику проектно-сметную документацию.
6.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
7. Право собственности
7.1. До подписания акта о приемке выполненных работ ответственность
за риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта несет Подрядчик,
кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. После подписания акта о приемке выполненных работ Заказчик
принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения
и/или повреждения.
8. Страхование объекта строительства
8.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования
строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение
вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на
объекте.
8.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства
заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных
рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ
(копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере
страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ,
выполняемых подрядчиком по Контракту (затраты по главам 1-8 сводного
сметного расчета от стоимости строительства), в текущем уровне цен на
момент страхования и затратах на страхование, которые не должны превышать
____% страховой суммы.
8.3. Страхование принятого и оплаченного Заказчиком объекта
осуществляет Заказчик, являющийся собственником этого объекта.
8.4. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от
обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления
страхового случая.
9. Сдача и приемка работ
9.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в
соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его
подписания.
9.2. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.
9.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного
использования результатов работы, а также о возможных для самого
Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих
требований.
9.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения
стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для
обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что
указанное исправление некачественно выполненных работ существенно
увеличит сроки строительства, а отклонение качества является для него
приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации
объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы
Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы сумме, но не
более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ.
9.5. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе
для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика
привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
10. Гарантия
10.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта
устанавливается продолжительностью _____ месяцев с даты подписания
сторонами акта о приемке выполненных работ.
10.2. Гарантийный срок распространяется на все конструктивные
элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.
10.3. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в
проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на
протяжении гарантийного срока, установленного п. 10.1 настоящего раздела,
и несет ответственность за отступление от них.
10.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их
устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в
составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в
этом случае продлевается на период устранения дефектов.
10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи
преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе
квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
11. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения [графика], качеством
применяемых материалов.
12. Использование контрактной документации и информации
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия
Заказчика, раскрывать содержание контракта или какого-либо из его
положений другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен
Подрядчиком для выполнения настоящего контракта. Указанная информация
должна предоставляться персоналу конфиденциально и в той мере, насколько
это необходимо для выполнения контрактных обязательств.
13. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
13.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения
обязательств по контракту на сумму _______________ рублей в форме
____________________________.
13.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту,
подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки,
которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.
13.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту будет
возращено Подрядчику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты
завершения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту,
включая все гарантийные обязательства.
14. Просрочка Сторонами обязательств по контракту
14.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.
14.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки,
установленные разделом 3 настоящего контракта.
14.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки в размере ____________ 23 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
14.1.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
14.1.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
14.1.5. Кроме того, в случае просрочки Подрядчиком обязательств по
настоящему контракту Заказчик может принять решение о расторжении
контракта в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о
расторжении контракта в течение пяти рабочих дней с даты принятия такого
решения.
14.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту. 14.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату
неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
14.2.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
14.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
15. Непреодолимая сила
15.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по
настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
15.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные
соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с его
компетенцией.
15.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по контракту. В этом случае сроки исполнения обязательств по
контракту могут быть продлены при необходимости на период действия
форс-мажорных обстоятельств.
15.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их
прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком или
Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
16. Внесение изменений в контракт
16.1. При изменении в ходе исполнения контракта потребности в
работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом,
но связанных с работами, предусмотренными контрактом, Заказчик по
согласованию с Подрядчиком вправе изменить предусмотренный контрактом
объем работ не более чем на десять процентов.
При этом, при выполнении дополнительного объема работ Заказчик по
согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов
такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт
в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан
изменить цену контракта указанным образом.
16.2. В случае необходимости внесения изменений Заказчик обязан
направить Подрядчику письменное распоряжение.
16.3. Подрядчик приступает к исполнению изменений только после
подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения,
становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего
контракта.
16.4. При уменьшении соответствующими государственными органами в
установленном порядке средств областного бюджета, выделяемых для
финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а
если необходимо, и другие условия выполнения работ.
16.5. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена
Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является
правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
16.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается
действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
18. Прекращение контрактных отношений
Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке,
направив Подрядчику уведомление о расторжении контракта в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения о расторжении, в случаях:
18.1. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 дней по
причинам, не зависящим от Заказчика.
18.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если
исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет
задержку выполнения работ более чем на 20 дней.
18.3. Просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, в
соответствии с разделом 14 настоящего контракта.
18.4. Аннулирования лицензий Подрядчика, необходимых для выполнения
работ по настоящему контракту.
19. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по
настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим контрактом.
20. Порядок разрешения споров
20.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
20.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской
области в установленном законодательством порядке.
21. Вступление контракта в силу
21.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
контракту.
21.2. После завершения гарантийного срока нормальной эксплуатации
объекта, установленного разделом 10 настоящего контракта с учетом всех
продлений, стороны обязуются подписать двусторонний протокол об
отсутствии взаимных претензий.
С момента подписания указанного протокола стороны освобождают друг
друга от выполнения всех обязательств по настоящему контракту.
22. Прочие условия
22.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего
контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации
и Астраханской области.
22.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
22.3. Настоящий контракт составлен в соответствии с ________________
____________________________________________________________________
(основание заключения контракта)
23. Почтовый и юридический адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик: Подрядчик:
Подпись, печать Подпись, печать
Типовой государственный контракт
на оказание услуг для государственных нужд Астраханской области
г. Астрахань "___" _______200___г.
____________________________________________________________________
(полное наименование государственного заказчика)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
(наименование учредительного документа)
именуемое в дальнейшем Заказчик, заключило от имени Астраханской
области в целях обеспечения государственных нужд Астраханской области с
_________________________________________________________________________
(полное наименование исполнителя)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
(наименование учредительного (регистрационного) документа)
именуемым в дальнейшем Исполнитель, настоящий контракт о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание
услуг по ________________________________________________________________
(наименование услуг)
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему контракту
собственными силами [и силами привлеченных соисполнителей] в соответствии
с прилагаемым ___________________________________________________________
(приложение к контракту, в котором указаны наименования, объемы и
стоимость услуг)
с учетом возможных изменений объема услуг.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет _____________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
2.2. В цену контракта входят все налоги, пошлины, сборы и другие
обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с
выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также затраты на _______________________________.
(структура цены контракта)
2.3. Цена контракта представляет собой твердую сумму, которая не
подлежит каким-либо изменениям, [за исключение изменений, вносимых в
контракт в соответствии с разделом 11 настоящего контракта].
2.4. Заказчик оплачивает услуги ____________________________________
(порядок платежей)
2.5. Оплата производится за счет средств ___________________________
(источник финансирования)
по статье экономической классификации ___________________ по ценам,
определенным ________________________________________ 24
2.6. Оплату услуг, не предусмотренных ни контрактом, ни
дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в соответствии с
разделом 11 настоящего контракта, Заказчик не производит.
2.7. Платежи по настоящему контракту осуществляются Заказчиком в
рублях.
2.8. В случае отказа Исполнителя оказывать услуги по ценам,
установленным настоящим разделом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф
в размере 15% от цены контракта, а также возмещает Заказчику убытки,
связанные с досрочным расторжением контракта, в том числе включая
понесенные Заказчиком затраты на [проведение нового конкурса и]
увеличение цены вновь заключаемого контракта.
3. Сроки оказания услуг
3.1. Календарные сроки оказания услуг определены сторонами:
Начало оказания услуг: _______________________________ 200___ года.
Окончание оказания услуг: ___________________________ 200___ года.
Общая продолжительность оказания услуг составляет __________ дней.
[Настоящий пункт может быть изложен в следующей редакции: Услуги
должны быть оказаны не позднее ________________________ 200 ____ года]
3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания
оказания услуг является исходной для определения имущественных санкций в
случаях нарушения сроков оказания услуг.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. В рамках настоящего контракта Заказчик обязан:
4.1.1. Произвести приемку и оплату услуг, оказанных Исполнителем, в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
4.2. В рамках настоящего контракта Заказчик имеет право:
4.2.1. Отдавать распоряжения о запрещении применения [технологий,
материалов, конструкций], не обеспечивающих уровень качества оказываемых
услуг установленным требованиям.
4.2.2. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке
оказания услуг на период времени, который сочтет необходимым, по причине:
- не выполнения Исполнителем в установленные сроки ранее отданных
распоряжений;
- наступления форс-мажорных обстоятельств;
- отсутствия финансирования.
4.2.3. Удерживать из суммы оплаты за оказанные услуги неустойку за
неисполнение или ненадлежащее выполнение Исполнителем обязательств по
настоящему контракту.
(Прочее, по усмотрению Заказчика).
4.3. В рамках настоящего контракта Исполнитель обязан:
(Устанавливается Заказчиком)
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других разделах настоящего Контракта.
4.4. В рамках настоящего контракта Исполнитель имеет право:
(Устанавливается Заказчиком)
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется после выполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в
соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его
подписания.
5.2. В течение трех рабочих дней после оказания услуг Исполнитель
представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг [с приложением
(перечислить необходимые документы)].
5.3. При сдаче услуг Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного
использования результатов оказанных услуг, а также о возможных для самого
Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих
требований.
5.4. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения акта
сдачи-приемки оказанных услуг [и документов, перечисленных в пункте 5.2
настоящего Раздела], обязан направить Исполнителю подписанный акт
сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг.
5.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно
оказанные услуги, Исполнитель обязан своими силами и без увеличения
стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти услуги для
обеспечения их надлежащего качества.
При отказе Исполнителя переделать некачественно оказанные услуги
Заказчик вправе для их исправления привлечь стороннюю организацию, за
счет Исполнителя.
5.6. В случае не предоставления Заказчиком Исполнителю подписанного
акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированного отказа от приемки
услуг в сроки, установленные пунктом 5.4 настоящего Раздела, оказанные
услуги считаются принятыми и подлежат оплате.
5.7. Если в процессе оказания услуг выясняется неизбежность
получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего
оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить оказание услуг и в
трехдневный срок после приостановления поставить в известность Заказчика.
5.8. В этом случае стороны обязуются в десятидневный срок
рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения оказания услуг.
6. Гарантия
6.1. Гарантийный срок ______________________________________________
(результаты оказанных услуг)
устанавливается продолжительностью ________ месяцев.
Началом гарантийного срока является дата подписания сторонами акта
сдачи-приемки оказанных услуг.
6.2. Исполнитель должен предоставить Заказчику список телефонных
номеров "горячей линии", по которым уполномоченный представитель
Исполнителя должен предоставлять квалифицированные консультации по
возникающим проблемам с результатами оказанных услуг, возможных способах
их устранения и т.п. "Горячая линия" должна функционировать в рабочие дни
с 9 до 17 часов (время московское).
7. Использование контрактной документации и информации
7.1. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия
Заказчика, раскрывать содержание контракта или какого-либо из его
положений другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен
Исполнителем для выполнения настоящего контракта. Указанная информация
должна предоставляться персоналу конфиденциально и в той мере, насколько
это необходимо для выполнения контрактных обязательств.
7.2. При нарушении Исполнителем требований пункта 7.1 настоящего
Раздела к Исполнителю применяются штрафные санкции в размере 50% от
стоимости услуг по настоящему Контракту.
8. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения
обязательств по контракту на сумму _______________ рублей в форме
____________________________________________.
8.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту,
подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки,
которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту.
8.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту будет
возращено Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты
завершения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту.
9. Просрочка Сторонами обязательств по контракту
9.1. Просрочка Исполнителем исполнения обязательств по контракту.
9.1.1. Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем в сроки,
установленные разделом 3 настоящего контракта.
9.1.2. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки в размере _____________ 25 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
9.1.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
9.1.4. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.1.5. Кроме того, в случае просрочки Исполнителем обязательств по
настоящему контракту Заказчик может принять решение о расторжении
контракта в одностороннем порядке, направив Исполнителю уведомление о
расторжении контракта в течение пяти рабочих дней с даты принятия такого
решения.
9.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.
9.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать
уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
9.2.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательств.
9.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
10. Непреодолимая сила
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по
настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
10.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные
соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с его
компетенцией.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по контракту. В этом случае сроки исполнения обязательств по
контракту могут быть продлены при необходимости на период действия
форс-мажорных обстоятельств.
10.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их
прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком или
Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.
11. Внесение изменений в контракт
11.1. При изменении в ходе исполнения контракта потребности в
услугах, на оказание которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных контрактом,
но связанных с услугами, предусмотренными контрактом, Заказчик по
согласованию с Исполнителем вправе изменить предусмотренный контрактом
объем услуг не более чем на десять процентов.
При этом при оказании дополнительного объема услуг Заказчик по
согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально объему таких услуг, но не более чем на десять процентов
такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт
в связи с сокращением потребности в оказании услуг Заказчик обязан
изменить цену контракта указанным образом.
11.2. В случае необходимости внесения изменений Заказчик обязан
направить Исполнителю письменное распоряжение.
11.3. Исполнитель приступает к выполнению изменений только после
подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения,
становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего
контракта.
11.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена
Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является
правопреемником Исполнителя по настоящему контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается
действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
12. Прекращение контрактных отношений
Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке,
направив Исполнителю уведомление о расторжении контракта в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения о расторжении, в случаях:
12.1. Задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 10
дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
12.2. Просрочки Исполнителем обязательств по контракту, в
соответствии с разделом 9 настоящего контракта.
[12.3. Аннулирования лицензий Исполнителя, необходимых для
выполнения работ по настоящему контракту.]
13. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по
настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим контрактом.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
14.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской
области в установленном законодательством порядке.
15. Вступление контракта в силу
Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
16. Прочие условия
16.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего
контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации
и Астраханской области.
16.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
16.3. Настоящий контракт составлен в соответствии с ________________
_________________________________________________________________________
(основание заключения контракта)
17. Почтовый и юридический адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик: Исполнитель:
Подпись, печать Подпись, печать
1 При наличии
2 При размещении заказа на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
начальная (максимальная) цена государственного контракта определяется на
весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение
соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта
3 В случае если Конкурсной документацией предусмотрены два и более
лота (многолотовый конкурс)
4 Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы (УИС) и/или организациям инвалидов (ОИ) -
в размере до пятнадцати процентов в отношении предлагаемой цены контракта
5 Не более 5% начальной (максимальной) цены контракта. Указывается в
Извещении только в том случае, если Заказчиком установлено требование
обеспечения заявки
6 Не более 30% начальной (максимальной) цены контракта. Указывается
в Извещении только в том случае, если Заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения контракта
7 Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является
день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или
размещении на официальном сайте извещения о проведении конкурса
8 При проведении конкурса на выполнение строительно-монтажных и
пуско-наладочных работ Заказчик может указать две начальных цены
контракта: с НДС и без НДС, в остальных случаях - ту цену, по которой
будут производиться расчеты по заключенному контракту
9 Требования 1-4 являются обязательными, требования 5 и 6 являются
необязательными и устанавливаются по усмотрению заказчика
10 Не более 15 процентов
11 Подтверждением может являться платежное поручение с отметкой
банка об оплате или квитанция (в случае наличной формы оплаты)
12 Документ считается заверенным, если на нем стоит печать и подпись
уполномоченного лица (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) или собственноручная подпись физического лица (для
физических лиц). Применение факсимильных подписей при оформлении заявки
на участие в конкурсе не допускается
13 Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является
день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или
размещении на официальном сайте извещения о проведении конкурса
14 При проведении конкурса на выполнение работ
15 Должна быть предоставлена информация обо всех открытых счетах.
16 Данная форма включается в состав конкурсной документации в том
случае, если Заказчиком установлены требования к функциональным и/или
качественным характеристикам продукции
17 В случае подачи заявки по нескольким лотам настоящая форма
заполняется отдельно на каждый лот
18 В случае подачи заявки по нескольким лотам настоящая форма
заполняется отдельно на каждый лот
19 не менее одной трехсотой
20 Год завершения работ по контракту
21 Год заключения контракта
22 Год, следующий за годом заключения контракта
23 не менее одной трехсотой
24 Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящего контракта
25 не менее одной трехсотой
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 31 мая 2007 г. N 10-п "Об утверждении типового пакета конкурсной документации"
Текст постановления официально опубликован не был
Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника
Постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 16 октября 2007 г. N 20-п настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 7 августа 2007 г. N 18-п Изменения вступают в силу со дня подписания указанного постановления
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 19 июля 2007 г. N 14-п