Приложение 1. Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства и реконструкции

Приложение 1
к постановлению
Администрации области
от 12 марта 2004 г. N 114

Государственный контракт N _____- ГК
на выполнение строительно-монтажных работ на объектах
капитального строительства и реконструкции

С изменениями и дополнениями от:

19 августа 2004 г.

     г. Ростов-на-Дону                             "__"________200___г.

     ______________________________________________________   Ростовской

     (министерство, ведомство - главный распорядитель бюджетных средств)

     области,  именуемое в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице

     __________________________________________________, действующего на

              (должность, Ф.И.О. руководителя)

     основании __________, с одной стороны,____________________________,

                                            (организация, предприятие,

                                        существляющее функции Заказчика)

     именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице_________________________,

                                        (должность, Ф.И.О. руководителя)

     действующего на основании Устава, с другой стороны, и______________

                                                        (полное название

                                               предприятия, организации)

     (лицензия____ СТ от________г. N______), определенное по результатам

     конкурсных торгов, проведенных_____________________________________

     ______________________,________200_г.(протокол N ____), именуемое в

     дальнейшем - Подрядчик, в лице ___________________________________,

                                      (должность, Ф.И.О. руководителя)

     действующего  на  основании  Устава,  с  третьей стороны, заключили

     настоящий государственный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Государственного заказчика с использованием своих материалов, Заказчикпринять, а Государственный заказчик - оплатить следующую работу:

__________________________________________________________________, согласно утвержденной проектно-сметной документации.

1.2. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются графиком производства работ (приложение), составляющим неотъемлемую часть государственного контракта.

2. Цена контракта

2.1. Стоимость работ по конкурсу составляет _______ тыс. рублей (в ценах на момент проведения конкурса).

2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению в 200___ году, составляет ______ тыс. рублей (в том числе НДС). Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов и экономическая классификация).

2.3. Остаточная стоимость работ ежегодно индексируется с учетом прогнозного индекса - дефлятора Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации на момент заключения дополнительного соглашения на текущий финансовый год. В случае отставания от графика производства работ по вине Подрядчика индексация на невыполненный объем работ не осуществляется.

2.4. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, учитывает следующие затраты:

на энергоресурсы в период строительства, пуско-наладочных и режимных работ (самостоятельно определяет точки подключения);

за соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

за пуско-наладочные работы и подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

затраты на ревизию оборудования;

на подготовку документов для оформления и регистрации прав собственности на объект в соответствующих органах;

на непредвиденные расходы, которые принимаются к оплате после составления актов на дополнительные работы, сметы; получения положительного заключения Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области и утверждения их Государственным заказчиком.

3. Условия платежа

3.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.94 N 745 "Об авансировании подрядных работ на объектах строительства для федеральных государственных нужд" Государственный заказчик в течение трех дней после получения бюджетных ассигнований перечисляет на счет Подрядчика аванс в соответствии с расчетом обоснования авансирования в размере до 30 процентов стоимости работ на планируемый квартал.

3.2. Погашение аванса осуществляется ежемесячно по мере выполнения работ равными долями от полученной в начале квартала суммы.

3.3. В случае невыполнения Подрядчиком графика производства работ размер выделяемого аванса на следующий квартал уменьшается на сумму непогашенного предыдущего аванса.

3.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Государственным заказчиком ежемесячно на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком, за минусом аванса, подлежащего погашению с начала квартала нарастающим итогом, в течение трех дней после поступления бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика.

Расчеты за выполненные работы осуществляются по конструктивным элементам (проценту технической готовности) по этапам, предусмотренным графиком производства работ на основании конкурсной ведомости объемов работ, расцененной Подрядчиком.

3.5. Документы на оплату выполненных работ (формы NN КС-2, КС-3) представляются Государственному заказчику до 25-го числа текущего месяца. Документы, предъявленные после 25-го числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

3.6. Подрядчик обязан вместе со справкой о стоимости выполненных работ за отчетный период представить Заказчику набор работ и их стоимость в соответствии с графиком производства работ на следующий месяц (ожидаемое выполнение).

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ, и ввести объект в эксплуатацию "___"_______200___г. Подрядчик обязан приступить к работам с момента передачи ему технической документации, строительной площадки и перечисления первого авансового платежа. Моментом завершения строительства считать дату подписания акта государственной комиссии о приемке законченного строительством объекта.

4.2. Окончательный расчет (в размере 10 процентов стоимости работ по настоящему контракту) за выполненные Подрядчиком работы Государственный заказчик обязуется оплатить не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4.3. Срок действия контракта:

начало - с момента подписания контракта;

окончание - выполнение сторонами своих обязательств.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ; сдать работы Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям проектной документации.

5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства. Осуществить разгрузку, приемку, складирование оборудования, поставляемого Заказчиком. Утраченное, испорченное, разукомплектованное по вине Подрядчика оборудование, поставленное Заказчиком, Подрядчик восстанавливает за свой счет.

5.1.3. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.4. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим.

5.1.5. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

5.1.6. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков. Условиями договора страхования предусмотреть риск случайной гибели или повреждения объекта строительства, материалов и оборудования, используемых при строительстве, а также риск ответственности за причинение вреда другим лицам при проведении строительно-монтажных работ. На момент заключения настоящего контракта представить Государственному заказчику вступивший в силу договор страхования на сумму настоящего контракта на текущий финансовый год со сроком действия соответственно графику производства работ.

5.1.7. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.1.8. За 15 дней до начала работ, включая подготовительный период, обеспечить наличие согласованного и утвержденного в установленном порядке проекта производства работ.

5.1.9. При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно известить об этом Государственного заказчика.

5.1.10. Представить Государственному заказчику обеспечение выполнения настоящего контракта в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии на сумму, составляющую 3 процента от суммы настоящего контракта на текущий финансовый год.

5.1.11. За месяц до ввода в эксплуатацию объекта (образования, здравоохранения и культуры) представить Государственному заказчику обеспечение гарантийных обязательств по кровлям, фасадам и инженерным системам в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии на сумму, составляющую 7 процентов стоимости конструктивов на весь гарантийный срок. Банковская гарантия подлежит оплате по письменному требованию Государственного заказчика в случае выявления скрытых дефектов и нарушения качественных характеристик выполненных работ.

5.1.12. В случае обнаружения в ходе строительства неучтенных в технической документации работ, увеличивающих стоимость контракта, немедленно информировать Заказчика и Государственного заказчика. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после получения заключения проектной организации о целесообразности выполнения, определения стоимости и источника их финансирования.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять функции Заказчика в соответствии с договором, заключенным между Государственным заказчиком и _______________________ от _____200__ N ___.

5.2.2. Документально оформлять отвод земельного участка, планируемого к застройке.

5.2.3. Передавать Подрядчику в двухнедельный срок после заключения контракта утвержденную проектно-сметную документацию, в том числе рабочие чертежи, сметы, разрешение на производство работ, технические условия на временное подключение к действующим водо- и энергосетям.

5.2.4. Передавать Подрядчику в установленные графиком производства работ сроки оборудование в рамках поставки Государственного заказчика.

5.2.5. Осуществлять приемку выполненных работ и представлять Государственному заказчику до 21-го числа отчетного месяца акты выполненных работ по формам NN КС-2, П-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 и другие документы, установленные Госкомстатом России.

5.2.6. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность по строительству объекта.

5.2.7. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении строительства организовать работу государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.3. Государственный заказчик обязан:

5.3.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3.2. В установленные сроки довести до сведения Заказчика утвержденные индексы-дефляторы изменения цен на строительно-монтажные работы, а также передать извещения о проведенных оплатах выполненных работ и других затрат по финансированию объекта.

5.3.3. Осуществить оплату Заказчику расходов по статье "Прочие затраты" в пределах годового лимита по фактическим затратам.

5.4. Подрядчик имеет право заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с Государственным заказчиком. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Государственным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

5.5. Государственный заказчик имеет право:

5.5.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе строительства и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат по строительству объекта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.5.2. Принимать участие в работе рабочей и государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.5.3. Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.6. Заказчик имеет право:

5.6.1. Проводить выборочную проверку объемов выполненных строительно-монтажных работ и других затрат. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.6.2. Принимать участие в работе рабочей и государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает в областной бюджет пеню в размере 0,1 процента от стоимости работ, подлежащих выполнению в текущем году за каждый день просрочки в установленном порядке.

6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Государственный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 процента не перечисленной в срок, указанный в пунктах 3.1 и 3.4 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.

Государственный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.4. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Государственный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

6.5. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Заказчик несет ответственность за качество и объем принятых работ, за невыполнение своих функций и неиспользование предоставленных ему прав в соответствии с постановлением Администрации области от 08.04.2002 N 146.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок изменения и дополнения контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

9.3. При расторжении контракта по соглашению сторон незавершенное строительство передается на баланс Заказчику, необходимость консервации объекта определяется отдельным договором.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другим сторонам.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Государственного заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Государственный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Государственный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Государственного заказчика.

10.7. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика - Заказчиком, а по вине Государственного заказчика - Государственным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Государственный заказчик.

10.8. По письменному требованию Государственного заказчика банковская гарантия Подрядчика подлежит уплате в случаях:

расторжения настоящего контракта по инициативе Подрядчика;

невозможности выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта;

существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

10.9. Оплата банковской гарантии, выданной на обеспечение гарантийных обязательств, не освобождает Подрядчика от обязанности безвозмездно устранить выявленные в ходе гарантированного срока эксплуатации недостатки.

10.10. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и органу федерального казначейства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Государственный заказчик                                       Подрядчик

                                Заказчик

Заместитель начальника

общего отдела

Администрации области

В.М. Костенко