Приложение N 2. Примерный государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд Калининградской области

Приложение N 2

к постановлению

Правительства Калининградской области

от 6 мая 2006 г. N 299

                    Примерный государственный контракт

   на выполнение работ для государственных нужд Калининградской области

г. Калининград                                    "____"________2006 года

     ___________________________________________________________________,

именуемое   в   дальнейшем    Государственным    заказчиком,    в    лице

_______________, действующего на основании Положения, с одной стороны,  и

________________________________________________________________________,

    (полное наименование организации, индивидуальный предприниматель,

                             физическое лицо)

именуемый       в       дальнейшем        Подрядчик,        в        лице

________________________________________________,     действующего     на

основании____________________________________________, с другой  стороны,

в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок  на  участие  в

открытом конкурсе  на  право  заключения  государственного  контракта  на

выполнение  работ  от  __________  года  N   ____   заключили   настоящий

государственный  контракт,   именуемый   в   дальнейшем   контрактом,   о

нижеследующем:

                           1. Предмет контракта

     1.1. По настоящему контракту  Подрядчик  обязуется  в  установленный

срок  по  заданию  Государственного  заказчика   выполнить   и   передать

_________________________________________________   (далее   -    работы)

согласно техническому заданию (приложение 1) для  ______________________,

а Государственный заказчик принять и оплатить выполненные работы.

     1.2.    Подрядчик    выполняет    работы    в     соответствии     с

________________________________, утвержденной в  установленном  порядке,

технической  документацией,  определяющей  объем,  содержание   работ   и

предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта.

                         2. Срок выполнения работ

     2.1. Сроки выполнения работ  по  настоящему  контракту  определяются

сторонами  календарным  графиком   работ   (приложение   2),   являющимся

неотъемлемой частью настоящего контракта.

     2.2. Начало выполнения работ по настоящему контракту ____________.

     2.3. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту ____.

                  3. Стоимость работ и порядок расчетов

     3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ  определяется

документацией  (приложение  3),  которая  является  неотъемлемой   частью

настоящего контракта, и составляет  рублей,  в  том  числе  НДС  ________

(______________________) руб.

     Заключение дополнительных  соглашений  по  пересмотру  первоначально

установленной общей стоимости настоящего контракта не допускается.

     3.2.   Оплата    выполненных    Подрядчиком    работ    производится

Государственным заказчиком по мере поступления бюджетных средств.

     Оплата выполненных работ осуществляется в пределах  годового  лимита

финансирования работ, установленных областным бюджетом на соответствующий

год.

     3.3. Основанием для оплаты выполненных  Подрядчиком  работ  являются

акты о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных  работ

и затрат по установленной форме.

     3.4.   Работы,   выполненные   Подрядчиком   с    отклонениями    от

___________________________, технического задания на проведение  работ  и

требований исходных данных  или  нормативно-правовых  актов,  оформляются

актом и не  подлежат  оплате  Государственным  заказчиком  до  устранения

Подрядчиком обнаруженных недостатков.

                      4. Права и обязанности сторон

     4.1.   Государственный   заказчик   (или   по    его    распоряжению

уполномоченное лицо):

     4.1.1.  В  течение  ___  дней  после   подписания   государственного

контракта  предоставить  Подрядчику  объект  для   выполнения   работ   с

оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.

     4.1.2. Передать Подрядчику в  течение  ____  дней  после  подписания

государственного контракта утвержденную и согласованную  в  установленном

порядке документацию, а также разрешительную документацию.

     4.1.3.  Осуществлять  контроль  и  надзор  за  ходом   и   качеством

выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения  и  за  соответствием

установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов  и

оборудования,  не  вмешиваясь   при   этом   в   оперативно-хозяйственную

деятельность Подрядчика.

     4.1.4. При  обнаружении  в  ходе  выполнения  работ  отступлений  от

условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных

работ, или иных недостатков  немедленно  заявить  об  этом  Подрядчику  в

письменной форме, назначив срок их устранения.

     4.1.5.  Оплачивать  выполненные  Подрядчиком  работы   на   условиях

настоящего контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх  лимитов

их  финансирования,  установленных  бюджетной  росписью  по   целевым   и

экономическим статьям на соответствующий финансовый год.

     4.1.6. После окончания выполнения работ Подрядчиком  организовать  и

осуществить приемку  их  результатов  с  оформлением  акта  сдачи-приемки

выполненных работ.

     4.2. Подрядчик обязан:

     4.2.1.  Принять  по  оформленному  в  установленном   порядке   акту

приема-передачи от Государственного заказчика  документацию,  необходимую

для выполнения работ по настоящему контракту.

     4.2.2.  Выполнить  предусмотренные  настоящим   контрактом   работы,

обеспечив их надлежащее качество в соответствии с документацией,  нормами

и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

     4.2.3. Обеспечивать выполнение  работ  с  соблюдением  установленных

действующим законодательством норм и правил.

     4.2.4. Немедленно письменно предупредить Государственного  заказчика

при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые  грозят

годности  или  прочности  результатов  выполняемых  работ  либо   создают

невозможность их завершения в срок.

     4.2.6.  Исполнять  полученные  в  ходе  выполнения  работ   указания

Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие  журналы,

а также в срок, установленный  предписанием  Государственного  заказчика,

устранять обнаруженные  им  недостатки  в  выполненной  работе  или  иные

отступления от условий настоящего контракта.

     4.2.7.  Обеспечивать   представителям   Государственного   заказчика

возможность контроля и  надзора  за  ходом  выполнения  работ,  качеством

используемых материалов и оборудования.

     4.2.8. Вести работы по настоящему контракту при наличии  действующей

лицензии и иных разрешений, выдаваемых  уполномоченными  государственными

органами.

     В случае прекращения действия лицензии Подрядчика  или  приостановки

ее действия, Подрядчик в течение  ____  дней  обязан  уведомить  об  этом

Государственного заказчика.

     4.2.9. Сдать результат выполненных  работ  в  установленном  законом

порядке по акту установленной формы.

     4.2.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные  законом,  иными

правовыми актами и настоящим контрактом.

     4.2.11. Государственный  заказчик  вправе  в  одностороннем  порядке

изменить объем всех предусмотренных контрактом услуг не более  чем  на  5

процентов такого объема в случае выявления потребности  в  дополнительных

услугах,  не  предусмотренных  контрактом,  но  связанных   с   услугами,

предусмотренными  контрактом,   или   при   прекращении   потребности   в

предусмотренной контрактом части услуг*.

     4.3.   Государственный   заказчик   вправе   требовать   надлежащего

выполнения настоящего контракта.

     4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты в случае  полного  исполнения

обязательств по настоящему контракту.

     *  Заполняется  в  случае,   если   соответствующее   условие   было

предусмотрено в конкурсной документации

                     5. Порядок сдачи и приемки работ

     5.1. При завершении всех работ  по  настоящему  контракту  Подрядчик

письменно извещает Государственного заказчика о выполнении работ.

     5.2. Государственный заказчик, получивший  сообщение  Подрядчика,  в

срок не более _____ дней  приступает  к  приемке  результата  выполненных

работ, осуществляет мероприятия, связанные с приемкой работ.

     5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Государственным заказчиком

оформляются  Актом,   подписанным   обеими   сторонами,   с   соблюдением

требований, установленных законодательством.

     5.5. При  обнаружении  Государственным  заказчиком  в  ходе  приемки

выполненных работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется

акт, в котором фиксируется  перечень  дефектов  (недоделок)  и  сроки  их

устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика  от  подписания

указанного  акта,  в  нем  делается  отметка  об  этом,   и   подписанный

Государственным заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей

стороной (экспертом) по выбору Государственного заказчика.

     Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами

и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом  сохранность

результата работ.

     Устранение   Подрядчиком   в    установленные    сроки    выявленных

Государственным заказчиком  недостатков  не  освобождает  его  от  уплаты

неустойки,   предусмотренной   настоящим   контрактом.    Государственный

заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права  ссылаться  на

недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

     5.6.  Государственный  заказчик   вправе   отказаться   от   приемки

выполненных работ в случае  обнаружения  недостатков,  которые  исключают

эксплуатацию результата работ и не могут быть устранены  Подрядчиком  или

Государственным заказчиком.

     5.7. Датой сдачи результата  работ  в  эксплуатацию  считается  дата

подписания акта приема-передачи выполненных работ.

     5.8. Риски случайной гибели или  случайного  повреждения  результата

работ,  а  также  бремя  его  содержания  переходят   от   Подрядчика   к

Государственному заказчику с момента  осуществления  надлежащей  передачи

объекта, а в  случае  обнаружения  недостатков  -  с  момента  устранения

Подрядчиком всех  выявленных  недостатков  согласно  акту,  составленному

сторонами или Государственным заказчиком.

                        6. Ответственность Сторон

     6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или  ненадлежащее

исполнение   своих   обязательств   в    соответствии    с    действующим

законодательством.

     6.2. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий  настоящего

контракта Государственный заказчик прекращает финансирование контракта  и

требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.

     6.3.   В   случае   использования    Подрядчиком    полученных    от

Государственного заказчика средств не по назначению Поставщик возвращает

Государственному заказчику полученную и нецелевым образом  использованную

сумму по контракту.

     6.4. В случае неисполнения по  вине  Государственного  заказчика  п.

4.1.1. и п. 4.1.2. в установленные настоящим контрактом  сроки  Подрядчик

вправе не приступать к работе, а начатую работу  приостановить  на  время

просрочки Государственного заказчика. При наличии указанных обстоятельств

Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

     6.5. В случае невыполнения в установленный срок  условий  контракта

Подрядчик  уплачивает  Государственному  заказчику  неустойку  в  размере

_____% от стоимости неоказанной  услуги  за  каждый  период.  Неустойка

взыскивается  до  фактического  исполнения  обязательств  с   учетом

неоказанной услуги в предыдущем  периоде.  При  невыполнении  обязательств

кроме неустойки  Подрядчик  также  возмещает  понесенные  Государственным

заказчиком убытки  (сроки  оказания  работ  указаны  в  приложении  N  2,

являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта).

     6.6.  В  случае  полного  или  частичного  невыполнения   настоящего

Государственного контракта одной из сторон последняя  обязана  возместить

другой стороне причиненные в результате этого убытки.

     6.7.  В  случае  просрочки  исполнения  Государственным   заказчиком

обязательств, предусмотренных настоящим  контрактом,  Исполнитель  вправе

потребовать уплаты неустойки (штрафа,  пеней).  Неустойка  (штраф,  пени)

исчисляется  за  каждый  день   прострочки#   исполнения   обязательства,

предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после   дня

истечения  установленного  контрактом  срока  исполнения   обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет  1/300  действующей  на

день  неуплаты  неустойки   (штрафа,   пеней)   ставки   рефинансирования

Центрального  банка  Российской   Федерации.   Государственный   заказчик

освобождается от уплаты неустойки  (штрафа,  пеней),  если  докажет,  что

просрочка  исполнения  указанного  обязательства   произошла   вследствие

непреодолимой силы или по вине другой стороны.

     6.8. В случае  нарушения  установленных  Государственным  заказчиком

сроков устранения обнаруженных им недостатков  (дефектов)  в  выполненной

работе  Подрядчик  уплачивает   Государственному   заказчику   в   бюджет

Калининградской области пени за каждый день  просрочки  в  размере  одной

трехсотой  действующей  на  день  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации.

     6.9.  Государственный  заказчик  вправе  в   одностороннем   порядке

расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных  убытков,  если

отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки

в ее результате  в  установленные  Заказчиком  сроки  не  были  устранены

Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

     6.10.  Государственный  заказчик  вправе  в  установленном   порядке

расторгнуть контракт в одностороннем  порядке,  если  задержка  в  сроках

выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных календарным  планом  работ,

составляет более ___________ дней, и потребовать  возмещения  причиненных

убытков.

     6.11. Подрядчик несет ответственность  в  соответствии  с  условиями

настоящего контракта за действия субподрядчиков,  которых  он  привлек  к

исполнению своих обязанностей по контракту.

     6.12.  Уплата  неустойки  (пени)  не   освобождает   Подрядчика   от

выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.

                 7. Обеспечение исполнения обязательств*

     7.1.  Исполнение  обязательств  Подрядчика  обеспечено_______________

____________________(банковской гарантией, страхованием ответственности по

контракту, передачей заказчику в залог денежных средств).

               8. Срок действия контракта и его прекращение

     8.1. Настоящий контракт  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

уполномоченными  представителями  сторон  (с   приложением   печатей)   и

действует до исполнения  сторонами  своих  обязательств  в  установленные

контрактом сроки.

     8.2.  Настоящий  контракт   может   быть   расторгнут   досрочно   в

одностороннем порядке в случаях и на  условиях,  предусмотренных  законом

или настоящим контрактом.

                            9. Прочие условия

     9.1.  Подрядчик  передает  права  на   исполнительную   документацию

Государственному  заказчику   с   момента   подписания   сторонами   Акта

государственной  приемочной  комиссии.  Выполненные  в   соответствии   с

настоящим контрактом проектные  решения,  содержащиеся  в  исполнительной

документации, являются интеллектуальной  собственностью  Государственного

заказчика.  При  этом  Подрядчик  не  вправе  передавать  выполненную  по

настоящему  контракту  техническую   документацию   третьим   лицам   без

письменного согласия Государственного заказчика.

     9.2.  Споры,  возникающие  при  исполнении   настоящего   контракта,

урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор

может быть передан  на  рассмотрение  Арбитражного  суда  Калининградской

области.

     9.3.  Любые  изменения   и   дополнения   к   настоящему   контракту

действительны, если они совершены в письменной форме и  подписаны  обеими

сторонами,  при  этом  внесение  изменений  в   установленную   настоящим

контрактом цену не допускается.

     9.4. Стороны обязаны в  течение  10  дней  сообщать  друг  другу  об

изменении своего места нахождения, почтового адреса,  номеров  телефонов,

факсов и банковских реквизитов, в противном случае негативные последствия

возлагаются на участника договора, не известившего об этих изменениях.

     9.5. Настоящий контракт  может  быть  изменен,  дополнен  только  по

соглашению сторон. Любые изменения, дополнения  к  контракту  оформляются

письменно   в   виде   дополнительных    соглашений    и    подписываются

уполномоченными представителями сторон.

     9.6. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам  сведения,

ставшие ей известными в ходе исполнения настоящего контракта и полученные

во исполнение настоящего контракта.

     9.7. Настоящий контракт  составлен  в  двух  подлинных  экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

     9.8. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой

частью.

     9.9. По всем  вопросам,  не  урегулированным  настоящим  контрактом,

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

     Приложения:

     Приложение 1     Техническое задание

     Приложение 2     Календарный график выполнения работ

     Приложение 3     Документация

     Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон:

Государственный заказчик

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

"____"____________200__ год

М.П.

Поставщик

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

"____"____________200__ год

М.П.

     *  Заполняется  в  случае,  если  в  конкурсной  документации   было

установлено требование обеспечения исполнения обязательств#