Приложение 2. Государственный контракт на выполнение проектной продукции

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ростовской области от 2 февраля 2010 г. N 28 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к постановлению
Администрации области
от 12 марта 2004 г. N 114

Государственный контракт N ___/___ -ГКп
на выполнение проектной продукции

С изменениями и дополнениями от:

19 августа 2004 г., 2 февраля 2010 г.

г. Ростов-на-Дону                                            _________ 20 __ года

Областной орган исполнительной власти __________________________, именуемый в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице _____________, действующего на основании Положения, утвержденного ______ с одной стороны, _________________________, именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, и ______________________, определенное по результатам аукциона, проведенного областным органом исполнительной власти (протокол от ______________N _____ Г/ПОАук), именуемый в дальнейшем - Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем - Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, Заказчик - принять, а Государственный заказчик - оплатить проектную продукцию по объекту "___________________________________________________________________".

1.2. Основные требования к разрабатываемой проектной продукции изложены в задании на проектирование.

1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом (приложение), составляющим неотъемлемую часть контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта, определенная по итогам аукциона, составляет ________________ тыс. рублей (с учетом НДС). Стоимость работ, подлежащих выполнению в 20 ___ году, - _____________ тыс. рублей (с учетом НДС).

Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации ______________.

2.2. Цена контракта, определенная пунктом 2.1, является окончательной и изменению не подлежит.

2.3. В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 14.06.2007 N 246 "О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из областного бюджета" Государственный заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 20 процентов стоимости работ, предусмотренных на текущий год, в течение 2 рабочих дней с момента поступления денежных средств на эти цели на счет Государственного заказчика.

2.4. Погашение аванса осуществляется ежемесячно при оплате выполненных работ равными долями от полученной суммы с учетом сроков выполнения работ по календарному плану.

2.5. Оплату готовой проектной продукции Государственный заказчик производит в соответствии с календарным планом, на основании оформленного акта о приемке выполненных работ в течение 2 рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счет Государственного заказчика. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

2.6. Окончательный расчет с Подрядчиком (в размере 10 процентов стоимости работ по настоящему контракту) осуществляется Государственным заказчиком в течение 20 дней после получения положительного заключения организации, осуществляющей государственную экспертизу, и последующей приемки проектной продукции.

2.7. Оплата Государственным заказчиком затрат Подрядчика по экспертизе проектной продукции осуществляется в соответствии с календарным планом и на основании представленной Подрядчиком копии договора с организацией, осуществляющей государственную экспертизу.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

3.1.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с Государственным заказчиком. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Государственным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными и техническими условиями.

3.2.2. Составлять сметную документацию на основании новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в базовом уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

3.2.3. Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также с организацией, эксплуатирующей объект (при необходимости). Затраты на согласование проектной продукции учтены в стоимости работ, указанной в пункте 2.1 статьи 2 настоящего контракта.

3.2.4. Получить положительное заключение организации, осуществляющей государственную экспертизу. При передаче проектной продукции на экспертизу один экземпляр направить Заказчику для рассмотрения.

3.2.5. Представлять Государственному заказчику документы на оплату выполненных работ до 15-го числа текущего месяца. Документы, представленные после 15 числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

3.2.6. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия Государственного заказчика.

3.2.7. Представить Государственному заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в форме: вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, составляющем 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, сроком действия на один месяц, превышающий календарный план производства работ.

В случае, если обеспечением исполнения обязательств по контракту является договор поручительства, вместе с договором поручительства представляются копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документы в отношении поручителя, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", подтверждающих его полномочия.

3.2.8. Безвозмездно внести соответствующие изменения в техническую документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские работы, оплатить и получить положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной документации в случае обнаружения в ходе строительства объекта недостатков (ошибок) в проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке.

3.3. Государственный заказчик имеет право:

3.3.1. Проверить соответствие проектной продукции требованиям технического задания и не оплачивать проектную продукцию, не получившую положительного сводного заключения организации, осуществляющей государственную экспертизу.

3.3.2. Расторгнуть настоящий государственный контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4. Государственный заказчик обязан:

3.4.1. Уплатить Подрядчику стоимость работ, указанную в пункте 2.1 статьи 2, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 настоящего контракта.

3.4.3. Использовать проектную продукцию на цели, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4.4. В течение 7 рабочих дней передать Заказчику извещение о проведенных оплатах выполненных работ и других затрат по финансированию объекта.

3.5. Заказчик имеет право требовать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

3.6. Заказчик обязан:

3.6.1. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками проектирования в соответствии с государственным заданием, утвержденным в установленном порядке. Для обеспечения проектных работ Заказчик:

получает в установленном порядке разрешение на проектные и изыскательские работы;

получает в установленном порядке технические условия на подключение объекта к действующим сетям;

получает в администрации муниципального образования подтверждение действия всех выданных технических условий на электроснабжение, водоснабжение, канализационные сбросы, отопление, радиофикацию, телефонизацию и т.д.

оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, плодово-ягодных насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству объектов;

проводит переговоры с собственниками домов, строений и сельскохозяйственных угодий, подлежащих сносу;

готовит предложения по переселению граждан из строений, подлежащих сносу.

3.6.2. Принимать от Подрядчика выполненную работу по установленной форме в соответствии с календарным планом работ и своевременно предъявлять ее Государственному заказчику для оплаты.

3.6.3. Проводить выбор строительной площадки и оформлять документы на отвод земельного участка, в том числе с привлечением специализированных организаций, и оплачивать их услуги за счет средств, предусмотренных по статье "Прочие расходы".

3.6.4. Анализировать объем технических условий и давать рекомендации Государственному заказчику о целесообразности их применения.

3.6.5. В течение 7 дней с момента подписания настоящего контракта передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения проектно-изыскательских работ, в том числе технические условия и градостроительный план.

3.6.6. Контролировать ход проведения экспертизы разработанной проектной продукции.

3.6.7. Участвовать в разработке и утверждении технической части конкурсной (аукционной) документации.

3.6.8. Проверять состав и комплектность, принимать и подтверждать актом о приемке выполненных работ готовность проектной продукции.

3.6.9. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и вести отчетность.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. После завершения работ Подрядчик передает Заказчику проектную продукцию в пяти подлинных экземплярах и 1 экземпляр сметной документации на магнитном носителе, положительное сводное заключение государственной экспертизы по накладной и акту о приемке выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 5 дней с момента получения материалов, указанных в пункте 4.1 настоящей статьи, оформляет акт о приемке выполненных работ.

4.3. В случае неподписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ без мотивированного отказа от приемки работы в течение указанного срока работа считается принятой и должна быть оплачена Государственным заказчиком.

4.4. Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик приостанавливает их и в течение 3 дней уведомляет об этом Государственного заказчика в письменной форме.

В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ Стороны производят расчеты по фактически выполненным объемам.

5. Сроки исполнения обязательств

Общая продолжительность выполнения работ по настоящему контракту составляет ______ месяцев (в соответствии с результатами аукциона). Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 1 настоящего контракта, в сроки, установленные календарным планом.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной продукции, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой проектной продукции. При обнаружении недостатков в проектной продукции Подрядчик по требованию Заказчика (Государственного заказчика) обязан безвозмездно устранить недостатки и переделать проектную продукцию.

В случае некачественного выполнения проектных работ, повлекших в ходе строительства объекта увеличение сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, связанных с изменением технологических и конструктивных решений утвержденного проекта, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику убытки в соответствии с требованиями статей 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.3. Заказчик несет ответственность за своевременную передачу Подрядчику технических условий и иных документов, необходимых для производства работ, за полноту задания на проектирование, состав и комплектность принятой готовой проектной продукции.

Государственный заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.4. Заказчик при нарушении условий контракта уплачивает в областной бюджет:

за нарушение сроков передачи Подрядчику технических условий и иных документов, необходимых для производства работ, - пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки;

за приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ - штраф в размере 10 процентов стоимости некачественно выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки.

6.5. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Государственный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации не перечисленной в сроки, указанные в пунктах 2.3 и 2.5 статьи 2 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.

Государственный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

6.6. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает в областной бюджет:

за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв календарного плана производства работ) - пеню в размере 1 процента от стоимости работ, подлежащих выполнению согласно календарному плану производства работ, за каждый день просрочки;

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ, - штраф в размере 10 процентов от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки, при этом исправление указанных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

за нарушение сроков сдачи готовой проектной продукции - пеню в размере 0,1 процента от цены контракта, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи по вине Подрядчика более чем на 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 1 процента от цены контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по контракту непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей стороне.

6.8. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

6.9. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим контрактом.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другим Сторонам. В течение 30 дней Стороны рассматривают уведомление и принимают совместное решение о расторжении контракта.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.3. Государственный заказчик и Заказчик обязуются не вносить в проектную продукцию никаких изменений без согласия Подрядчика.

7.4. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях:

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом к настоящему контракту;

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства;

представления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.

7.5. По письменному требованию Государственного заказчика обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту подлежит уплате в случаях:

невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;

нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков, установленных Заказчиком, устранения недостатков, выявленных Заказчиком;

выполнения работ и/или оказания услуг с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам товара (работ, услуг).

7.6. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другими Сторонами за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон, в том числе военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другие Стороны о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон по соглашению между ними.

9. Срок действия контракта

Настоящий контракт действует с момента его подписания до выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Государственный заказчик              Заказчик                  Подрядчик

Начальник общего отдела Администрации области

М.В. Фишкин