Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 1. Примерные формы договоров
Приложение N 1
к постановлению Главы города
от 5 июня 2003 г. N 618
Примерные формы договоров:
Примерная форма
Договор об авансе
Город ______________________ _____________________________________
(дата)
____________________________________________________________, именуемый
(Ф.И.О. и адрес стороны, паспортные данные)
далее - Покупатель, и __________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес, паспортные данные)
именуемый далее - Продавец, заключили настоящий договор о следующем:
1. Покупатель передает Продавцу аванс в размере:
_________________________________________________________________________
(указывается сумма аванса прописью и цифрами)
в счет предстоящей уплаты суммы _________________________________________
(указывается полная сумма, за которую покупатель покупает дом, другой
объект;
_________________________________________________________________________
в отношении дома указывается его адрес и обычные для договора
купли-продажи данные)
принадлежащий Продавцу на основании ____________________________________.
(указывается титул)
2. Стороны исходят из того, что аванс не является формой обеспечения
обязательств, и в случае, если купля-продажа (дома, указанного в п. 1
настоящего договора) не состоится. Продавец обязуется возвратить
Покупателю полученный по настоящему договору аванс в сумме
____________ полностью.
3. Расходы по оформлению настоящего договора стороны несут поровну.
4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон, причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Подписи сторон: ___________ Покупатель ___________ Продавец
Договор лизинга (финансовой аренды)
Совершено (настоящий договор лизинга заключен) между
сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в _____________________
(город, поселок и т.п.)
_____________ 200__ года в ___________ экземплярах: по ______________ для
(число, месяц) (количество) (сколько)
каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую
силу.
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
(Наименование предприятия, организации)
"Лизингодатель", в лице ________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________, с одной
(устава, положения, доверенности)
стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем
(наименование предприятия, организации)
"Лизингополучатель", в лице _____________________________________________
(должность, фамилия, имя
_______________, действующего на основании _____________________________,
отчество) (устава, положения, доверенности)
с другой стороны, полномочия которых на заключение договора прилагаются к
экземплярам его для сторон (приложения N 1 и 2), заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет и общие условия договора лизинга
1.1. Предметом настоящего договора финансовой аренды (договора
лизинга) является предоставление Лизингодателем (Арендодателем) за плату
во временное владение и пользование (в аренду, в лизинг)
Лизингополучателю (Арендатору) имущества (промышленное оборудование),
поименованного ниже, которое Лизингодатель обязуется во исполнение
настоящего договора приобрести в свою собственность у
____________________________________ в соответствии с выбором (волей)
(наименование предприятия-продавца) Лизингополучателя целевым назначением
для передачи указанного имущества (оборудования, основных средств) в
финансовую аренду (лизинг) Лизингополучателю.
1.2. Предметом аренды (лизинга) по настоящему договору является
промышленное оборудование (автоматические линии, станки, агрегаты и
т.п.), перечень и характеристики которых приведены в приложении 3,
которое является неотъемлемой частью настоящего договора лизинга.
1.3. Оборудование, являющееся предметом лизинга (аренды) по
настоящему договору, Лизингополучатель обязуется использовать
исключительно для целей предпринимательской деятельности.
1.4. Стороны договора согласились, что Лизингодатель, выполнив волю
Лизингополучателя, не несет ответственности перед последним за его выбор
предметов (объектов) лизинга и продавца (производителя) оборудования.
1.5. Лизингодатель обязуется в течение 3-х (трех) месяцев со дня
вступления в силу настоящего договора закупить оборудование, указанное в
пункте 1.2. договора, по количеству, номенклатуре, моделям (маркам) и
т.п., согласованным с Лизингополучателем, у продавцапроизводителя,
поименованного в пункте 1.1. данного договора, и передать его
Лизингополучателю в аренду (лизинг) в соответствии с условиями настоящего
договора лизинга.
1.6. На момент передачи Лизингополучателю предметов лизинга
(оборудования) Лизингодателем указанное оборудование (имущество) должно
принадлежать Лизингодателю на праве собственности, не быть зпринадлежать
Лизингодателю на праве собственпринадлежать Лизингодателю на праве
собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом
исков третьих лиц, что гарантируется Лизингодателем. По определению
сторон договора, несоблюдение (нарушение) названных условий является
основанием для признания недействительным настоящего договора лизинга
(для расторжения настоящего договора лизинга).
1.7. В целях создания благоприятных условий для рассмотрения
вопросов, вытекающих из факта приобретения технически-сложного имущества
Лизингодателем у продавца, при заключении договора купли-продажи
оборудования для целей лизинга Лизингодатель обязуется обеспечить в
указанном договоре наличие условия о праве Лизингополучателя на
непосредственное предъявление продавцу требований, вытекающих из договора
купли-продажи. заключенного между продавцом и Лизингодателем, в
частности, в отношении качества и комплектности оборудования, сроков его
поставки (отгрузки), иных случаев ненадлежащего исполнения договора
купли-продажи продавцом.
1.8. Лизиногодатель обязуется внести в договор купли-продажи с
продавцом запись - условие о том, что приобретаемое имущество
(оборудование) предназначено для передачи его Лизингополучателю в
финансовую аренду (лизинг).
1.9. Передаваемое в лизинг оборудование (имущество) (пункт 1.2.
договора) должно находиться в исправном состоянии, отвечающем
требованиям, предъявляемым к эксплуатируемому промышленному оборудованию,
используемому для производственных, потребительских, коммерческих и иных
целей в соответствии с конструктивным назначением арендуемого
оборудования.
1.10. Стороны договора определили, что эксплуатация арендованного
оборудования (имущества) должна обеспечивать его нормальное и безопасное
использование в соответствии с целями аренды по настоящему договору.
1.11. В пределах осуществления по условиям настоящего договора
лизинга эксплуатации арендованного оборудования Лизингополучатель вправе
без согласия на то Лизингодателя от своего имени заключать с третьими
лицами коммерческие и иные договоры, если условия их не противоречат
целям использования арендуемого оборудования по настоящему договору и
назначению этого оборудования в соответствии с его конструктивными
особенностями и эксплуатационными данными.
1.12. Лизингодатель вправе потребовать расторжения настоящего
договора и возмещения убытков в случаях, когда им будут установлены факты
использования оборудования не в соответствии с условиями договора аренды
или назначением арендованного оборудования.
1.13. Лизингодатель и продавец имущества несут солидарную
ответственность за недостатки сданного в аренду по настоящему договору
оборудования, полностью или частично препятствующие пользованию им,
несмотря на то, что при сдаче оборудования в аренду Лизингодатель мог и
не знать о наличии указанных недостатков.
При этом Лизингополучатель может потребовать от Лизингодателя или
продавца возмещения своих нарушенных имущественных интересов (в формах,
предусмотренных ст. 612 ГК РФ) или потребовать досрочного расторжения
настоящего договора лизинга (финансовой аренды).
1.14. В случаях, когда недостатки арендованного оборудования были
известны Лизингополучателю либо должны были быть выявлены им при осмотре
или проверке исправности оборудования при передаче его Лизингополучателю
в пользование по договору, Лизингодатель не отвечает за подобные
недостатки.
1.15. Лизингодатель гарантировал Лизингополучателю отсутствие прав
третьих лиц на оборудование (имущество), являющееся предметом лизинга по
настоящему договору (см. пункт 1.2. его).
1.16. В случаях существенного нарушения Лизингополучателем
установленного договором порядка внесения арендной платы (сроков
платежей) Лизингодатель может потребовать от Лизингополучателя досрочного
внесения арендной платы в установленный Лизингодателем срок, но не более
чем за два срока плановых платежей подряд.
1.17. Лизингополучатель принимает на себя по настоящему договору
ответственность за вред (ущерб), причиненный арендуемым оборудованием
третьим лицам, поскольку на Лизингополучателе лежит бремя ответственности
за надлежащее техническое состояние арендованного оборудования и
соблюдение требовании техники безопасности в течение всего периода
лизинга, начиная с момента передачи Лизингодателем оборудования
Лизингополучателю во исполнение условий настоящего договора.
При этом Лизингополучатель вправе предъявить к Лизингодателю или
продавцу регрессное требование о возмещении средств, выплаченных третьим
лицам в порядке возмещения причиненного вреда, если докажет, что вред
(ущерб) возник в силу обстоятельств, которых он не знал и не мог (не
должен был) знать при проверке оборудования во время принятия его от
Лизингодателя в соответствии с условиями договора (скрытые недостатки),
т.е. по вине Лизингодателя или продавца.
1.18. Стороны определили, что результатом исполнения настоящего
договора должен стать переход права собственности на арендуемое
оборудование к Лизингополучателю, если последним будут добросовестно
исполнены условия данного договора лизинга.
2. Лизингодатель обязуется:
2.1. Передать по документу, определенному сторонами настоящего
договора и подтверждающему факт передачи, оборудование, являющееся
предметом лизинга, в течение 3-х месяцев со дня вступления настоящего
договора в силу.
2.2. Передать Лизингополучателю вместе со сдаваемым в лизинг
оборудованием (имуществом) его принадлежности и относящиеся к нему
документы: технические паспорта, инструкции по эксплуатации
(пользованию), сертификаты качества, пригодности, свидетельства
электробезопасности и т.п.).
2.3. В разумно короткий срок удовлетворить требование
Лизингополучателя о предоставлении ему принадлежностей и документов,
названных в пункте 2.2. договора, если они своевременно не были переданы
Лизингополучателю, а последний без них не может пользоваться взятым в
лизинг оборудованием (имуществом) в соответствии с его назначением либо в
значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении настоящего договора. В равной степени изложенное относится к
возможным требованиям Лизингополучателя о возмещении убытков, возникших в
связи с приведенными обстоятельствами.
2.4. Передать (предоставить) Лизингополучателю оборудование,
предусмотренное Настоящим договором, в состоянии, соответствующем
условиям договора лизинга, производственному назначению арендованного
оборудования и его пригодности для коммерческой эксплуатации.
2.5. В присутствии Лизингополучателя по договору лизинга проверить
исправность сдаваемого в лизинг оборудования, а также ознакомить
Лизингополучателя с правилами эксплуатации его либо выдать
Лизингополучателю письменные инструкции о правилах и порядке пользования
этим оборудованием (возможно, эти действия - совместно с продавцом).
2.6. В случае полного выхода из строя в период срока действия
договора всего арендованного оборудования или отдельных его единиц
(позиций) по согласованию с Лизингополучателем и продавцом по договору
купли-продажи рассмотреть вопрос о возможной замене упомянутого
оборудования.
2.7. Возмещать Лизингополучателю стоимость улучшений арендованного
оборудования, неотделимых без вреда для оборудования, в случаях, когда
Лизингополучатель осуществил такие улучшения своими силами и за свой счет
при наличии на то письменного согласия Лизингодателя как собственника
переданного в лизинг оборудования (имущества).
3. Дополнительно Лизингополучатель обязуется:
3.1. Использовать полученное в лизинг оборудование (имущество) в
соответствии с условиями настоящего договора и исключительно по прямому
производственному и потребительскому назначению названного оборудования.
3.2. Нести возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией
арендованного оборудования расходы, в том числе на оплату текущего и
капитального ремонта и расходуемых в процессе эксплуатации материалов,
поддерживать оборудование в исправном техническом и эксплуатационном
состоянии.
3.3. Возместить Лизингодателю убытки, причиненные в случае гибели
или повреждения арендованного оборудования, если Лизингодатель докажет,
что гибель или повреждение оборудования произошли в результате
наступления обстоятельств, за которые Лизингополучатель несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством или
условиями настоящего договора лизинга (финансовой аренды).
3.4. В сроки, согласованные сторонами настоящего договора, вносить
арендную плату за пользование полученным в лизинг оборудованием.
3.5. К окончанию срока действия настоящего договора лизинга
осуществить расчеты за арендуемое оборудование с Лизингодателем таким
образом, чтобы с учетом внесения Лизингополучателем в течение срока
аренды всей выкупной цены по договору, стороны его имели бы на момент
окончания срока действия договора все основания для оформления перехода
права собственности на оборудование (имущество) к Лизингополучателю.
4. Условия улучшения арендованного оборудования
4.1. Улучшения арендованного по данному договору лизинга
оборудования, осуществленные Лизингополучателем за свой счет и которые
могут быть отделимы без вреда для оборудования (имущества), являются
собственностью Лизингополучателя. По соглашению сторон договора
Лизингодатель вправе оплатить расходы Лизингополучателя по улучшению
оборудования в период аренды, после чего указанные улучшения .перейдут в
его собственность.
4.2. Лизингодатель не возмещает Лизингополучателю расходы по
улучшению оборудования, находящегося в лизинге у последнего, если эти
улучшения являются неотделимыми без вреда для оборудования и осуществлены
Лизингополучателем без согласия на то Лизингодателя.
4.3. Любые улучшения арендованного оборудования (как отделимые, так
и неотделимые), осуществленные Лизингополучателем в период действия срока
договора лизинга за счет амортизационных отчислений от указанного
оборудования, являются собственностью Лизингодателя по настоящему
договору.
5. Передача предмета договора лизинга и переход
риска случайной гибели
5.1. Имущество (оборудование), являющееся предметом аренды (лизинга)
по настоящему договору, должно быть передано Лизингополучателю в месте
нахождения его (Лизингополучателя) Лизингодателем совместно с продавцом
по договору купли-продажи.
(Договором может быть предусмотрено, что передача арендованного
имущества Лизингополучателю осуществляется непосредственно продавцом по
договору купли-продажи имущества (оборудования), заключенного между
продавцом и Лизингодателем, осуществляющим лизинговую деятельность в
соответствии с целями и задачами его деятельности, определенными его
учредительными документами и в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
5.2. При просрочке передачи арендованного имущества (оборудования)
Лизингополучателю в установленный срок (см. пункт 1.5. договора),
Лизингополучатель вправе, при просрочке по обстоятельствам, за которые
несет ответственность Лизингодатель, потребовать расторжения договора
лизинга и возмещения убытков, если таковые возникли у него в результате
несвоевременной передачи арендованного оборудования (имущества)
Лизингодателем (продавцом). по договору купли-продажи).
5.3. Если иное не будет установлено сторонами настоящего договора
лизинга в период срока его действия, стороны определили, что риск
случайной гибели или случайного повреждения арендованного оборудования
(имущества), являющегося предметом лизинга по договору, переходит на
Лизингополучателя с момента, когда в соответствии с условиями договора
Лизингодатель может считаться исполнившим свои обязательства в части
передачи оборудования, сданного в аренду, т.е. с момента подписания акта
сдачи/приемки названного выше оборудования и фактической передачи
такового во владение и пользование Лизингополучателя по договору.
С указанного момента на Лизингополучателе лежит бремя
ответственности за сохранность и целостность оборудования, взятого в
финансовую аренду (лизинг) и принятого от Лизингодателя в установленном
порядке.
6. Арендная плата по договору и порядок расчетов
6.1. Стороны настоящего договора установили, что стоимость лизинга
оборудования, переданного в пользование Лизингополучателю, за полный срок
непосредственной аренды его, который сторонами определен в 5 лет (60
месяцев), составляет -_____________________________________________
рублей,
(цифрами и прописью) исходя из следующего: (далее - "расшифровка" по
каждой позиции оборудования, калькуляция - расчет и обоснование).
(Указанное возможно отнести в приложение).
6.2. Указанная сумма арендной платы по договору аренды
Лизингополучателем выплачивается ежемесячно равными долями (1/60
стоимости аренды - см. выше) в твердой (фиксированной) сумме платежа
-____________ рублей (в месяц).
6.3. Совокупная сумма арендной платы за полный период финансовой
аренды (лизинга) оборудования, определенная сторонами настоящего
договора, стороны рассматривают как выкупную цену всего арендованного по
договору (см. пункт 1.2. договора) оборудования (имущества). Полное
внесение Лизингополучателем в установленном договором порядке на
расчетный счет Лизингодателя указанной суммы снимает все возможные
претензии последнего, как бывшего собственника оборудования, к
Лизингополучателю.
(Арендная плата может устанавливаться, как за все переданное в
аренду имущество в целом, так и отдельно по каждой из его составных
частей (позиций) в виде:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или
единовременно;
2) установленной доли полученных в результате использования
оборудования, находящегося в аренде, продукции и доходов;
3) предоставления Лизингополучателем определенных услуг,
4) передачи Лизингополучателем Лизингодателю обусловленной договором
веши в собственность или аренду;
5) возложения на Лизингополучателя обусловленных договором затрат на
улучшение арендованного имущества (оборудования).
В договоре стороны его вправе использовать сочетание указанных выше
форм арендной платы либо определить иные формы и порядок оплаты
финансовой аренды имущества (оборудования).
6.4. Оплата лизинга осуществляется Лизингополучателем путем
перечисления платежным поручением причитающейся суммы на расчетный счет
Лизингодателя. Указанные платежи должны осуществляться Лизингополучателем
до 25-го числа каждого календарного месяца.
6.5. Размер (стоимость) платы за лизинг, при наличии в том
необходимости и объективных реальностей, может в период срока действия
договора изменяться по соглашению сторон в сроки, которые могут быть
дополнительно определены сторонами договора лизинга, но не чаще одного
раза в год.
6.6. Лизингополучатель вправе требовать от Лизингодателя уменьшения
платы за лизинг в соответствующем размере (пропорции), если в силу
обстоятельств, на которые он не может повлиять и за результат наступления
которых не может быть ответственен, условия использования полученного в
лизинг оборудования (имущества), предусмотренные настоящим договором
лизинга, или состояние находящегося в лизинге оборудования существенно
ухудшились.
6.7. Продукция и доходы, полученные Лизингополучателем в результате
использования им оборудования, полученного в лизинг в соответствии с
условиями настоящего договора, являются собственностью Лизингополучателя.
6.8. Лизингодатель обязан возвратить Лизингополучателю
соответствующую часть уже полученной им арендной платы при досрочном
обоснованном возврате Лизингополучателем оборудования, переданною ему в
лизинг. При этом возвращаемая сумма должна исчисляться со дня, следующего
за днем фактического возврата оборудования, находившегося в пользовании у
Лизингополучателя.
7. Ответственность сторон и форс-мажор
7.1. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация
которой нарушены а результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного
возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются
расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет
для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта
сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее
права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
7.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая
обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет
ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или
неосторожности).
7.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.
7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях
конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны
настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера
(землетрясение, наводнение, удар молнии извержение вулкана, сель,
оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в
месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека
нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления;
забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие
обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как
непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
7.5. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств,
обязана уведомить об этом другую сторону не позднее _______ календарных
дней со дня наступления таких обстоятельств.
7.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности
выполнить свои обязанности по договору на наступление форс-мажорных
обстоятельств.
7.7. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных
обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в
порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами,
уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов,
дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом
каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде
результатов разрешения возникших вопросов.
8.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе
передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с
действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения
споров между сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих,
финансовых и иных отношений делового оборота.
9. Защита интересов сторон
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях
настоящего договора лизинга, но прямо или косвенно вытекающим из
отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую
репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых
законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут
руководствоваться нормами и положениями действующего гражданского
законодательства Российской Федерации и в частности, федеральными
законами, регулирующими вопросы лизинга и лизинговой деятельности.
10. Изменение и/или дополнение договора лизинга
10.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами
а период его действия на основе их взаимного согласия и наличия
объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
10.2. Если стороны договора не достигли согласия о приведении
договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или
дополнение условий договора), по требованию заинтересованной стороны
договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при
наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.
10.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора
определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из
сторон договора.
10.4. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий
настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в
письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями
сторон.
11. Возможность и порядок расторжения договора
11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
11.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из
сторон только при существенном нарушении условий договора одной из
сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или
действующим законодательством.
Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из
сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для
другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет
смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что
рассчитывала при заключении договора.
11.3. По требованию Лизингодателя настоящий договор лизинга (аренды)
может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Лизингополучатель:
1) пользуется оборудованием (имуществом) с существенным нарушением
условий договора или назначения оборудования либо с неоднократными
нарушениями;
2) существенно ухудшает оборудование;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока
платежа не вносит арендную плату;
4) не производит капитальный ремонт оборудования в необходимых
случаях (в разумные сроки), не проявляет надлежащей заботы о сохранности
принятого в аренду оборудования, его технической исправности и
безопасности, коммерческой эксплуатационной пригодности.
Лизингодатель вправе требовать досрочного расторжения договора
только после направления Лизингополучателю письменного предупреждения о
необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.
11.4. По требованию Лизингополучателя договор лизинга (аренды) может
быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:
1) Лизингодатель не предоставляет оборудование (имущество) в
пользование Лизингополучателю либо создает препятствия пользованию
оборудованием в соответствии с условиями договора или назначением его;
2) переданное Лизингополучателю оборудование имеет препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Лизингодателем при
заключении договора, не были заранее известны Лизингополучателю и не
должны были быть обнаружены Лизингополучателем во время осмотра
оборудования или проверки его исправности при заключении договора;
3) арендованное оборудование в целом или многие отдельные позиции
(единицы) его в силу обстоятельств, за которые Лизингополучатель не
отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
11.5. Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению
суда, если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда
эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения
можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был
бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от
согласованных по настоящему договору.
11.6. В случаях расторжения договора по соглашению сторон (см.
п. 11.1. договора) договор прекращает свое действие по истечении _______
дней со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного
между ними договора лизинга оборудования (имущества).
11.7. Последствия расторжения настоящего договора определяются
взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон
договора аренды.
12. Действие договора во времени
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его
сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших
его. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон,
возникшим только после заключения настоящего договора.
12.2. Настоящий договор действует в течение 63-х месяцев (до момента
окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему) и прекращает
свое действие __________________ 200____ года.
(число, месяц)
12.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора
влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не
освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора лизинга.
13. Юридические адреса сторон
13.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка стороны договора обязаны в_____ дневной срок уведомить об этом друг
друга.
13.2. Реквизиты сторон:
Лизингодатель Лизингополучатель
(полное наименование) (полное наименование)
_______________________________ _______________________________
Почтовый адрес и индекс - _____ Почтовый адрес и индекс - _____
Телеграфный адрес - ___________ Телеграфный адрес - ___________
Факс - ________________________ Факс - ________________________
Телефон - _____________________ Телефон - _____________________
ИНН -__________________________ ИНН -__________________________
Расчетный счет N ______________ Расчетный счет N ______________
в банке _______________________ в банке _______________________
в г.___________________________ в г.___________________________
кор.счет N ____________________ кор.счет N ____________________
БИК-___________________________ БИК-___________________________
коды Исполнителя: коды Заказчика:
ОКПО -_________________________ ОКПО -_________________________
ОКОНХ - _______________________ ОКОНХ - _______________________
(Фамилия, И.О.) (Фамилия, И.О.)
----------------------- -----------------------
(Лизингодатель) (Лизингополучатель)
"__"_______200__ года "__"__________200__ года
мп мп
Справка. К настоящему договору имеются приложения:
В качестве приложений к настоящему договору лизинга (аренды)
оборудования могут быть следующие (о чем обязательно надлежит указать в
тексте договора):
- Документы, подтверждающий полномочия - право ответственного
представителя Лизингополучателя и Лизингополучателя на заключение
(подписание) данного договора - (лучше подлинники к каждому экземпляру
договора
перечень арендуемого оборудования по позициям с подробными
характеристиками (данными) каждой из них (пункт 1.2. договора);
- расчет ("расшифровка") платы за лизинг за используемое по договору
оборудование - по позициям предметов лизинга и обоснованием
(калькуляцией) стоимости аренды по настоящему договору (пункт 6.1.
договора).
Такие приложения, как неотъемлемые части договора, должны быть
подписаны сторонами договора лизинга (аренды) и скреплены их печатями.
Примерная форма
(Данная форма договора может быть использована при аренде
(имущественном найме) отдельных видов оборудования типа станков,
компрессоров, подъемных и транспортных механизмов, насосов,
гидравлических усилителен, складских механизмов, линий связи,
коммутаторов и т.п.)
Договор аренды оборудования
(на условиях возврата его арендодателю - без права выкупа)
г.____________ "__"__________ 20___ года
________________________________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель",
(Наименование предприятия, организации)
в лице ________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________, с одной стороны, и
(устава, положения, доверенности)
________________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор",
(наименование предприятия, организации)
в лице ______________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
__________________, с другой стороны, полномочия которых на заключение
(устава, положения, доверенности)
договора прилагаются к экземплярам его для сторон, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет и общие условия договора
1.1. Предметом настоящего договора аренды (имущественного найма)
является предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами договора
плату в временное владение и пользование Арендатора оборудования, которое
будет использовано последним в своих производственных целях и целях
получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и
эксплуатационными данными оборудования (имущества), передаваемого в
аренду.
1.2. Объектом аренды по настоящему договору является (наименование
сдаваемого/принимаемого в аренду оборудования (имущества), его тип,
марка, модель, индивидуализирующие признаки, определенные
эксплуатационные характеристики, стоимость и т.п., по необходимости и
согласованному решению сторон настоящего договора аренды (имущественного
найма). По условиям данного договора (только как пример) - 2 (два) станка
токарных (разные модели и необходимые данные), 1 (один) фрезерный станок
(модель, тип, данные), 2 (две) дозировочно-прессовых установки (одной
модели и типа, данные), далее по тексту договора - оборудование или
имущество.
1.3. На момент заключения настоящего договора оборудование
(имущество), сдаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве
собственности, не заложено или арестовано, не является предметом исков
третьих лиц. Указанное гарантируется Арендодателем. Несоблюдение
(нарушение) изложенного является основанием для признания
недействительности настоящего договора аренды.
1.4. Передаваемое в аренду оборудование (имущество) (пункт 1.2.
договора) должно находиться в исправном состоянии, отвечающем
требованиям, предъявляемым к эксплуатируемому промышленному оборудованию,
используемому для производственных, потребительских, коммерческих и иных
целей в соответствии с конструктивным назначением арендуемого
оборудования (имущества).
1.5. Стороны договора определили, что техническая и коммерческая
эксплуатация арендованного оборудования (имущества) должна обеспечивать
его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями аренды
по настоящему договору.
1.6. С письменного согласия Арендодателя арендованное по данному
договору оборудование может быть сдано Арендатором в субаренду (поднаем).
Арендатор при этом может передать свои права и обязанности по договору
другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное оборудование
(имущество) в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права
в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
Кроме перенайма, во всех указанных выше случаях ответственным по
настоящему договору перед Арендодателем остается Арендатор.
1.7. Арендодатель вправе потребовать расторжения настоящего договора
и возмещения убытков в случаях, когда им будут установлены факты
использования оборудования не в соответствии с условиями договора аренды
(имущественного найма) или назначением арендованного оборудования.
1.8. В случаях существенного нарушения Арендатором установленного
договором порядка внесения арендной платы (сроков платежей) Арендодатель
может потребовать от Арендатора досрочного внесения арендной платы в
установленный Арендодателем срок, но не более чем за два срока плановых
платежей подряд.
1.9. Ответственность за вред (ущерб), причиненный арендованным
оборудованием третьим лицам, несет Арендодатель, который вправе
предъявить к Арендатору регрессное требование о возмещении средств,
выплаченных третьим лицам в порядке возмещения причиненного вреда, если
докажет, что вред (ущерб) возник по вине Арендатора.
1.10. Стороны настоящего договора аренды определили, что Арендатор,
надлежащим образом исполнявший свои обязательства по настоящему договору,
при прочих равных условиях пользуется преимущественным правом на
заключение договора аренды на новый срок по истечении срока действия
данного договора.
2. Арендодатель обязуется:
2.1. Передать по документу, определенному сторонами настоящего
договора и подтверждающему факт передачи, оборудование, являющееся
объектом аренды, в течение ______ дней со дня подписания настоящего
договора (вступления настоящего договора в силу).
2.2. Передать Арендатору вместе со сдаваемым в аренду оборудованием
(имуществом) его принадлежности и относящиеся к нему документы:
технические паспорта, инструкции по эксплуатации (пользованию),
сертификаты качества, пригодности, свидетельства электробезопасности и
т.п.).
2.3. Передать (предоставить) Арендатору оборудование,
предусмотренное настоящим договором, в состоянии, соответствующем
условиям договора аренды, производственному назначению арендованного
оборудования (имущества) и его пригодности для коммерческой эксплуатации.
2.4. В присутствии Арендатора по договору аренды проверить
исправность сдаваемого в аренду оборудования, а также при необходимости
ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации.
2.5. Безвозмездно оказывать в период действия договора аренды
Арендатору консультационную, информационную, техническую и иную помощь в
целях наиболее эффективного и грамотного использования Арендатором
оборудования, переданного ему во временное владение и пользование по
настоящему договору аренды.
2.6. В случае полного выхода из строя в период срока действия
договора всего арендованного оборудования или отдельных его единиц
(позиций) по согласованию с Арендатором рассмотреть вопрос о возможной
замене упомянутого оборудования.
2.7. Возмещать Арендатору стоимость улучшении арендованного
оборудования, не отделимых без вреда для оборудования, в случаях, когда
Арендатор осуществил такие улучшения своими силами и за свой счет при
наличии на то письменного согласия Арендодателя как собственника
переданного в аренду оборудования (имущества).
3. Арендатор обязуется:
3.1. Использовать полученное в аренду оборудование (имущество) в
соответствии с условиями настоящего договора и исключительно по
назначению названного оборудования.
3.2. Нести возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией
арендованного оборудования расходы, в том числе на оплату текущего
ремонта и расходуемых в процессе эксплуатации материалов, поддерживать
оборудование в исправном состоянии.
3.3. В сроки, согласованные сторонами настоящего договора, вносить
арендную плату за пользование полученным в аренду оборудованием
(имуществом).
3.4. Продолжать оплату аренды по условиям договора при использовании
арендованного оборудования и после истечения срока действия настоящего
договора, решая вопрос о продлении (возобновлении)договора.
3.5. Возвратить арендованное оборудование в течение _____ дней после
истечения срока действия настоящего договора или прекращения действия его
по иным основаниям в состоянии, которое определяется но соглашению сторон
настоящего договора аренды.
4. Условия улучшения арендованного оборудования
4.1. Улучшения арендованного по данному договору оборудования,
осуществленные Арендатором за свои счет и которые могут быть отделимы без
вреда для оборудования (имущества), являются собственностью Арендатора.
По соглашению сторон договора Арендодатель вправе оплатить расходы
Арендатора по улучшению оборудования в период аренды, после чего
указанные улучшения перейдут в его собственность.
4.2. Арендодатель вправе не возмещать Арендатору расходы Арендатора
по улучшению оборудования, находящегося в аренде у последнего, если эти
улучшения являются не отделимыми без вреда для оборудования и
осуществлены Арендатором без согласия на то Арендодателя.
4.3. Любые улучшения арендованного оборудования (как отделимые, так
и неотделимые), осуществленные Арендатором в период действия срока
договора аренды являются собственностью Арендодателя но настоящему
договору.
5. Арендная плата по договору и порядок расчетов
5.1. Стороны настоящего договора установили, что стоимость
пользования оборудованием, переданным в пользование Арендатору, за полный
срок аренды его составляет ___________________________________________
рублей,
(цифрами и прописью) исходя из следующего: (далее - "расшифровка" по
каждой позиции оборудования).
5.2. Указанная сумма арендной платы по договору аренды Арендатором
выплачивается ежемесячно рапными долями в твердой (фиксированной) сумме
платежа -___________ рублей в месяц (Арендная плата может
устанавливаться, как за все переданное в аренду имущество в целом, так и
отдельно по каждой из его составных частей (позиций) в виде:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или
единовременно;
2) установленной доли полученных в результате использования
оборудования (имущества), находящегося в аренде, продукции и доходов;
3) предоставления Арендатором определенных услуг;
4) передачи Арендатором Арендодателю обусловленной договором вещи в
собственность или аренду;
5) возложения на Арендатора обусловленных договором затрат на
улучшение арендованного имущества (оборудования).
В договоре стороны его вправе использовать сочетание указанных выше
форм арендной платы либо определить иные формы и порядок оплаты аренды
имущества (оборудования).
5.3. Оплата аренды осуществляется Арендатором путем перечисления
платежным поручением причитающейся суммы на расчетный счет Арендодателя.
Указанные платежи должны осуществляться Арендатором до 25-го числа
каждого календарного месяца.
5.4. Размер (стоимость) арендной платы, при наличии в том
необходимости и объективных реальностей, может в период срока действия
договора изменяться по соглашению сторон в сроки, которые могут быть
дополнительно определены сторонами договора аренды, но не чаще одного
раза в год.
5.5. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате
использования им оборудования, полученного в аренду в соответствии с
условиями настоящего договора аренды, являются собственностью Арендатора.
6. Ответственность сторон и форс-мажор
6.1. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация
которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного
возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются
расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет
для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение
товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона
получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и
интересы не были нарушены (упущенная выгода).
6.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая
обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет
ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или
неосторожности).
6.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.
6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях
конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны
настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера
(землетрясение, наводнение, удар молнии извержение вулкана, сель,
оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в
месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека
нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления;
забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие
обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как
непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
6.5. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств,
обязана уведомить об этом другую сторону не позднее ____ календарных дней
со дня наступления таких обстоятельств.
6.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности
выполнить свои обязанности по договору на наступление форс-мажорных
обстоятельств.
6.7. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных
обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в
порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами,
уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов,
дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом
каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде
результатов разрешения возникших вопросов.
7.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе
передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Защита интересов сторон
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях
настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон
по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон
договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и
интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
9. Изменение и/или дополнение договора
9.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в
период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных
причин, вызвавших такие действия сторон.
9.2. Если стороны договора не достигли согласия о приведении
договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или
дополнение условий договора), по требованию заинтересованной стороны
договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при
наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.
9.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора
определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из
сторон договора.
9.4. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий
настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в
письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями
сторон.
10. Продление срока действия (пролонгация) договора
10.1. При наличии в том необходимости и коммерческой
целесообразности стороны настоящего договора аренды вправе рассматривать
вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный
обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по
выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами,
условиях аренды оборудования (имущества).
10.2. Если за 45 дней до истечения срока действия настоящего
договора аренды ни одна из сторон его не заявит о своем намерении не
продлевать аренду по договору или заключить новый договор аренды на
существенно иных условиях использования оборудования, договор
автоматически продлевается (пролонгируется) на следующий 12-и месячный
срок и так далее.
10.3. Стороны настоящего договора, если сочтут необходимым,
рассмотрят и согласуют дополнительно иной, против указанного выше,
порядок продления срока действия (пролонгации) договора аренды.
11. Возможность и порядок расторжения договора
11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
11.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из
сторон только при существенном нарушении условий договора одной из
сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или
действующим законодательством.
Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из
сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для
другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет
смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что
рассчитывала при заключении договора.
11.3. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть
досрочно расторгнут судом а случаях, когда Арендатор:
I) пользуется оборудованием (имуществом) с существенным нарушением
условий договора или назначения оборудования;
2) существенно ухудшает оборудование;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока
платежа не вносит арендную плату.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только
после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости
исполнения им обязательства в разумный срок.
11.4. По требованию Арендатора договор аренды может быть досрочно
расторгнут судом в случаях, когда:
I) Арендодатель не предоставляет оборудование (имущество) в
пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию оборудованием
в соответствии с условиями договора или назначением его;
2) переданное Арендатору оборудование имеет препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при
заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были
быть обнаружены Арендатором во время осмотра оборудования или проверки
его исправности при заключении договора;
3) Арендодатель не производит являющийся его обязанностью
капитальный ремонт оборудования (имущества) в установленные договором
аренды сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки;
4) арендованное оборудование в целом или многие отдельные позиции
(единицы) его в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает,
окажется в состоянии, не пригодном для использования.
11.5. Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению
суда, если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда
эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения
можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был
бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от
согласованных по настоящему договору.
11.6. В случаях расторжения договора по соглашению сторон (см.
п. 11.1. договора) договор прекращает свое действие по истечении ______
дней со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного
между ними договора аренды оборудования (имущества).
11.7. Последствия расторжения настоящего договора определяются
взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон
договора аренды.
12. Действие договора во времени
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его
сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших
его. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон,
возникшим только после заключения настоящего договора.
12.2. Настоящий договор действует в течение ______________ (до
момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему) и
прекращает свое действие _________________ 20__ года.
(число, месяц)
12.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора
влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не
освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора аренды.
13. Юридические адреса сторон
13.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка стороны договора обязаны в _____ дневной срок уведомить об этом
друг друга.
13.2. Реквизиты сторон: Арендодатель Арендатор (полное наименование)
(полное наименование)
Почтовый адрес и индекс - _____ Почтовый адрес и индекс - _____
_______________________________ _______________________________
Телеграфный адрес - ___________ Телеграфный адрес - ___________
Факс - ________________________ Факс - ________________________
Телефон - _____________________ Телефон - _____________________
ИНН -__________________________ ИНН -__________________________
Расчетный счет N ______________ Расчетный счет N ______________
в банке _______________________ в банке _______________________
в г.___________________________ в г.___________________________
кор.счет N ____________________ кор.счет N ____________________
БИК-___________________________ БИК-___________________________
коды Исполнителя: коды Заказчика:
ОКПО -_________________________ ОКПО -_________________________
ОКОНХ - _______________________ ОКОНХ - _______________________
Совершено между сторонами-участниками, указанными выше, в ___________
(город)
________________ 20_ года. в двух экземплярах: по одному для каждой
(число, месяц)
из сторон договора, причем оба экземпляра имеют равную правовую силу.
(Фамилия, И.О.) (Фамилия, И.О.)
-------------------- -------------------
(Арендодатель) (Арендатор)
"__"_______200__ года "__"__________200__ года
мп мп
К настоящему договору имеется 2 приложения:
Приложение N 1
- к договору аренды
от _____________
(Документ, подтверждающий полномочия - право ответственного
представителя Арендодателя на заключение (подписание) данного договора -
(лучше подлинники к каждому экземпляру договора!)
Приложение N 2
- к договору аренды
от _____________
(Документ, подтверждающий полномочия - право ответственного
представителя Арендатора на заключение (подписание) данного договора -
(лучше подлинники к каждому экземпляру договора!)
Справка
В качестве приложении к настоящему договору аренды оборудования
могут быть следующие (о чем обязательно надлежит указать в тексте
договора):
- перечень арендуемого оборудования по позициям с подробными
характеристиками (данными) каждой из них (пункт 1.2. договора);
- расчет ("расшифровка") арендной платы за используемое по договору
оборудование - по позициям объектов аренды н обоснованием (калькуляцией)
стоимости аренды по настоящему договору (пункт 5.1. договора).
Такие приложения, как неотъемлемые части договора, должны быть
подписаны сторонами договора аренды и скреплены их печатями.
Примерная форма:
Договор N __
Купли-продажи
г.__________ "__"_________200_г.
Общество с ограниченной ответственностью _______________________, в
дальнейшем именуемое "Продавец", в лице директора______________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора _________________
___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
принадлежащий Продавцу товар, а Покупатель обязуется принять этот товар и
оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Условия договора
2.1. Наименование товара: ________________________________________
2.2. Изготовитель товара: ________________________________________
2.3. Количество товара: __________________________ (_______) штук.
2.4. Цена: _____. за 1 шт, кроме того НДС - ____., итого цена с
НДС - ______.
2.5. Сумма договора: __________ (______________________), в том
числе НДС - __________________________________________________________.
2.6. Форма и порядок оплаты: предоплата в размере 100% от суммы
договора должна быть перечислена на текущий счет или внесена в кассу
Продавца в течение __________________________ с момента подписания
договора.
2.7. Передача товара (прием-сдача) товара осуществляется на складе
указанном Продавцом в течении 3 (трех) дней после получения 100%
предоплаты.
2.8. В подтверждение обязательства по настоящему договору уплатить
денежную сумму Покупатель с согласия Продавца может передать последнему
вексель, как простой, так и переводной, как свой собственный, так и
индоссированный.
3. Ответственность сторон.
3.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона
оплачивает причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду другой
стороне.
3.2. За необоснованный отказ от оплаты товара Покупатель уплачивает
Продавцу штраф в размере ____________ руб.(или в "%" от суммы отказа).
3.3. За нарушение сроков оплаты товара Покупатель уплачивает
Продавцу пеню в размере двойной учетной ставки _________, просроченного
платежа за каждый день просрочки.
3.4. За задержку передачи товара Продавец уплачивает штраф в размере
_________________________________________________________________________
3.5. Уплата штрафа и пени не освобождает стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
4. Дополнительные условия.
4.1. Срок действия договора: с момента подписания до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
4.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по
одному для каждой стороны. Стороны могут вносить изменения в договор
путем подписания дополнительных соглашений.
4.3. Споры, неурегулированные сторонами решаются в Арбитражном суде
_______________________________ области.
5. Адреса и реквизиты сторон.
5.1. Продавец:
5.2 Покупатель:
5. Подписи сторон.
Продавец: Покупатель:
Примерная форма:
Договор поставки товаров
г.___________ "__"______20_г.
Поставщик:__________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________________,
действующего на основании _________________________, с одной стороны, и
Покупатель:_________________________________________________________,
в лице________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с другой стороны,
заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготавливать и систематически поставлять и
передавать в собственность Покупателю определенный товар, а Покупатель
обязуется принимать этот товар и своевременно производить его оплату на
условиях Настоящего Договора.
1.2. Предметом поставки является следующий товар:
1.2.1._____________________________________________________________
1.2.2._____________________________________________________________
1.2.3._____________________________________________________________
1.2.4._____________________________________________________________
1.2.5._____________________________________________________________
2. Объем, количество, ассортимент и сроки поставки
| N | Наименование | Ед. изм | I кв. 20__ г. |
II кв. 20__ г. |
III кв. 20__ г. |
Всего |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
2.1. Ассортимент товара предусматривается в спецификации, которая
прилагается к Настоящему Договору (Приложение N 1 к Настоящему договору).
2.2. В случае необходимости для Покупателя изменить некоторые
позиции по ассортименту поставляемого товара он обязан представить
Поставщику новую спецификацию для согласования в срок ______ до
наступления нового срока поставки.
2.3. Новая спецификация считается принятой в редакции Покупателя,
если Поставщик в течение _______ после ее получения не заявит по ней свои
возражения.
3. Качество и комплектность
3.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны
соответствовать:
_________________________________________________________________________
(ГОСТу, ТУ, сертификату изготовителя, образцу и т.п.)
3.2. Подтверждением качества и комплектности со стороны Поставщика
является ________________________________________________________________
(наименование документа о качестве и комплектности товара)
3.3. Дополнительные к комплекту изделия:____________________________
_________________________________________________________________________
3.4. Из комплекта товара исключаются следующие изделия, ненужные
Покупателю:
_________________________________________________________________________
3.5. Согласование между сторонами уточненных характеристик и
дополнительных требований по качеству и комплектности, не предусмотренных
п.п. 4.1., 4.3., 4.4., Настоящего Договора производится сторонами в
отдельном порядке.
4. Гарантийный срок
4.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого
товара в течение_________________________________________________________
с момента _______________________________________________________________
4.2. При обнаружении производственных дефектов в товаре при его
приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период
гарантийного срока вызов представителя Поставщика обязателен.
4.3. Срок устранения недостатков или замены товара
(доукомплектования) устанавливается в размере _________ с момента
обнаружения дефектов.
5. Сроки и порядок поставки
5.1. Товар должен быть поставлен Покупателю не позднее ______ числа
первого месяца соответствующего периода поставки.
5.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку каждой партии
товара с обязательным уведомлением Покупателя об этом в срок ___ с
момента ее отгрузки (может быть предусмотрено иное основание).
6. Цена
6.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком товар по цене.
предусмотренной в спецификации, которая прилагается к Настоящему Договору
(Приложение к N 1 к Настоящему Договору).
6.2. Цены в спецификации по Договору указаны без учета НДС (с учетом
НДС).
7. Порядок расчетов
7.1. Расчеты за каждую поставленную партию товара производятся в
безналичном порядке в течение _____ с момента _____
7.2. Порядок оплаты: ( может быть предусмотрена предоплата). ______.
7.3. Форма расчетов:_______________________________________________.
(платежное поручение, чек, требование-поручение, аккредитив )
7.4. Покупатель обязан известить Поставщика об осуществлении платежа
в срок ____ с момента _______________путем _____________________________
(телеграмма с уведомлением, факс и т. д.)
8. Условия, пункт поставки, тара и упаковка
8.1. Поставка товаров осуществляется на условиях:__________________
(самовывоз, франко-склад, франко-вагон и т.д.)
8.2. Пунктом поставки товара по Настоящему Договору является:______.
8.3. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком таким образом,
чтобы исключить порчу и(или) уничтожение его на период поставки до
приемки Покупателем.
8.4. Товар должен быть затарен следующим образом: _________________.
8.5. Товар должен быть упакован следующим образом: ________________
_________________.
8.6. Стоимость тары и упаковки входит (не входит) в цену товара.
8.7. Порядок и сроки возврата тары: _______________________________.
8.8. Условия расчетов при возврате тары:___________________________.
9. Маркировка
Товар должен быть промаркирован следующим образом: ________________
________________________________________________________________________
(указывается текст и(или) рисунок маркировки на таре или делается ссылка
на стандарт, ГОСТ)
10. Отгрузка и транспортировка
10.1 Пункт отгрузки:______________________________________________
10.2. Сроки отгрузки: каждая партия товара должна быть отгружена
Покупателю в течение _____ с момента ___________________________________.
10.3. Вид транспорта:______________________________________________.
10.4. Минимальной нормой отгрузки _________________________________
транспортом является____________________________________________________
(вагон, контейнер, иные минимальные нормы)
10.5. Особенности отгрузки:________________________________________.
10.6. Поставщик обязан известить Покупателя об отгрузке в срок ____
с момента ______путем___________________________________________________
(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)
В извещении указываются: дата отгрузки, номер накладной, номер
вагона (название суда, N автомашины, N рейса) номер и дата договора,
наименование и количество товара.
11. Передача товара
11.1. Передача (приемка-сдача) товара осуществляется в пункте
поставки.
11.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется
сторонами в порядке" определенном действующим законодательством, в
необходимых случаях с участием представителя Поставщика.
11.3. Получив товар, Покупатель обязан телеграфом с уведомлением
подтвердить получение товара в течение ____ с момента __________________
12. Срок действия настоящего договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует до "____" ________ 200__ г.
12.2. В случае, если одна из сторон не заявит о своем намерении
расторгнуть или изменить договор за ________ до его окончания. Настоящий
Договор считается пролонгированным на срок
_______________________________.
13. Ответственность сторон
13.1. За нарушение условий Настоящего Договора виновная сторона
возмещает причиненные этим убытки, в том числе неполученную прибыль, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
13.2. Покупатель по Настоящему Договору несет следующую
ответственность:
- за ______________ неустойка в размере _____ % от суммы___________.
(конкретное нарушение)(договора, долга)
13.3. Поставщик по Настоящему Договору несет следующую
ответственность: - за ______________ неустойка в размере _____ % от суммы
_______________.
(конкретное нарушение) (договора, долга)
13.4. За односторонний необоснованный отказ от исполнения своих
обязательств в течение действия Настоящего Договора виновная сторона
уплачивает штраф в размере ________________.
13.5. За нарушение иных условий Настоящего Договора виновная сторона
несет следующую ответственность ________________________________________.
14. Обеспечение обязательств по настоящему договору
________________________________________________________________________
(могут предусматриваться условия о залоге, удержании или поручительстве
со стороны как
________________________________________________________________________
Поставщика, так и Покупателя)
15. Разрешение споров
15.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто
соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде.
15.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по
настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение ______
дней с момента получения претензии (можно исключить досудебный порядок).
16. Изменение условий настоящего договора
16.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному
согласию с обязательным составлением письменного документа.
16.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по
настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой
стороны.
17. Иные условия настоящего договора
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
18. Прочие условия
18.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по
одному для каждой из сторон.
18.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством (или
указываются конкретные нормативные документы, например, Положение о
поставках товаров народного потребления (можно исключить из договора).
18.3. После подписания настоящего договора все предварительные
переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о
намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора,
теряют юридическую силу.
19. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты
сторон на момент заключения настоящего договора
19.1. Покупатель:
Местонахождение офиса:___________________________________________________
Почтовый адрес и индекс:_________________________________________________
Телефон______________, телетайп_______________, факс____________________.
Расчетный счет N __в_____________________________, БКИ_____, ИНН______.
(наименование банковского учреждения)
Корреспондентский счет банка Покупателя:________________________________.
Отгрузочные реквизиты с указанием кодов:
1. Для вагонных отправок:_______________________________________________.
2. Доя контейнеров:_____________________________________________________.
3. Для отправки водным транспортом:_____________________________________.
4. Для отправки воздушным транспортом:__________________________________.
19.2. Поставщик:
Местонахождение офиса:___________________________________________________
Почтовый адрес и индекс:_________________________________________________
Телефон_______________, телетайп________________, факс__________________.
Расчетный счет N __в________________________, БКП_____, ИНН_____________.
(наименование банковского учреждения)
Корреспондентский счет банка Поставщика:________________________________.
Отгрузочные реквизиты с указанием кодов:
1. Для вагонных отправок:_______________________________________________.
2. Доя контейнеров:_____________________________________________________.
3. Для отправки водным транспортом:_____________________________________.
4. Для отправки воздушным транспортом:__________________________________.
19.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в
случае изменения сведений, указанных в п. 23 Настоящего Договора.
Сообщение Покупателя об изменении своих отгрузочных реквизитов
принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки товара, если такое
сообщение поступит к Поставщику не позднее ___ дней до начала срока
оплаты.
20. Приложение к настоящему договору
1. Приложение N 1. Спецификация на ___________________________стр.
Приложение к Настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
Покупатель Поставщик
_____________ _____________
м.п. м.п.
Примерная форма:
Договор подряда N __ общего типа
(с указанием приблизительной цены)
г. ________ "__"_______ ___ г.
_________________________________________, именуем ______ в дальнейшем
(наименование организации)
"Заказчик", в лице _______________________, действует_________________
(должность, ф.и.о.)
на основании _____________________________________, с одной стороны, и
_______________________________, именуем ____ в дальнейшем "Подрядчик",
(наименование организации)
в лице _________________________________, действует _____ на основании
(должность, ф.и.о.)
_______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих
материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) работы
по _________________________, в соответствии с условиями настоящего
договора, заданием Заказчика, планом - графиком работ и иными
документами, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик
обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Виды работ по _________________________, производимые
Подрядчиком, устанавливаются в Приложении N ___ (Спецификации),
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по________________
надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный
срок.
2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех
работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих
материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в
Спецификации.
Все материалы и оборудование должны иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой
стороне за __ дней до начала производства работ, выполняемых с
использованием этих материалов и оборудования.
Вариант: заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет
стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При
этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость
приобретенного оборудования и материалов.
Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал
экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет
об израсходовали материала, а также возвратить его остаток либо, с
согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося
у Подрядчика неиспользованного материала.
2.1.4. Подрядчик обязан вывезти _________________ принадлежащие
Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы.
2.1.5. Вариант: Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ
по настоящему договору субподрядчиков.
2 1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до
получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком
материалов или оборудования;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ
материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять
указания последнего, если это может привести к нарушению действующих
норм.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан передать (обеспечить доступ) Подрядчику
(указывается обрабатываемое имущество)
2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в
сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество
работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом. Заказчик вправе назначить Подрядчику
разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в
назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо
устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков
третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора. Вариант: заказчик также обязан
возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в
пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены,
выплаченной за выполненную работу.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются
Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ: "__"_________ ___ года;
- окончание работ: "___"_______ ___ года;
- общая продолжительность работ составляет ________________________.
3.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются
планом-графиком работ.
4. Стоимость работ
4.1. Стоимость работ составляет ____________ (__________________).
Цена каждого вида работ устанавливается в Спецификации.
4.2. Оплата работы осуществляется в течение _____ после подписания
акта приемки работ.
4.3. Вариант: стоимость работ, указанная в настоящем договоре и в
Спецификации, является приблизительной.
Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по
этой причине в существенном превышении стоимости работ. Подрядчик обязан
в течение _____ уведомить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласится
на превышение указанной в настоящем договоре и в Спецификации стоимости
работ, он вправе отказаться от настоящего договора и обязан уплатить
Подрядчику цену за выполненную часть работы.
5. Порядок приемки работ
5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением
случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения
недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.
Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта
приемки.
5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания
акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для
отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется
отдельный документ.
6. Ответственность, риски
6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне
причиненные таким нарушением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление
материалов и- оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом
случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.
6.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за
их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет
риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
6.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не
сохранность предоставленных Заказчиком _____________ (указывается
обрабатываемое имущество), материалов н оборудования, а также иного
имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика а связи с
выполнением настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой
счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить
Заказчику убытки.
6.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями
от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными
недостатками, не позволяющими использовать результат работы по
назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения
недостатков в разумный срок.
6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения
установленной за работу цены.
6.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их
устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на
Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков за которые он
отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику
ния работы и обязан передать (обеспечить доступ) Подрядчику
_________________________________ (указывается обрабатываемое имущество).
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные
недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были
устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных
убытков.
Вариант: требования, связанные с недостатками результата работы,
могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в
течение _____ с момента приемки работ.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества,
материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.
6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.8. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику
пеню в размере ______ % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.9. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону,
нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за
которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие
которых они не имеют возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только
в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от
настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа
предусмотрена законом или настоящим договором.
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением
сторон.
8.3. Когда Заказчик на основании пп. 2.3.2, 2.3.3 или п. 6.5
расторгает настоящий договор. Подрядчик обязан возвратить предоставленные
Заказчиком материалы, оборудование
_______________________________________
(указать обрабатываемое имущество) либо передать их указанному
Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость
материалов, оборудования и _______________________________.
8.4. В случае прекращения настоящего договора по основаниям иным,
чем указанные в пп. 2.3.2, 2.3.3 или п. 6.5, до приемки Заказчиком
результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать
передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику
произведенных затрат.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. Любые изменения н дополнения к настоящему договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если
они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу
или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.
10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик: _________________________________________________________
Подрядчик: ________________________________________________________
12. Подписи сторон
Заказчик: Подрядчик:
____________ ______________
(подпись) (подпись)
м.п. м.п.
Примерная форма:
Договор N ___
возмездного оказания услуг
г. _________ "__"_______ __ г.
_________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
(наименование юридического лица - исполнителя)
в лице _____________________________________, действующего на основании
(должность, ф.и.о.)
________________________, с одной стороны, и
(Устава, положения)
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица - заказчика)
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании _____________________, с другой стороны,
(Устава, положения)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика (Приложение N 1) оказать следующиеуслуги: _____________________
________________________________________________________________________,
(указать действия или деятельность, которые обязуется совершить
Исполнитель)
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
3. Стоимость оказываемых услуг составляет: _______________________.
4. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке:
5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика,
услуги подлежат оплате а полном объеме.
6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
9. К настоящему договору применяются общие положения о подряде
(статьи 702-729 ГК), если это не противоречит статьям 779-782 ГК,
регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.
10. Срок действия настоящего договора:
- начало: ________________________________________________________;
- окончание: _____________________________________________________.
11. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
12. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Исполнитель: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Заказчик: Исполнитель:
____________ _____________
MП. МП.
Примерная форма:
Договор мены
г. ___________ "___" _________ 20 __ г.
____________________________, именуемое в дальнейшем "I участник", в лице
(наименование организация - первого участника договора)
_______________________, действующего на основании ______________________
(должность, Ф.И.О.) (устава, положения)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование предприятия второго участника договора)
именуемое в дальнейшем "II участник", в лице ___________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________, с другой стороны,
(устава, положения)
заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
1.1 Согласно настоящему договору I участник передает в порядке
обмена II участнику:
- наименование товара (с указанием изготовителя) ___________________
- единица измерения ________________________________________________
- количество _______________________________________________________.
(прописью)
____________________________________________________________________
- качество и комплектность (дата изготовления, стандарт, ТУ и т.д.)
_____________________________________________________________________
- гарантийный срок (с указанием вида: эксплуатации, хранения,
годности)_________, а II участник также в порядке обмена передает I:
- наименование товара (с указанием изготовителя) ____________________
- качество и комплектность (дата изготовления, стандарт, ТУ и
т.д.)_____________________________________________________________________
- гарантийный срок (с указанием вида: эксплуатации, хранения,
годности) ________________________________________________________________
1.2 Меняемые товары никому не проданы, не заложены, в споре и под
запрещением (арестом) не состоят.
1.3 Право собственности на обмениваемые товары переходит к Сторонам
по настоящему договору после исполнения обязательств по передаче товаров,
указанных в пункте 1 настоящего договора.
1.4 Стоимость товара равна стоимости обмениваемому товару.
II. Условия передачи товаров I Участнику
2.1 Срок поставки ________________ дней с момента__________________.
(заключения Договора)
2.2 II Участник _______________________ право на досрочную поставку.
(имеет, не имеет)
2.3 Вид транспорта ________________________________________________.
2.4 Упаковка (тара) и маркировка (описание или ссылка на стандарт,
ТУ) ____________________________________________________________________.
III. Условия передачи товаров II Участнику
3.1 Срок поставки ___________ дней с момента ______________________
(заключения Договора)
3.2 I Участник ________________________ право на досрочную поставку.
(имеет, не имеет)
3.3 Вид транспорта и базис поставки _______________________________.
3.4 Упаковка (тара) и маркировка (описание или ссылка на стандарт,
ТУ) ____________________________________________________________________.
IV. Ответственность сторон
4.1. При отказе I Участника (полностью или частично) от принятия
предусмотренных Договором товаров (продукции) он возмещает II Участнику
возникшие в связи с этим убытки в размере
________________________________________________________________________
4.2. При отказе II Участника (полиостью или частично) от принятия
предусмотренных Договором товаров (продукции) он возмещает I Участнику
возникшие в связи с этим убытки в размере
________________________________________________________________________
4.3. ______________________________________________________________
(дополнительные санкции)
4.4. _____________________________________________________________.
(дополнительные санкции)
4.5. Сторона, у которой третьим лицом изъят товар, приобретенный
согласно настоящему договору, вправе при наличии оснований, возникших до
исполнения договора, требовать от другой Стороны возврата товара,
полученного последней по настоящему договору, а также возмещения убытков
в размере_______________________________________________________________.
4.6. Помимо ответственности, определенной в разделе IV настоящего
договора. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
гражданским законодательством РФ.
4.7. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить
возникающие разногласия исключительно путем переговоров; при
невозможности устранения разногласий путем переговоров, стороны
обращаются в Арбитражный суд РФ.
V. Прочие условия
5.1 Расходы по передаче и принятию товаров возмещаются:
_______________________________________________________________________.
(указать участника, возмещающего расходы)
5.2 Стороны не несут ответственности, предусмотренной разделом IV
Договора, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в
силу форс-мажорных обстоятельств, в т. ч. _____________________________.
5.3 Другие условия по усмотрению сторон: _________________________.
5.4 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством РФ.
VI. Заключительные условия
6.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан
недействительным только на основании действующего законодательства.
6.2. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
6.3. Настоящий договор составлен в __ экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, и вступает в действие с момента его подписания.
6.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка, стороны обязаны в ____ -дневный срок уведомить об этом друг друга.
6.5. Адреса и Реквизиты Сторон:
I участника:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
II участника:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________ _____________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
"__"_____20__ г. "__"_____20__ г.