Приложение 2. Типовой государственный контракт на выполнение проектной продукции

Приложение 2
к постановлению
Администрации области
от 12 марта 2004 г. N 114

Типовой
государственный контракт N ______ -ГКп
на выполнение проектной продукции

     "__"________200__г.                               г. Ростов-на-Дону

     ______________________________________________________   Ростовской

     (министерство, ведомство - главный распорядитель бюджетных средств)

     области,  именуемое в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице

     __________________________________________________, действующего на

              (должность, Ф.И.О. руководителя)

     основании __________, с одной стороны,____________________________,

                               (организация, предприятие, осуществляющее

                                             функции Заказчика)

     именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице_________________________,

                                        (должность, Ф.И.О. руководителя)

     действующего    на    основании    Устава,   с  другой  стороны,  и

     ___________________________________________________________________

                   (полное название предприятия, организации)

     (лицензия  ____ СТ от ________г. N _____), именуемое в дальнейшем -

     Исполнитель,    определенное   по  результатам  конкурсных  торгов,

     проведенных ______________________________________, ________200__г.

     (протокол N ____) в лице__________________________________________,

                                  (должность, Ф.И.О. руководителя)

     действующего  на  основании  Устава,  с  третьей  стороны  (далее -

     Стороны), заключили настоящий  государственный  контракт  (далее  -

     контракт) о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить проектную продукцию, Заказчик -принять, а Государственный заказчик - оплатить за работу по объекту _______________________________________________________________________.

1.2. Основные требования к разрабатываемой проектной продукции изложены в задании на проектирование.

1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом (приложение), составляющим неотъемлемую часть контракта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. В соответствии с результатами конкурса стоимость работ по настоящему контракту составляет: ______тыс. рублей, в том числе на 200_ год - ________тыс. рублей.

2.2. Цена контракта, определенная подпунктом 2.1, является окончательной и изменению не подлежит.

2.3. Государственный заказчик выплачивает Исполнителю аванс в соответствии с расчетом обоснования авансирования в размере до 30 процентов стоимости работ, предусмотренной на текущий год, в течение 3-х банковских дней с момента поступления денежных средств на эти цели на счет Государственного заказчика.

2.4. Погашение аванса осуществляется равными долями по мере выполнения работ.

2.5. Оплату готовой проектной продукции Государственный заказчик производит в соответствии с календарным планом на основании оформленной справки по форме N КС-3. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Исполнитель не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

2.6. Окончательный расчет с Исполнителем (в размере 10 процентов стоимости работ по настоящему контракту) осуществляется Государственным заказчиком в течение 20 дней после получения положительного заключения Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области и последующей приемки проектной продукции.

2.7. Оплата Государственным заказчиком затрат исполнителя по экспертизе проектной продукции осуществляется в соответствии с календарным планом и на основании представленной Исполнителем копии договора с Управлением Главгосэкспертизы России по Ростовской области.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель имеет право:

3.1.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с Государственным заказчиком. При этом исполнитель несет полную ответственность перед Государственным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

3.1.2. Не начинать выполнение работ в случае, если Государственный заказчик не перечислил аванс в срок, указанный в подпункте 2.3. В этом случае срок окончания работ, указанный в календарном плане, отодвигается соразмерно периоду, на который задержано перечисление аванса.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Готовить ведомость объемов работ для проведения торгов на выполнение подрядных работ по форме и в объеме, согласованных с Заказчиком.

3.2.2. Составлять сметную документацию на основании новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.

3.2.3. Осуществлять сбор всех необходимых для проектно-изыскательских работ технических условий, исходных данных и согласовать их с Заказчиком.

3.2.4. Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также с организацией, эксплуатирующей объект. Затраты по согласованию проектной продукции учтены в стоимости работ, указанной в подпункте 2.1 настоящего контракта.

3.2.5. Получить положительное заключение Управления Главгос-экспертизы России по Ростовской области. При передаче проектной продукции во вневедомственную экспертизу один экземпляр направить Заказчику для рассмотрения.

3.2.6. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными.

3.2.7. В случае возникновения работ, не предусмотренных заданием на проектирование и условиями конкурсных торгов, уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Государственного заказчика.

3.2.8. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия Государственного заказчика.

3.2.9. Представить Государственному заказчику обеспечение выполнения настоящего контракта в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии на сумму, составляющую 3 процента стоимости настоящего контракта на текущий финансовый год.

3.2.10. За месяц до завершения последнего этапа работ представляет Государственному заказчику обеспечение выполнения гарантий качества работ в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии на период строительства и на сумму, составляющую 7 процентов стоимости контракта. Банковская гарантия подлежит уплате по письменному требованию Государственного заказчика в случае выявления в ходе строительства дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией.

3.2.11. В случае обнаружения недостатков в технической документации в ходе строительства объекта, возникших по вине Исполнителя, последний, по требованию Государственного заказчика, обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в техническую документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские работы, оплатить и получить положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы по откорректированной документации.

3.3. Государственный заказчик имеет право:

3.3.1. Проверить соответствие проектной продукции требованиям технического задания и не оплачивать проектную продукцию, не получившую положительное сводное заключение Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области.

3.3.2. Расторгнуть настоящий государственный контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4. Государственный заказчик обязан:

3.4.1. Оплатить Исполнителю стоимость работ, указанную в подпункте 2.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего контракта.

3.4.3. Использовать проектную продукцию на цели, предусмотренные настоящим контрактом.

3.5. Заказчик имеет право требовать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

3.6. Заказчик обязан:

3.6.1. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками проектирования в соответствии с договором от _________г. N ____.

3.6.2. Принимать от Исполнителя выполненную работу по установленной форме в соответствии с календарным планом работ и своевременно предъявлять ее Государственному заказчику для оплаты.

3.6.3. Проводить выбор строительной площадки и оформлять документы на отвод земельного участка, в том числе с привлечением специализированных организаций, и оплачивать их услуги за счет средств, предусмотренных по статье "Прочие расходы".

3.6.4. Анализировать объем технических условий и давать рекомендации Государственному заказчику о целесообразности их применения.

3.6.5. Осуществлять контроль за сбором и подготовкой Исполнителем исходных данных для разработки проектной продукции.

3.6.6. Представлять на утверждение в комитет по архитектуре и градостроительству области архитектурно-планировочные задания по объектам гражданского и промышленного назначения.

3.6.7. Контролировать ход проведения экспертизы разработанной проектной продукции.

3.6.8. Участвовать в разработке и утверждении технической части конкурсной документации.

3.6.9. Проверять состав и комплектность, принимать и подтверждать актом приема-передачи готовность проектной продукции.

3.6.10. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и вести отчетность.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. После завершения работ Исполнитель передает Заказчику проектную продукцию в 5 подлинных экземплярах и один экземпляр сметной документации - на магнитном носителе, положительное сводное заключение Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области по накладной и акту приема-передачи.

4.2. Государственный заказчик в течение 5 дней со дня подтверждения Заказчиком получения материалов, указанных в подпункте 4.1 настоящего контракта, оформляет акт сдачи-приемки работы или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае неподписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки проектной продукции без мотивированного отказа от приемки работы в течение указанного срока работа считается принятой и должна быть оплачена Государственным заказчиком.

4.4. При мотивированном отказе оплаты проектной продукции Государственный заказчик с участием Исполнителя и Заказчика составляет протокол с замечаниями, перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель приостанавливает их и в течение 3-х дней уведомляет об этом Государственного заказчика в письменной форме.

В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ Стороны производят расчеты по фактически выполненным объемам.

5. Сроки исполнения обязательств

5.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы, предусмотренные подпунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные календарным планом, и передать проектную продукцию Заказчику до "____" ________г.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной продукции, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой проектной продукции. При обнаружении недостатков в проектной продукции Исполнитель по требованию Государственного заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки и переделать проектную продукцию.

6.3. Заказчик несет ответственность за полноту задания на проектирование, состав и комплектность принятой готовой проектной продукции.

6.4. За нарушение сроков исполнения обязательств по контракту Исполнитель оплачивает в областной бюджет пеню в размере 0,1 процента стоимости контракта за каждый день просрочки в установленном порядке.

6.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению между всеми Сторонами.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.3. Государственный заказчик и Заказчик обязуются не вносить в проектную продукцию никаких изменений без согласия Исполнителя.

7.4. По письменному требованию Государственного заказчика банковская гарантия Исполнителя подлежит уплате в случаях:

расторжения настоящего контракта по инициативе Исполнителя;

невозможности выполнения Исполнителем условий настоящего контракта;

существенного нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту.

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

     Государственный заказчик                                   Заказчик

                              Исполнитель

Заместитель начальника

общего отдела

Администрации области

В.М. Костенко