Приложение 2. Примерный муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд города Калининграда

Приложение 2

к постановлению

Главы г. Калининграда - мэра города

от 15 августа 2006 г. N 1896

                     Примерный муниципальный контракт

      на выполнение работ для муниципальных нужд города Калининграда

________________________________________________________________________,

именуемое    в    дальнейшем    Муниципальным    заказчиком,    в    лице

_________________________, действующего на основании Устава  (Положения),

с одной стороны, и _____________________________________________________,

                     (полное наименование организации, индивидуальный

                             предприниматель, физическое лицо)

именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

с другой стороны, в соответствии с протоколом оценки и сопоставления  ___

заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения  муниципального

контракта  на  выполнение  работ  от  ________  года  N  _____  заключили

настоящий муниципальный контракт, именуемый в  дальнейшем  контрактом,  о

нижеследующем:

                           1. Предмет контракта

     1.1. По настоящему контракту  Подрядчик  обязуется  в  установленный

срок  по  заданию   Муниципального   заказчика   выполнить   и   передать

______________________________________________________ (далее  -  работы)

согласно      техническому      заданию      (приложение      1)      для

__________________________________________,  а   Муниципальный   заказчик

принять и оплатить выполненные работы.

     1.2.    Подрядчик    выполняет    работы    в     соответствии     с

_________________________________, утвержденной в установленном  порядке,

технической  документацией,  определяющей  объем,  содержание   работ   и

предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта.

                         2. Срок выполнения работ

     2.1. Сроки выполнения работ  по  настоящему  контракту  определяются

сторонами  календарным  графиком   работ   (приложение   2),   являющимся

неотъемлемой частью настоящего контракта.

     2.2.   Начало   выполнения    работ    по    настоящему    контракту

_________________________.

     2.3.  Конечный  срок  выполнения  работ  по   настоящему   контракту

_________________________.

                  3. Стоимость работ и порядок расчетов

     3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ  определяется

документацией  (приложение  3),  которая  является  неотъемлемой   частью

настоящего контракта, и составляет __________________ (_________________)

рублей, в том числе НДС _______ руб.

     Заключение дополнительных  соглашений  по  пересмотру  первоначально

установленной общей стоимости настоящего контракта не допускается.

     3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным

заказчиком по мере поступления бюджетных средств.

     Оплата выполненных работ осуществляется в пределах  годового  лимита

финансирования работ, установленных городским бюджетом на соответствующий

год.

     3.3. Основанием для оплаты выполненных  Подрядчиком  работ  являются

акты о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных  работ

и затрат по установленной форме.

     3.4.   Работы,   выполненные   Подрядчиком   с    отклонениями    от

___________________________________________________, технического задания

на проведение работ и требований исходных данных или  нормативно-правовых

актов, оформляются актом и не подлежат оплате Муниципальным заказчиком до

устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

                      4. Права и обязанности сторон      

     4.1. Муниципальный заказчик (или по его распоряжению  уполномоченное

лицо) обязан:

     4.1.1. В течение ____________ дней после  подписания  муниципального

контракта  предоставить  Подрядчику  объект  для   выполнения   работ   с

оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.

     4.1.2. Передать Подрядчику в течение _________ дней после подписания

муниципального контракта утвержденную  и  согласованную  в  установленном

порядке документацию, а также разрешительную документацию.

     4.1.3.  Осуществлять  контроль  и  надзор  за  ходом   и   качеством

выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения  и  за  соответствием

установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов  и

оборудования,  не  вмешиваясь   при   этом   в   оперативно-хозяйственную

деятельность Подрядчика.

     4.1.4. При  обнаружении  в  ходе  выполнения  работ  отступлений  от

условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных

работ, или иных недостатков  немедленно  заявить  об  этом  Подрядчику  в

письменной форме, назначив срок их устранения.

     4.1.5.  Оплачивать  выполненные  Подрядчиком  работы   на   условиях

настоящего контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх  лимитов

их  финансирования,  установленных  бюджетной  росписью  по   целевым   и

экономическим статьям на соответствующий финансовый год.

     4.1.6. После окончания выполнения работ Подрядчиком  организовать  и

осуществить приемку  их  результатов  с  оформлением  акта  сдачи-приемки

выполненных работ.

     4.2. Подрядчик обязан:

     4.2.1.  Принять  по  оформленному  в  установленном   порядке   акту

приема-передачи от Муниципального заказчика документацию, необходимую для

выполнения работ по настоящему контракту.

     4.2.2.  Выполнить  предусмотренные  настоящим   контрактом   работы,

обеспечив их надлежащее качество в соответствии с документацией,  нормами

и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

     4.2.3. Обеспечивать выполнение  работ  с  соблюдением  установленных

действующим законодательством норм и правил.

     4.2.4. Немедленно письменно  предупредить  Муниципального  заказчика

при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые  грозят

годности  или  прочности  результатов  выполняемых  работ  либо   создают

невозможность их завершения в срок.

     4.2.5.  Исполнять  полученные  в  ходе  выполнения  работ   указания

Муниципального заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы,  а

также  в  срок,  установленный  предписанием  Муниципального   заказчика,

устранять обнаруженные  им  недостатки  в  выполненной  работе  или  иные

отступления от условий настоящего контракта.

     4.2.6.   Обеспечивать   представителям   Муниципального    заказчика

возможность контроля и  надзора  за  ходом  выполнения  работ,  качеством

используемых материалов и оборудования.

     4.2.7. Вести работы по настоящему контракту при наличии  действующей

лицензии и иных разрешений, выдаваемых  уполномоченными  государственными

органами.

     В случае прекращения действия лицензии Подрядчика  или  приостановки

ее действия, Подрядчик в течение _________ дней обязан уведомить об  этом

Муниципального заказчика.

     4.2.8. Сдать результат выполненных  работ  в  установленном  законом

порядке по акту установленной формы.

     4.2.9. Выполнить иные обязанности,  предусмотренные  законом,  иными

правовыми актами и настоящим контрактом.

     4.2.10.  Муниципальный  заказчик  вправе  в  одностороннем   порядке

изменить объем всех предусмотренных контрактом услуг не более  чем  на  5

процентов такого объема в случае выявления потребности  в  дополнительных

услугах,  не  предусмотренных  контрактом,  но  связанных   с   услугами,

предусмотренными  контрактом,   или   при   прекращении   потребности   в

предусмотренной контрактом части услуг*.

     4.3. Муниципальный заказчик вправе требовать надлежащего  выполнения

настоящего контракта.

     4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты в случае  полного  исполнения

обязательств по настоящему контракту.

     *  Заполняется  в  случае,   если   соответствующее   условие   было

предусмотрено в конкурсной документации

                     5. Порядок сдачи и приемки работ

     5.1. При завершении всех работ  по  настоящему  контракту  Подрядчик

письменно извещает Муниципального заказчика о выполнении работ.

     5.2. Муниципальный заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок

не более _______ дней приступает к приемке результата выполненных  работ,

осуществляет мероприятия, связанные с приемкой работ.

     5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их  Муниципальным  заказчиком

оформляются  Актом,   подписанным   обеими   сторонами,   с   соблюдением

требований, установленных законодательством.

     5.4.  При  обнаружении  Муниципальным  заказчиком  в  ходе   приемки

выполненных работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется

акт, в котором фиксируется  перечень  дефектов  (недоделок)  и  сроки  их

устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика  от  подписания

указанного  акта,  в  нем  делается  отметка  об  этом,   и   подписанный

Муниципальным заказчиком акт (перечень дефектов)  подтверждается  третьей

стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика.

     Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами

и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом  сохранность

результата работ.

     Устранение   Подрядчиком   в    установленные    сроки    выявленных

Муниципальным  заказчиком  недостатков  не  освобождает  его  от   уплаты

неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. Муниципальный  заказчик,

принявший работу без проверки, не недостатки работы, которые могли  быть

установлены при приемке.

ГАРАНТ:

Текст предыдущего абзаца приводится в соответствии с источником

     5.5. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки выполненных

работ в случае обнаружения недостатков,  которые  исключают  эксплуатацию

результата работ и не могут быть устранены Подрядчиком или  Муниципальным

заказчиком.

     5.6. Датой сдачи результата  работ  в  эксплуатацию  считается  дата

подписания акта приема-передачи выполненных работ.

     5.7. Риски случайной гибели или  случайного  повреждения  результата

работ,  а  также  бремя  его  содержания  переходят   от   Подрядчика   к

Муниципальному заказчику  с  момента  осуществления  надлежащей  передачи

объекта, а в  случае  обнаружения  недостатков  -  с  момента  устранения

Подрядчиком всех  выявленных  недостатков  согласно  акту,  составленному

сторонами или Муниципальным заказчиком.

                        6. Ответственность Сторон      

     6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или  ненадлежащее

исполнение   своих   обязательств   в    соответствии    с    действующим

законодательством.

     6.2. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий  настоящего

контракта Муниципальный заказчик прекращает  финансирование  контракта  и

требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.

     6.3. В случае использования Подрядчиком полученных от Муниципального

заказчика средств не по назначению, Подрядчик  возвращает  Муниципальному

заказчику  полученную  и  нецелевым  образом  использованную   сумму   по

контракту.

     6.4. В случае  неисполнения  по  вине  Муниципального  заказчика  п.

4.1.1. и п. 4.1.2. в установленные настоящим контрактом  сроки  Подрядчик

вправе не приступать к работе, а начатую работу  приостановить  на  время

просрочки Муниципального заказчика. При наличии  указанных  обстоятельств

Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

     6.5. В случае невыполнения в установленный срок  условий  контракта,

Подрядчик  уплачивает  Муниципальному  заказчику  неустойку   в   размере

__________% от стоимости не оказанной услуги за каждый период.  Неустойка

взыскивается  до  фактического  исполнения  обязательств  с   учетом   не

оказанной услуги в предыдущем  периоде.  При  невыполнении  обязательств,

кроме  неустойки  Подрядчик  также  возмещает  понесенные   Муниципальным

заказчиком убытки  (сроки  оказания  работ  указаны  в  приложении  N  2,

являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта).

     6.6.  В  случае  полного  или  частичного  невыполнения   настоящего

Муниципального контракта одной из  сторон  последняя  обязана  возместить

другой стороне причиненные в результате этого убытки.

     6.7.  В  случае  просрочки   исполнения   Муниципальным   заказчиком

обязательств,  предусмотренных  настоящим  контрактом,  Подрядчик  вправе

потребовать уплаты неустойки (штрафа,  пеней).  Неустойка  (штраф,  пени)

исчисляется  за  каждый  день   прострочки#   исполнения   обязательства,

предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после   дня

истечения  установленного  контрактом  срока  исполнения   обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет  1/300  действующей  на

день  неуплаты  неустойки   (штрафа,   пеней)   ставки   рефинансирования

Центрального   банка   Российской   Федерации.   Муниципальный   заказчик

освобождается от уплаты неустойки  (штрафа,  пеней),  если  докажет,  что

просрочка  исполнения  указанного  обязательства   произошла   вследствие

непреодолимой силы или по вине другой стороны.

     6.8.  В  случае  нарушения  установленных  Муниципальным  заказчиком

сроков устранения обнаруженных им недостатков  (дефектов)  в  выполненной

работе Подрядчик уплачивает  Муниципальному  заказчику  в  бюджет  города

Калининграда пени за каждый день  просрочки  в  размере  одной  трехсотой

действующей на день уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального

банка Российской Федерации.

     6.9.  Муниципальный  заказчик   вправе   в   одностороннем   порядке

расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных  убытков,  если

отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки

в ее результате  в  установленные  Заказчиком  сроки  не  были  устранены

Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

     6.10.  Муниципальный  заказчик  вправе   в   установленном   порядке

расторгнуть  контракт  выполнения  работ   Подрядчиком,   предусмотренных

календарным  планом  работ,  составляет  более   ____________   дней,   и

потребовать возмещения причиненных убытков.

     6.11. Подрядчик несет ответственность  в  соответствии  с  условиями

настоящего контракта за действия субподрядчиков,  которых  он  привлек  к

исполнению своих обязанностей по контракту.

     6.12.  Уплата  неустойки  (пени)  не   освобождает   Подрядчика   от

выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.

                 7. Обеспечение исполнения обязательств*

     7.1.     Исполнение     обязательств      Подрядчика      обеспечено

_________________________________________________________________________

(банковской  гарантией,  страхованием   ответственности   по   контракту,

передачей заказчику в залог денежных средств).

     *  Заполняется  в  случае,  если  в  конкурсной  документации   было

установлено требование обеспечения исполнения обязательств.

               8. Срок действия контракта и его прекращение

     8.1. Настоящий контракт  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

уполномоченными  представителями  сторон  (с   приложением   печатей)   и

действует до исполнения  сторонами  своих  обязательств  в  установленные

контрактом сроки.

     8.2.  Настоящий  контракт   может   быть   расторгнут   досрочно   в

одностороннем порядке в случаях и на  условиях,  предусмотренных  законом

или настоящим контрактом.

                            9. Прочие условия                

     9.1.  Подрядчик  передает  права  на   исполнительную   документацию

Муниципальному   заказчику   с   момента   подписания   сторонами    Акта

государственной  приемочной  комиссии.  Выполненные  в   соответствии   с

настоящим контрактом проектные  решения,  содержащиеся  в  исполнительной

документации,  являются  интеллектуальной  собственностью  Муниципального

заказчика.  При  этом  Подрядчик  не  вправе  передавать  выполненную  по

настоящему  контракту  техническую   документацию   третьим   лицам   без

письменного согласия Муниципального заказчика.

     9.2.  Споры,  возникающие  при  исполнении   настоящего   контракта,

урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор

может быть передан  на  рассмотрение  Арбитражного  суда  Калининградской

области.

     9.3.  Любые  изменения   и   дополнения   к   настоящему   контракту

действительны, если они совершены в письменной форме и  подписаны  обеими

сторонами,  при  этом  внесение  изменений  в   установленную   настоящим

контрактом цену не допускается.

     9.4. Стороны обязаны в  течение  10  дней  сообщать  друг  другу  об

изменении своего места нахождения, почтового адреса,  номеров  телефонов,

факсов и банковских реквизитов, в противном случае негативные последствия

возлагаются на участника договора, не известившего об этих изменениях.

     9.5. Настоящий контракт  может  быть  изменен,  дополнен  только  по

соглашению сторон. Любые изменения, дополнения  к  контракту  оформляются

письменно   в   виде   дополнительных    соглашений    и    подписываются

уполномоченными представителями сторон.

     9.6. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам  сведения,

ставшие ей известными в ходе исполнения настоящего контракта и полученные

во исполнение настоящего контракта.

     9.7. Настоящий контракт  составлен  в  двух  подлинных  экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

     9.8. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой

частью.

     9.9. По всем  вопросам,  не  урегулированным  настоящим  контрактом,

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

     Приложения:

     Приложение 1 Техническое задание

     Приложение 2 Календарный график выполнения работ

     Приложение 3 Документация

         Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон:

Муниципальный заказчик

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

"____"___________ 200__ год

М.П.

Поставщик

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

"____"___________ 200__  год

м.п.