Приложение 1. Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ростовской области от 2 февраля 2010 г. N 28 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к постановлению
Администрации области
от 12 марта 2004 г. N 114

Государственный контракт N _____/____-ГК
на выполнение строительно-монтажных работ

С изменениями и дополнениями от:

19 августа 2004 г., 2 февраля 2010 г.

г. Ростов-на-Дону                                         "___"_______ 20 __ года

Областной орган исполнительной власти ____________________________, именуемый в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице _______________________________, действующего на основании Положения, утвержденного _________________, с одной стороны, ______________________, именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, и _______________________________ определенное по результатам аукциона, проведенного областным органам исполнительной власти (протокол от ____________ N _____Г/ПОАук), именуемый (ое) в дальнейшем - Подрядчик, в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем - Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик на свой риск обязуется выполнить с использованием своих материалов, Заказчик - принять, а Государственный заказчик - оплатить работы по строительству объекта: ________________________________ (далее - Объект) согласно утвержденной проектно-сметной документации на условиях настоящего контракта.

1.2. Подрядчик ознакомлен с проектной документацией на строительство Объекта и не имеет замечаний, увеличивающих цену контракта и сроки выполнения работ по контракту.

1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ по строительству Объекта определяются графиком производства работ, составляющим неотъемлемую часть контракта (приложение).

1.4. Местом исполнения обязательств по контракту является место нахождения Объекта строительства.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта, определенная по итогам аукциона, составляет ________________ тыс. рублей, включая НДС 18 процентов, является окончательной и изменению не подлежит, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5.5.1 пункта 5.5 статьи 5 настоящего контракта.

2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению в 20 ____ году, составляет _________ тыс. рублей, включая НДС 18 процентов. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации ______________.

2.3. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, указанных в пункте 1.1 статьи 1, учитывает затраты на:

энергоресурсы в период строительства, пуско-наладочные и режимные работы (точки подключения Подрядчик определяет самостоятельно);

соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

выполнение геодезических работ;

пуско-наладочные работы и подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

ревизию оборудования;

строительство титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период строительства Объекта), оплата которых осуществляется как за фактически построенные временные здания и сооружения на основании проектно-сметной документации;

непредвиденные работы в пределах средств, предусмотренных на эти цели проектно-сметной документацией, оплата которых осуществляется после представления акта и сметы, подписанных Заказчиком, Подрядчиком и проектной организацией - разработчиком проекта и утверждения акта Государственным заказчиком.

3. Порядок расчетов

3.1. В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 14.06.2007 N 246 "О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из областного бюджета" Государственный заказчик предоставляет Подрядчику аванс в размере до 20 процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению в текущем финансовом году. Авансирование производится в течение двух рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счет Государственного заказчика.

3.2. Погашение аванса осуществляется ежемесячно равными долями от полученной суммы при оплате выполненных работ согласно срокам исполнения работ в соответствии с графиком производства работ.

3.3. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Государственным заказчиком ежемесячно на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком, за минусом аванса, подлежащего погашению нарастающим итогом, в течение двух рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счет Государственного заказчика.

Расчеты за выполненные работы осуществляются в соответствии с графиком производства работ на основании утвержденной сметы с учетом индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат, примененных при расчете начальной (максимальной) цены контракта на строительство Объекта и понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

3.4. Документы на оплату выполненных работ (счет, акты форм NN КС-2, КС-3) представляются Государственному заказчику до 15-го числа текущего месяца. Документы, предъявленные после 15-го числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Общая продолжительность строительства Объекта составляет _______ месяцев (в соответствии с результатами аукциона). Подрядчик обязан приступить к работам с момента передачи ему по акту технической документации и строительной площадки.

4.2. Сроки выполнения Подрядчиком отдельных этапов работ в пределах общего срока строительства Объекта (пункт 4.1) установлены графиком производства работ (приложение).

4.3. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы (в размере 10 процентов от цены контракта) осуществляется Государственным заказчиком не позднее 30 дней после получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

4.4. Срок действия контракта:

начало - с момента подписания его Сторонами;

окончание - выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации. Обеспечить на объекте работу в 2 смены с обязательным соблюдением технологии выполнения строительно-монтажных и иных работ.

5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства в соответствии с действующими нормативными документами.

5.1.3. Применять в процессе строительства Объекта необходимые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции, предусмотренные утвержденной проектно-сметной документацией, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

5.1.4. В соответствии с проектом организации строительства построить титульные временные здания и сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.5. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим.

5.1.6. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

5.1.7. Вести с момента начала работ и до завершения строительства Объекта журнал производства работ.

5.1.8. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков. На момент заключения настоящего контракта представить Государственному заказчику вступивший в силу договор страхования в размере цены контракта, определенной в пункте 2.1 статьи 2 настоящего контракта на срок строительства объекта, определенный в пункте 4.1 статьи 4.

Условиями договора страхования предусмотреть риск случайной гибели или повреждения Объекта, материалов и оборудования, используемых при его строительстве.

Страхование Объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел.

5.1.9. В десятидневный срок после подписания акта о приемке законченного строительством Объекта вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.1.10. За 15 дней до начала работ, включая подготовительный период, обеспечить наличие согласованного и утвержденного в установленном порядке проекта организации строительства.

5.1.11. При полной готовности Объекта в пятидневный срок письменно известить об этом Государственного заказчика и Заказчика.

5.1.12. Представить Государственному заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в форме: вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, составляющем 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, сроком действия на один месяц, превышающий срок строительства Объекта (пункт 4.1 статьи 4).

В случае, если обеспечением исполнения обязательств по контракту является договор поручительства, вместе с договором поручительства представляются копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документы в отношении поручителя, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", подтверждающие его полномочия.

5.1.13. Информировать Государственного заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.14. Производить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, указанного в пункте 10.1 статьи 10 настоящего контракта. В случае не устранения указанных замечаний Государственный заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения замечаний и предписаний.

5.1.15. В случае обнаружения в ходе строительства не учтенных в технической документации работ, увеличивающих цену контракта, немедленно информировать Заказчика и Государственного заказчика. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после получения заключения проектной организации о целесообразности выполнения, определения стоимости и источника их финансирования.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять функции Заказчика в соответствии с государственным заданием, утвержденным в установленном порядке.

Для обеспечения строительства Объекта Заказчик:

оформляет документы по отводу земельного участка;

получает разрешения на строительство Объекта и оформляет разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения;

оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, плодово-ягодных насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству объектов;

контролирует проведение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства, по разбивке осей и трасс зданий и сооружений;

принимает на баланс и ведет учет незавершенного строительства;

представляет предложения Государственному заказчику о необходимости осуществления авторского надзора проектной организацией за ходом строительства Объекта, а также иных работ (услуг), предусмотренных статьей "Прочие затраты";

осуществляет строительный контроль за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проекту, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам;

контролирует выполнение графика производства работ. При нарушении сроков строительства Объекта предъявляет претензии Подрядчику, оформляет документы в Арбитражный суд Ростовской области о взыскании штрафных санкций и участвует в рассмотрении дел по доверенности, выданной Государственным заказчиком;

принимает от подрядчиков выполненные работы и осуществляет проверку на соответствие их по объему (комплектности) утвержденной проектно-сметной документации и качеству требованиям государственных стандартов (по материалам - сертификатам качества);

в необходимых случаях представляет Государственному заказчику на утверждение изменения в проектно-сметную документацию и предложения по корректировке проектно-сметной документации;

при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям технических регламентов, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявляет виновной Стороне предусмотренные контрактом санкции;

организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта;

после приемки Объекта в эксплуатацию передает эксплуатирующей организации Объект и необходимую документацию, включая гарантийные обязательства;

представляет Государственному заказчику ежемесячные отчеты о ходе строительства Объекта и мерах, принятых к подрядчикам, допустившим существенное отставание от графика производства работ.

5.2.2. Передать по акту приема-передачи Подрядчику в недельный срок после заключения настоящего контракта разрешение на строительство Объекта, утвержденную проектно-сметную документацию, в том числе рабочие чертежи, сметы.

5.2.3. Осуществлять приемку выполненных работ и представлять Государственному заказчику до 15-го числа отчетного месяца акты о приемке выполненных работ по форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 и другие документы, установленные Госкомстатом России.

5.2.4. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность по строительству Объекта.

5.2.5. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении строительства Объекта организовать работу комиссии по приемке его в эксплуатацию.

5.3. Государственный заказчик обязан:

5.3.1. Оплатить Подрядчику работы по строительству Объекта в размере и сроки, установленные контрактом.

5.3.2. В течение 7 рабочих дней передать извещения Заказчику о произведенных оплатах выполненных работ и других затрат по строительству Объекта.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного утвержденной проектно-сметной документацией на строительство Объекта, по согласованию с Государственным заказчиком. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Государственным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

5.5. Государственный заказчик имеет право:

5.5.1. По согласованию с Подрядчиком снизить стоимость работ по настоящему контракту без изменения объемов работ и иных условий, предусмотренных контрактом. Изменение стоимости контракта оформляется протоколом согласования договорной цены и дополнительным соглашением к настоящему контракту.

5.5.2. Принимать участие в работе комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.

5.6. Заказчик имеет право:

5.6.1. Принимать участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.6.2. Осуществлять контроль за исполнением подрядчиком предписаний государственных надзорных органов, авторского надзора в части методов ведения строительства, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. Подрядчик несет ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства Объекта, и в соответствии с действующим законодательством должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Заказчик несет ответственность за своевременную передачу строительной площадки и разрешительных документов, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, организацию авторского надзора и строительного контроля в ходе строительства Объекта, приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ, несвоевременную организацию приемки законченного строительством Объекта или пускового комплекса.

Государственный заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.3. Заказчик при нарушении условий контракта уплачивает в областной бюджет:

за нарушение сроков передачи Подрядчику строительной площадки, разрешения на строительство, утвержденной проектно-сметной документации (в том числе рабочие чертежи, сметы), предусмотренных подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 статьи 5 настоящего контракта, - пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки;

за приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ - штраф в размере 10 процентов стоимости некачественно выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки;

за задержку сроков приемки законченного строительством Объекта или пускового комплекса свыше 5 рабочих дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении его к сдаче - пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1 статьи 2 за каждый день просрочки.

6.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Государственный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации не перечисленной в сроки, указанные в пунктах 3.1 и 3.3 статьи 3 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.

Государственный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

6.5. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает в областной бюджет:

за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика производства работ) - пеню в размере 1 процента от стоимости работ, подлежащих выполнению согласно графику производства работ, за каждый день просрочки;

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ или с нарушением технологии производства работ, - штраф в размере 10 процентов от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки, при этом исправление указанных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

за нарушение сроков ввода Объекта в эксплуатацию - пеню в размере 0,1 процента от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи Объекта по вине Подрядчика более чем на 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 1 процента от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 0,1 процента от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки;

при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных, строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;

при обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов, если эти дефекты возникли по его вине, Подрядчик устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки.

6.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по контракту не покрытые неустойкой убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей Стороне.

6.7. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

6.8. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим контрактом.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другими Сторонами за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон, в том числе военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другие Стороны о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон по соглашению между ними.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок изменения и дополнения контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях:

задержки Подрядчиком начала строительства Объекта более чем на 30 дней с момента передачи ему строительной площадки и технической документации;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных графиком производства работ (приложение);

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и применяемых материалов, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства;

представления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

9.4. При расторжении контракта по соглашению Сторон не завершенный строительством Объект передается на баланс Заказчику, необходимость консервации объекта определяется Государственным заказчиком.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другим Сторонам. В течение 30 дней Стороны рассматривают уведомление и принимают решение о расторжении либо об отказе в расторжении контракта.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке законченного строительством Объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Государственного заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Государственный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Государственный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права Сторон обратиться в Арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство Объекта или отдельной его части никакой третьей Стороне без письменного разрешения Государственного заказчика.

10.7. Ущерб, нанесенный в результате строительства Объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика - Заказчиком, а по вине Государственного заказчика - Государственным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Государственный заказчик.

10.8. По письменному требованию Государственного заказчика обеспечение выполнения договорных обязательств подлежит уплате в случаях:

невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;

нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков, установленных Заказчиком, устранения недостатков, выявленных Заказчиком;

выполнения работ и/или оказания услуг с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам товара (работ, услуг).

10.9. Оплата обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту не освобождает Подрядчика от обязанности безвозмездно устранить выявленные недостатки.

10.10. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и органу федерального казначейства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Государственный заказчик             Заказчик                   Подрядчик

Начальник общего отдела Администрации области

М.В. Фишкин